2022-2023年国家二级建筑师及参考答案（夺分金卷）

专业精品国家二级建筑师题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！ 内部国家二级建筑师最新题库及参考答案（黄金题型）第I部分单选题（150题）1.先张法预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于5mm，同时不得大于构件最短边长的（）。A:6%B:4%C:3%D:5%答案：B2.关于路基填料的选择，说法错误的是（）。A:中弱膨胀土不得作为二级公路路床的填料B:红黏土不得作为一级公路挖方路基0～0.8m范围内的填料C:路床底面以下400mm范围内，填料粒径大于150mmD:填石路堤路床填料应小于100mm答案：C3.热拌沥青混合料施工应做好配合比设计，报送（）审批。A:监督工程师B:试验工程师C:监理工程师D:业主主管工程师答案：C4.（2020年真题）关于行政强制的说法，正确的是()。A:尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定冻结存款、汇款的行政强制措施B:法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施C:查封场所、设施或者财物属于行政强制执行D:排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施答案：B5.（2019年真题）关于电梯整机验收要求的说法，错误的是（）。A:断相保护装置应使电梯不发生危险故障B:电梯的动力电路必须有过载保护装置C:限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动D:电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符答案：C6.（2021年第1批真题）施工现场文明施工管理的第一责任人是（）。A:建设单位负责人B:施工单位负责人C:项目经理D:项目专职安全员答案：C7.（2010年真题）按国家计量局《计量器具分类管理办法》的划分，施工企业在用的C类计量器具是（）。A:焊接检验尺B:接地电阻测量仪C:水平仪D:弯尺答案：D8.甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。A:水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担B:若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担C:因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担D:若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟答案：C9.(2021年第2批真题)根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)，振冲加密桩的计量单位是（）A:米B:立方米C:根D:平方米答案：A10.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A:60%B:90%C:70%D:80%答案：D11.（2020年真题）下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A:提供虚假的信用状况投标B:使用伪造、变造的许可证件投标C:提供虚假的财务状况或者业绩投标D:使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标答案：D12.（2018年真题）市区施工现场主要路段围挡高度不得低于（）。A:20mB:2.5mC:1.8mD:1.5m答案：B13.公路工程项目施工成本管理活动中不确定因素最多、最复杂、最基础也是最重要的管理内容是（）。A:施工成本分析B:施工成本核算C:施工成本控制D:施工成本预测答案：C14.（2021年第2批真题）关于施工进度计划类型的说法，正确的是（）。A:施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划B:施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方C:项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划D:施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关答案：D15.（2018年真题）根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的()。A:3%B:7%C:5%D:10%答案：C16.（2012年真题）多节柱钢结构安装时，为避免造成过大的积累误差每节柱的定位轴线应从（）直接引上。A:中间节轴线B:地面控制轴线C:最高一节柱轴线D:下一节轴线答案：B17.2014年4月1日，某采石场将本应发给建筑公司的200吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。下列说法正确的是()。A:路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用B:路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C:路桥公司与采石场之间没有债务关系，不用返还D:基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用答案：D18.关于特大桥、隧道、拌合站和预制场等进出口便道200m范围宜采用的路面的说法，正确的是（）。A:拌合站进出口宜采用级配碎石路面B:预制场进出口宜采用泥结碎石路面C:隧道洞口宜采用洞渣铺筑的路面D:特大桥进出便道路面宜采用不小于20cm厚C20混凝土路面答案：D19.（2014年真题）涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。A:30%B:50%C:80%D:75%答案：A20.（2021年第1批真题）施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是（）。A:业主方B:施工总承包管理方C:分包方D:工程监理方答案：B21.（2018年真题）根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置"五牌一图"，其"一图"是指（）。A:施工进度横道图B:施工现场交通组织图C:施工现场平面布置图D:大型机械布置位置图答案：C22.路面内部排水施工时，以下（）要求是错误的。A:渗入水在路面结构内渗流路径长度不宜超过45～60mB:路面内部排水系统中各项排水设施的泄水能力均应大于渗入路面结构内的水量C:各项排水设施不应被渗流从路面结构、路基或路肩中带来的细料堵塞D:下游排水设施的泄水能力应低于上游排水设施的泄水能力答案：D23.（2020年12月真题）某工程施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于()。A:较大事故B:一般事故C:特别重大事故D:重大事故答案：D24.（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。A:用于砌筑砂浆的水泥B:用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂C:用于非承重结构的钢筋连接接头试件D:地下使用的防水材料答案：C25.在旧沥青混凝土路面重铺再生法中，四个工序编号为：①拌和整型；②罩新面：③铣刨翻松路面；④加热软化路面，正确的工序排列是（）A:④①③②B:①④③②C:①③④②3D:④③①②答案：D26.圆管涵洞施工主要工序中，出入口浆砌的下一道工序是()。A:安装圆管B:涵洞加固C:涵洞回填D:防水层施工答案：D27.（2012年真题）管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。A:管道系统检验B:管道系统防腐C:管道系统绝热D:管道系统清洗答案：A28.按荷载分布，拱式明洞不包括（）。A:半路堑偏压型B:半路堑单压型C:路堑单压型D:路堑偏压型答案：C29.（2018年真题）根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号),下列资质中不符合代建单位资质条件的是（）。A:咨询B:监理C:设计D:施工总承包答案：B30.（2017年真题）某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（）。A:由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担B:由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任C:有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任D:由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加答案：D31.下列关于无机结合料稳定基层施工的一般规定的说法，正确的是（）。A:对水泥稳定类基层，应在2d之内完成碾压B:取混合料的容许延迟时间作为施工控制时间C:取混合料的初凝时间作为施工控制时间D:石灰稳定类材料宜在当天碾压完成，最长不应超过4d答案：D32.（2017年真题）根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息的公布期限一般为（）。A:6个月到3年B:3个月到12个月C:1个月到12个月D:3个月到6个月答案：A33.信用评价信息公布期限为（）年A:2B:0.5C:5D:1答案：D34.（2017年真题）按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括（）。A:计日工B:暂列金额C:安全施工费D:总包服务费答案：C35.（2014年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A:未经登记，不动产交易合同无效B:依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记C:经依法登记，发生设立效力D:合同签字盖章，发生设立效力答案：C36.（2021年第1批真题）关于标底的说法，正确的是()。A:在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询B:国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底C:招标人可以自行决定是否编制标底D:招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量答案：C37.（2021年第2批真题）施工合同变更是指（）由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。A:合同签字以后和变付完毕以前B:合同成立以后和工程竣工以前C:工程开工以后和履行完毕以前D:合同成立以后和履行完毕以前答案：D38.（2018年真题）根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（）。A:质量问题B:质量通病C:质量事故D:质量缺陷答案：D39.砌筑砂浆强度等级不包括（）。A:M2.5B:M10C:M5D:M7.5答案：A40.倒虹吸管宜采用钢筋混凝土或混凝土圆管，进出水口必须设置（）。A:检查井B:竖井C:八字墙D:锥坡答案：B41.有抗冰（盐）冻要求地区，各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用（）。A:减水剂B:早强剂C:引气剂D:膨胀剂答案：C42.（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是()。A:投标人在账外给予评标委员会财物获取中标B:投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C:投标人在账外给予招标人回扣获取中标D:投标人给予招标人金钱获取中标答案：B43.（2021年5月真题）正三角形边框是黑色、背景为黄色、图形是黑色的标志是（）。A:警告标志B:提示标志C:禁止标志D:指令标志答案：A44.（2020年12月真题）导致委托代理终止的情形是()。A:作为被代理人的法人进入破产程序B:被代理人丧失民事行为能力代理人C:代理期间届满但代理事务未能完成D:因防疫需要被隔离观察答案：C45.“前锋线比较法”主要适用于（）的进度计划检查。A:“S”型曲线B:时标网络图C:横道图D:“香蕉”型曲线答案：B46.（2020年12月真题）用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的劳动关系自()起建立。A:用工之日B:订立劳动合同之日C:劳动者提供担保之日D:试用期满之日答案：A47.（2021年第1批真题）根据事故责任划分，"工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故"属于（）。A:技术原因引发的质量事故B:操作责任事故C:指导责任事故D:管理原因引发的质量事故答案：C48.（2020年12月真题）关于灌注水下混凝土的导管，正确的说法是（）。A:试压的压力宜为孔底静水压力的0.5倍B:导管每节长宜为5mC:轴线偏差不宜超过孔深的2%D:导管接头采用法兰盘加锥形活套答案：D49.（2021年第1批真题）雨淋报警阀应安装在（）系统中。A:水喷雾灭火B:自动喷水灭火C:泡沫灭火D:固定消防炮灭火答案：A50.（2019年真题）下列接缝形式中，不用于绝热工程金属保护层施工的是（）。A:对接形式B:咬接形式C:插接形式D:搭接形式答案：A51.（2021年11月贵州真题）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间"是指()。A:22:00至次日8:00B:21:00至次日6:00C:21:00至次日8:00D:22:00至次日6:00答案：D52.根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004，水利工程导流建筑物的级别划分为()级。A:2～4B:1～3C:1～5D:3～5答案：D53.（2021年第2批真题）工程质量监督机构对违反有关规定，造=成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发（）。A:质量问题罚款通知单B:吊销建造师执业资格证书通知单C:吊销企业资质证书通知单D:质量问题整改通知单答案：D54.关于场地清理的说法，错误的是（）。A:填方高度大于1m的二级以下公路路堤，可保留树根B:清出的表层土不能作路基使用C:填方高度大于1m的高速公路路堤，基底树根应全部挖除D:取土坑范围内的树根应全部挖除答案：B55.（2021年第1批真题）某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。A:分别调整单价和总价B:按市场价调整单价C:以总价为准调整单价D:以单价为准调整总价答案：D56.（2018年真题）关于物权的说法，正确的是()。A:未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权B:同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人C:物权的变动只能基于合同关系D:用益物权人可以是该物的所有权人答案：A57.（2013年真题）工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程，这些工作流程组织属于（）。A:管理工作流程组织B:施工作业流程组织C:物质流程组织D:信息处理工作流程组织答案：A58.（2014年真题）对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A:测量控制B:技术交底C:工序施工质量控制D:计量控制答案：C59.施工方案优化的内容不包括()。A:施工作业组织形式的优化B:施工方法的优化C:机械成本的优化D:施工顺序的优化答案：C60.（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（）。A:因施工缺陷造成的工程维修费用B:施工中发生设计变更增加的费用C:因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D:业主提供了暂估价的材料采购费用答案：B61.（2021年5月真题）下列措施中，不能减小降水对周边环境影响的是（）。A:回灌井点B:基坑内明排水C:砂沟，砂井回灌D:减缓降水速度答案：B62.（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是()。A:被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任B:代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任C:代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任D:代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担答案：B63.下列施工现场的主要设备用电负荷中，属于一类用电负荷的是（）。A:钢筋加工厂B:基坑降水C:机修系统D:混凝土搅拌系统答案：B64.下列不属于安全玻璃的是（）。A:防火玻璃B:钢化玻璃C:夹层玻璃D:平板玻璃答案：D65.关于水泥混凝土路面施工的说法错误的是（）。A:混凝土板养护初期严禁人、畜、车辆通行B:特重和重交通混凝土路面宜采用硬刻槽C:混凝土的浇筑应连续进行，如因故中断时，其间断时间应大于前层混凝土的初凝时间或能重塑时间D:在灌缝料养生期间应封闭交通答案：C66.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撒职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A:2B:6C:3D:5答案：D67.（2017年真题）温度取源部件安装在合金管道拐弯处时，错误的是（）。A:用机械方法开孔B:在防腐、衬里、吹扫和压力试验前安装C:逆着物料流向安装D:取源部件轴线与管道轴线垂直相交答案：D68.关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A:货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权B:由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任C:货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还D:承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地答案：C69.（2015年真题）关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。A:未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收B:将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C:允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书D:超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级答案：A70.（2020年真题）下列临时用电的做法中，存在事故隐患的是（）。A:电线电缆架空或穿管敷设B:配电箱进线采用三相五线C:电动工具均有漏电保护D:照明线外壳未接保护零线答案：D71.（2017年真题）根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权力和变更程序的说法，正确的是（）。A:发包人可以直接向承包人发出变更意向书B:承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议C:监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示D:承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更答案：B72.（2016年真题）在施工过程中，除不定期的监督检查外，质量监督机构还应每月安排监督检查的是（）。A:外装修工程B:基础工程C:室内管网工程D:屋面防水工程答案：B73.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。A:负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失B:负责办理法律规定的有关施工证件和批件C:按专用合同条款约定提供施工场地D:提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整答案：B74.（2019年真题）针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于（）。A:分部工程施工组织设计B:施工组织总设计C:单位工程施工组织设计D:单项工程施工组织设计答案：A75.（2015年真题）自动化仪表的取源部件安装，正确的做法是（）。A:温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交B:同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧C:温度取源部件应近邻阀门出口侧安装D:在工艺管道的防腐，衬里，吹扫后开孔和焊接答案：A76.厂拌热再生中关键技术是()。A:解决旧沥青混合料中沥青的加热重熔问题与旧沥青混合料的精确计量问题B:旧沥青混合料的加热重熔技术C:新加沥青、再生剂与旧混合料的均匀复拌技术D:添加的胶粘剂(如乳化沥青、泡沫沥青、水泥)与旧混合料的均匀拌和技术答案：A77.（2021年第2批真题）关于建设工程款结算的说法，正确的是()。A:对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B:当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C:当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D:当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的舍同约定折价补偿承包人答案：C78.（2019年真题）建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的（）。A:安全员B:资料员C:电气技术员D:项目负责人答案：C79.土质路堤地基表层处理要求中，当地下水影响路堤稳定时，应采取拦截引排地下水或在路堤底部（）等措施。A:设置封层B:设置透层C:填筑重黏土D:填筑渗水性好的材料答案：D80.以下不属于液体绝缘材料的是（）。A:断路器油B:电缆油C:绝缘漆D:电容器油答案：C81.（2015年真题）炉窑砌砖中断或返工时，中断或返工处的耐火砖应做成（）。A:马形斜槎B:椭圆角直槎C:平齐一致直槎D:梯形斜槎答案：D82.某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（）原则。A:单项隐患综合处理B:冗余安全处理C:直接隐患与间接隐患并治D:预防与减灭并重处理答案：A83.存在中、小型突水突泥隐患的地段，物探有较大异常的地段，断裂带时，应采用（）。A:3级预报B:2级预报C:1级预报D:4级预报答案：B84.既适用于一般软弱破碎围岩，也适用于地下水丰富的松软围岩，且对围岩加固的范围和强度相对较小的预支护措施是（）。A:小钢管预支护B:超前锚杆预支护C:超前小导管注浆预支护D:管棚预支护答案：C85.（2021年第2批真题）在相同施工条件下，采用放坡法开挖沟槽，边坡坡度最陡的土质是（）。A:硬塑的粉土B:老黄土C:硬塑的黏土D:经井点降水后的软土答案：B86.（2015年真题）根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。A:使用密封式圈筒处理高空废弃物B:将有害废弃物用作土方回填C:在现场露天焚烧油毡D:现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施答案：A87.（2018年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在48小时内向（）提交书面报告。A:发包人代表和总监理工程师B:监督职能部门和承包方法定代表人C:承包方法定代表人和总监理工程师D:政府职能监督部门和发包人代表答案：A88.（2019年真题）供热管网旋转补偿器的突出特点是()A:在管道运行处于无应力状态B:密封性能好C:补偿距离长D:耐高压答案：A89.（2018年真题）某单位产品1月份成本相关参数如下表，用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是（）元。A:-18000B:-19800C:-20000D:-22000答案：C90.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A:应以备案合同作为结算工程价款依据B:应以补充协议作为结算工程价款依据C:乙方行为构成合同违约D:该补充协议属于可撤销合同答案：A91.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,,正确的是()。A:垫资违反相关规定,应予以没收B:双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息C:有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息D:法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效答案：C92.普通混凝土路面的横向胀缝应包括补强钢筋支架、胀缝板和（）A:支撑杆B:定位杆C:拉杆D:传力杆答案：D93.（2018年真题）政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（）质量监督的内容。A:建立档案阶段B:竣工验收阶段C:施工过程D:项目开工前答案：D94.（2015年真题）租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。A:优先购买权B:抗辩权C:留置权D:优先受偿权答案：A95.（2019年真题）关于有效投标价格的说法，正确的是()。A:投标报价高于其他投标人报价B:投标人提供备选价格C:投标报价低于成本D:投标报价高于最高投标限价答案：A96.（2021年第1批真题）关于借款合同的说法正确的是()。A:借款的利息可以预先在本金中扣除B:借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同C:自然人之间的借款合同应当采用书面形式D:自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立答案：D97.（2020年真题）关于网络计划线路的说法，正确的是（）。A:关键线路只有一条，非关键线路可以有多条B:线路段是由多个箭线组成的通路C:线路中箭线的长度之和就是线路的长度D:线路可依次用该线路上的节点代号来表示答案：D98.（2020年11月真题）常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是（）。A:混凝剂B:减水剂C:防水剂D:膨胀剂答案：B99.在旧沥青混凝土路面重铺再生法中，四个工序编号为：①拌和整型；②罩新面；③铣刨翻松路面；④加热软化路面，正确的工序排列是（）。A:④③①②B:③①④②C:①④③②D:①③④②答案：A100.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A:45B:15C:30D:60答案：B101.（2021年第2批真题）关于工程合同价款约定及其内容的说法，正确的是（）。A:不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同B:可以根据发包人的补充要求调整工程造价C:对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求D:应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5%答案：C102.路面内部排水施工时，渗入水在路面结构内的最大渗流时间，冰冻区不应超过（）h。A:2.5B:1C:1.5D:2答案：B103.（2020年12月真题）关于合同权利转让的说法，正确的是()。A:债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张B:债权人转让债权的应当经债务人同意C:债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利D:债权人转让权利的通知可以撤销答案：A104.（2020年真题）根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送会符合规定的建设工程档案。A:12B:6C:3D:1答案：C105.热拌沥青混合料面层施工技术准备工作说法正确的是（）。A:对下承层进行清扫，底面层施工前两天在基层上洒封层油B:试验段开工前14d安装好试验仪器和设备，配备好后试验人员报请监理工程师审核C:在验收合格的基层上恢复中线(底面层施工时)在边线外侧0.3~0.5m处每隔5~10m钉边桩进行水平测量，拉好基准线，画好边线D:选购经调查试验合格的材料进行备料，矿料可以不用分类堆放答案：C106.（2021年第1批真题）喷锚暗挖隧道二次衬砌采用的混凝土，应具有（）功能。A:补偿收缩B:自密实C:轻质D:早强答案：A107.（2016年真题）建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。A:法定代理B:指定代理C:委托代理D:表见代理答案：C108.厂拌热再生法利用旧沥青回收料一般不超过（）。A:10%B:30%C:50%D:70%答案：C109.属于煤矿井巷锚杆质量检验主控项目内容的是()。A:外露长度B:间排距C:净断面规格允许偏差D:抗拔力答案：D110.机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括（）。A:动力站工程B:制氧工程C:净化工程D:工业炉窑安装工程答案：B111.（2015年真题）关于担保的说法，正确的是()。A:担保的目的是保障特定债权实现B:担保合同是主合同C:担保是用益物权的一种D:反担保不适用《担保法》的规定答案：A112.直流低压电器是指直流电压在（）及其以下的电器。A:2000VB:1000VC:3800VD:1500V答案：D113.（2017年真题）下列子分部工程中，不属于液压电梯安装工程的是（）。A:对重（平衡重）安装B:悬挂装置安装C:补偿装置安装D:导轨安装答案：C114.下列库容的水库中，属于中型水库的是（）。A:5×10^7m3B:5×10^8m3C:5×10^8m3D:5×10^5m3答案：A115.热拌沥青混合料运输时，以下要求正确的是（）A:运输车的车厢内保持干净，运输车应配备覆盖篷布B:雨天运输车配备覆盖篷布以防雨淋，晴天不应覆盖篷布C:已离析、硬化在运输车厢内的混合料，应运回拌合站重新拌合D:低于规定铺筑温度的混合料应与高温料混合摊铺，以保证摊铺温度答案：A116.下列关于填石路基的填筑要求中，叙述不正确的是（）。A:填石路堤应分层填筑压实B:不同强度的石料，采用的压实控制标准一致C:软质石料与硬质石料严禁混合使用D:压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机答案：B117.（2018年真题）根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。A:行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令B:国防、外交等国家行为C:行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定D:对于限制人身自由的行政强制措施不服的答案：D118.下列属于项目施工成本核算方法的是()。A:调查核算法B:网络核算法C:会计核算法D:对比核算法答案：C119.（2017年真题）根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（）。A:施工超挖费B:植被清理费C:测量放样费D:场地平整费答案：D120.（2018年真题）某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（）。A:现场处置方案B:综合应急预案C:现场应急预案D:专项应急预案答案：D121.关于测定无机结合料稳定土（包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土）试件的无侧限抗压强度的说法正确的是（）。A:试件都是高:直径=1:1的圆柱体标准试件B:试件采用的是边长为70.7mm的正立方体为标准试件C:试件采用的是边长为150mm的正立方体为标准试件D:试件采用的是150mm×150mm×550mm的梁形试件答案：A122.（2016年真题）关于施工合同索赔的说法，正确的是（）。A:承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚B:承包人可以直接向业主提出索赔要求C:承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔D:业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求答案：D123.（2018年真题）某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。A:重大事故B:一般事故C:特别重大事故D:较大事故答案：A124.有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，依法追究其行政责任，其执行部门是（）。A:工商行政管理部门B:著作权的部门C:知识产权保护部门D:政府相关管理部门答案：B125.多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过()m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。A:0.50B:0.90C:0.75D:1.20答案：A126.根据《防洪法》，在蓄滞洪区内建造的房屋屋顶形式应当采用()。A:曲屋顶B:尖屋顶C:坡屋顶D:平屋顶答案：D127.下列关于桥梁模板拆除说法错误的是（）。A:移动模架内模中的顶模板应在混凝土抗压强度达到设计强度75%后，方可拆除B:侧模板应在预应力钢束张拉前拆除，底模板及支架应在结构建立预应力后方可拆除C:设计未规定时，现浇混凝土拱圈的拱架，应在拱圈混凝土强度达到设计强度80%后，方可拆除。D:非承重的侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5Mpa时方可拆除答案：C128.（2016年真题）关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A:工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制B:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查C:工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制D:工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文答案：B129.根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是（）。A:建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权B:甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C:监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位D:某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课答案：B130.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》（DL/T5099-1999），竖井单向自下面上开挖，距贯通面（）m时，应自上而下贯通。A:5B:3C:10D:8答案：A131.（2020年真题）根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》。关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是()。A:建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费B:按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用C:以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费D:建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴答案：D132.（2020年真题）下列施工现场的环境保护措施中，正确的是（）。A:将有害废弃物体深层土方回填B:在施工现场围挡内焚烧沥青C:将泥浆水直接有组织排入城市排水设施D:使用密封的圆筒处理高空废弃物答案：D133.（2021年第2批真题）施工现场禁止露天熔融沥青，主要是为了防治（）污染。A:大气B:固体废物C:水体D:噪声答案：A134.（2013年真题）下列焊接方式中，现场梁主筋不宜采用的是（）。A:帮条焊B:电渣压力焊（竖向）C:闪光对焊D:搭接焊答案：B135.（2020年12月真题）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。A:督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患B:保证本单位安全生产投入的有效实施C:组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案D:现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况答案：D136.（2015年真题）施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。A:施工总承包人委托B:监理单位委托C:自行分配D:投标竞争答案：D137.下列属于生产配合比设计内容的是（）。A:验证混合料强度技术指标B:确定结合料剂量的标定曲线C:选择级配范围D:合理含水率答案：B138.关于土方路基施工程序说法，正确的是（）。A:施工准备→填前基底处理→基底检测→填料分层填筑→推土机摊平→平地机整平→检查签证→检测→碾压→路基整修成型B:施工准备→基底检测→填前基底处理→填料分层填筑→推土机摊平→平地机整平→碾压→检测→路基整修成型→检查签证C:施工准备→填前基底处理→基底检测→填料分层填筑→平地机整平→推土机摊平→碾压→检测→检查签证→路基整修成型D:施工准备→填前基底处理→基底检测→填料分层填筑→推土机摊平→平地机整平→碾压→检测→检查签证→路基整修成型答案：D139.（2021年第2批真题）下列条件中,不属于机电工程索赔成立的前提条件是（）。A:承包商按规定时限提交索赔意向和报告B:已造成承包商工程项目成本的额外支C:造成工期损失的原因不是承包商的责任D:承包商履约过程中发现合同的管理漏洞答案：D140.（2021年第1批真题）工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的是（）。A:提出索赔意向通知B:与监理人进行谈判C:提交索报告D:提交索赔证据答案：A141.下列交通安全设施中，不起诱导视线作用的是（）。A:突起路标B:防撞筒C:指示标志D:轮廓标答案：C142.（2021年第1批真题）现场加工、安装简便，安全可靠，价格低廉但占用空间大的管网补偿器是（）。A:方形补偿器B:套筒补偿器C:波纹管补偿器D:球形补偿器答案：A143.关于技术交底，下列说法中正确的是（）。A:技术交底书应由施工项目技术人员编制，并经监理工程师批准实施B:技术交底书应由施工项目技术人员编制，并经项目经理批准实施C:每一分部工程开工前均应进行作业技术交底D:项目开工前应由项目经理向承担施工的负责人进行书面技术交底答案：C144.某公路某段路基采用路堤填筑常用的方法，按照层次，逐层向上填筑，则它采用的是（）。A:混合填筑法B:纵向分层填筑法C:水平分层填筑法D:横向填筑法答案：C145.（2021年第1批真题）关于开标的说法，正确的是()A:投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出B:招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标C:投标人少于5个的，不得开标D:开标应当由招标代理机构主持答案：B146.（2021年第1批真题）关于建设工程施工垫资的说法正确的是()。A:政府资金项目不得由施工企业垫资施工B:当事人之间关于垫资的约定无效C:垫资的法律性质为当事人之间的借款D:当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持答案：A147.（2021年第1批真题）下列向发包人进行工期与费用索赔的说法，正确的是（）。A:延误非关键线路上的工作产生的索赔B:在质保期内偶遇恶劣气候导致的索赔C:工程项目增加的变更导致的索赔D:延期发出施工图纸产生的索赔答案：C148.下列不属于封层作用的是（）。A:路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强B:起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用C:使沥青面层与基层结合良好D:封闭某一层起着保水防水作用答案：C149.隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的中小跨度隧道，宜采用（）。A:全断面法B:双侧壁导坑法C:留核心土法D:中导洞法答案：A150.下列（）不是水泥混凝土路面断板的防治措施。A:施工工艺的控制B:严格掌握切缝时间，避免收缩产生断板C:基层上摊铺碎石层，避免温度产生断板D:严格配合比，确保其具有足够的强度答案：C答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：第II部分多选题（150题）1.可能导致盲炮的原因有()。2.关于明挖扩大基础基坑开挖的说法，正确的有()3.巷道贯通测量几何要素包括()。4.关于巷道钻爆掘进的爆破参数，以下说法正确的是（）。5.25、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有（）6.立井提升运输的基本要求包括（）。7.沥青混凝土路面施工质量控制关键点有（）。8.建设单位应当按照国家规定向交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构提交以下（）材料，办理工程质量监督手续9.关于公路工程标线施工技术要求的说法，正确的是（）。10.在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，目前以（）为主。11.

水利工程土石围堰漏洞险情进水口的探测方法有（）等。

12.关于露天深孔台阶爆破，以下说法正确的是（）。13.路基改建施工，高路堤地基处治施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降，对高路堤拓宽可采取（）等处理措施，并配合填筑轻型材料。14.对于地面绞车基础的施工，由于是大体积混凝土工程，施工时（）。15.关于材料质量检验项目，以下说法正确的是（）。16.软土的特点有()。17.预计涌水量小于40m3／h的新建矿井井筒施工，合理的防治水方法有（）。18.石灰稳定碎石基层质量检验应实测()。19.下列无机结合料中能用作高级路面基层的是（）。20.关于基坑施工防排水施工的说法，错误的有（）。21.按照现行国家标准和试验方法的要求，对桥涵所用的钢筋应抽样做抗拉强度，延伸量以及()试验。22.地基需要处理的问题有（）。23.属于路基质量检验中填石路基实测项目的有（）。24.压实填土包括（）填土。25.下列属于公路工程一般质量事故的是()。26.路基边缘压实不足的预防措施有()。27.矿山工程施工中，可识别为冒顶片帮的情景有()。28.在锚喷巷道施工中，下列做法正确的是（）。29.根据《煤矿井巷工程质量验收规范》的规定，工程项目的质量验收划分包括（）。30.巷道施工综合防尘措施，正确的有（）。31.下列属于无机结合料基层养护方式的有（）。32.适用于双车道公路隧道Ⅴ级围岩地段的施工方法有（）。33.钢筋的连接方式包括有()。34.下列关于施工现场临时用电要求中，正确的有（）35.《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定施工单位在采用（）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。36.路基路面的排水设施主要有()等几种。37.隔离栅的作用有（）。38.经国务院授权的有关主管部门同意，可以开采矿产资源的地区是（）。39.关于涵洞回填施工规定的说法，正确的有（）。40.安排主、副井筒开工顺序时，考虑比较正确的是()。41.一般来说，原材料的质量检验要把住三关，即（）。42.填石路堤分层压实法中四个作业区段是（）。43.下列关于沥青混合料压实的说法中，正确的是（）。44.高速公路沥青层的粗集料可使用（）。45.某医院的扩建工程中，总建筑面积2.6万平方米，其中地下两层1.4万平方米，设有专门用中药治疗的特种医疗设备和停车库，该工程施工总承包单位中标后，为确保施工进度计划能得以实现编制的计划有（）46.关于沥青混凝土路面中封层作用的说法，正确的有()。47.物理勘探法包括有（）。48.高填方路基沉降的原因是（）。49.井下控制测量的基本方法有（）。50.填石路路堤施工前，应通过修筑试验路段确定的参数有()51.在施工过程中，影响工程质量的因素除人为因素外，还有（）等。52.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可取()保证坑底土层稳定。53.桥梁支架施工时需对支架进行设计计算，其计算荷载应主要考虑()。54.关于一般分包的说法中，错误的是()55.

地下工程防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝，当需要留设施工缝时其留置位置正确的有（）。

56.关于注浆法的说法中，正确的是（??）57.重力式挡土墙施工主要工序包括有()。58.冬期施工开挖路堑表层冻土可采用的方法有（）。59.矿山井下铀矿工人由于吸入氡及其离子体等对身体、某些器官、组织造成损伤，针对这种辐射，可采取（）辐射防护方法。60.石方路基实测项目有()。61.关于断层的分类，以下说法正确的是（）。62.公路工程施工企业资质等级划分中，隧道工程专业承包企业分为（）。63.公路工程（合同段）进行交工验收应具备的条件有()64.采用防渗帷幕时，必须具备的水文地质基础条件有(）。65.石灰稳定土底基层裂缝的预防措施有（）。66.物理勘探法包括有（）。67.矿业工程安全事故应急预案的应急资源配备是应急响应的保证，对于应急技术资料应当包括（）。68.钻孔灌注桩施工中，应先埋设护筒，护筒的作用包括（）。69.属于大型公路工程项目“单位工程”的有()。70.属于焦油沥青的有()71.重力式挡土墙的组成有（）。72.属于常用水泥的是(）73.提高混凝土强度的方法主要包括（）等。74.矿业工程直接工程费有()。75.软土地基浅层处理的方法有（）。76.根据矿业工程费用构成要素划分规定，属于人工费的有（）。77.喷射混凝土厚度检测方法有(）。78.级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于(）。79.关于土方路堤填筑要求正确的有（）。80.中标人与招标人签订施工合同时，应遵循的原则有（）。81.公路隧道按照长度可划分为()。82.施工进度计划的检查后须报告的内容有（）。83.倾斜巷道的下山施工