医院分院扩建项目10KV配电线路工程施工招标文件

招标文件②应承担发包人、监理单位、审计单位的临时办公设施等费用；并应为项目手续办理等提供交通便利。=3\*GB3③承包人负责向发包人、监理、审计单位提供在施工现场的办公用房、值班室、会议室、样品室等，并提供办公设施，费用由承包人承担；承包人负责对工地会议室进行布置，设置便携式电脑、投影仪、幕布等设备。如不能提供相应办公设备、临建设施等，应支付相应的资金代为购买；=4\*GB3④承包人应在每月25日前提交当月完成工程报表及下月施工进度计划；其他各类文件的提交内容以《技术规范》为准。提交时间：至少有7个工作日的时间供发包人代表、监理、审计审核认可。提交份数视发包人需要而定；⑤所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可；⑥在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：a公众的便利；b对公用道路、便道的使用和他人财产的占用；c承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延。（12）其他一般义务1、承包人还应承担以下义务：a.承包人需遵守国家和地方有关环境保护和水土保持的法律法规，做好自然及生态环境、水资源环境保护；大气环境、噪音及粉尘的防治；固体废弃物处理；保护文物设施；重要设施的保护，驻地环境保护和水土保持措施到位；b.承包人对本项目施工的安全、卫生、医疗、突发应急预案等保障措施可行有效。承包人对其拟承包工程期间的职工的聘（雇）用方式及劳动合同和劳动工资计划执行到位，文明施工、地方协调措施合理。所有建筑垃圾的运输、处置等符合有关部门的规定，并自费办理有关手续、缴纳相关费用；c.承包人应自费办理施工所必须的施工许可等各种手续，遵守相关部门的规定，并与相关部门沟通联系，解决制约工程开展的问题，承担相应的费用；负责与电力部门因本工程的所有协调沟通，达到发包人正常用电标准，并承担因此产生的所有费用。d.中标单位需要和中心配电室设备安装单位及后端低压连接单位做好配合，完成系统供电。2、发包人、监理人有权根据实际需要，对现场的计量工作进行核实，当发包人、监理人要求对工程的任何一部分的计量工作核实时，承包人应无条件提供所需的一切详细资料，并分别派出合格代表前往协助核实工作；3、承包人应对永久占地与临时占地考虑周全，占地既能满足工程实际施工需要，承包人应充分考虑因永久占地或临时占地安排能满足实际实施的工程进度需要而造成工期延长（工期可相应顺延，但不能作为索赔依据）和费用增加，其工期延长引起的索赔及费用增加均已经含入投标报价中。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于26天，考勤自开工令发布之日起至工程移交之日止。每缺勤一天，支付违约金5000元以内/天，情节严重发包人有权解除合同。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人无权履职，并更换项目经理，直至符合要求；同时承担发包人相应损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），每天罚款10000元；2天以上（含2天）或累计超过5天的，每天罚款50000元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：如发生，支付合同价款2%的违约金同时，发包人有权与承包人解除合同并将其清理出场。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如发生，支付合同价款2%的违约金，同时，发包人有权与承包人解除合同并将其清理出场。增加：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；（2）项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目经理或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为。项目经理或主要施工管理人员应该与投标时的人员保持一致，否则扣罚本合同价款2%-5%的违约金。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付合同价款2%的违约金，情节严重的发包人有权解除合同。3.3.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金2000元以内/天，情节严重的发包人有权解除合同。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付合同价款2%的违约金，情节严重的发包人有权解除合同。3.3.6对承包人管理人员组成的约定：项目现场的管理技术人员必须与投标文件承诺派驻的人员一致，施工过程中须服从现场管理并接受发包人的考勤；承包人应签署承诺书；若项目现场的管理技术人员与投标文件承诺派驻的人员不一致，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并计记入建筑市场不良行为。如因客观原因确需更换管理人员的，应向发包人提出书面材料，由发包人审核批准，并负责办理因更换人员而引起的各项手续。因更换人员给发包人造成损失的，由承包人负责相应赔偿。3.3.7发包人委托承包人办理的工作:按照国网泰安供电公司要求，办理资产无偿移交手续（不增加工作酬金）。若施工过程中出现需要协调的事件，其工作、费用由承包人承担。3.3.8其他约定：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担相应责任；（2）项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目经理或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换并支付本合同价款2%以内的违约金：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为；⑥不能积极配合发包人正常工作；⑦连续两月考勤不足26天/月；⑧打、骂、威胁发包人、监理、审计派驻现场人员；⑨工作期间饮酒。（3）承包人不得以任何形式和理由转包，绝不允许出现挂靠施工，否则发包人有权单方面解除合同并报当地建设行政主管部门备案并作出相应处理。（4）承包人必须做到安全生产、文明施工，严格按照当地建设行政主管部门有关规定执行。（5）拟派项目主要施工管理人员每月在施工现场不得少于26天，否则每缺勤一天，支付违约金5000元以内/天，情节严重发包人有权解除合同。（6）承包人与第三方的任何经济纠纷应自行处理，不得以发包人的名义处理，不得牵扯或影响发包人，否则应承担、赔偿给发包人造成的所有损失，赔偿金直接从承包人的工程款中扣除，不足部分按法律途径向承包人追索。3.4承包人现场查勘本项目招标期间，承包人自行对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯、现场实际情况以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人自行承担由此增加的费用和（或）延误的工期。场地清理费用已包含在总报价中。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：未经发包人、监理人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：非主体结构、非关键性工作、已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程及其他法律法规有约定的专业工程。其他关于分包的约定：承包人分包工程须征得发包人同意；发包人有权根据工程情况重新选择分包队伍或材料供应商。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：由发包人确定的分包单位的合同款在符合分包合同要求后由发包方代为支付，在总承包方工程款支付过程中同期扣回。3.6工程照管与成品、半成品保护3.6.1承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担。3.6.2工程竣工验收未交给发包人之前，承包人负责看管和保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；承包人未在指定期限内修复的，发包人有权指定其他施工队承接，费用由承包人承担，由发包人直接从承包人工程履约担保中扣除并进行处罚。3.7履约担保无。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、进度、安全、投资等实行全方位、全过程监理。关于监理人的监理权限：质量、进度、投资、合同、环境保护、信息传递、组织协调等，具体权限详见《建设工程委托监理合同》。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：满足监理人正常监理工作的需要，由承包人提供，费用由承包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家相关行业规范标准及国家相关行业最新标准及规范。关于工程奖项的约定：达到/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零重大机械设备安全事故。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任，由承包人负责保安管理，费用已包含在合同价款中。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制，费用由承包人承担。施工现场的所有范围均有承包人承担保安责任，制定保安制度、责任制度、报告制度，在进场后5日内，报送发包人审核、备案，发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则承包人应向发包人支付每次5000元至50000元以内的违约金，情节严重的发包人有权解除合同而不承担任何责任，发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件均由承包人负责。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：满足文明安全施工达标工地。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在每次拨付的工程款中。6.1.7项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零重大机械设备安全事故。如因承包人原因发生安全事故时，除承担全部责任外，承包人应向发包人支付每次5000元至50000元以内的违约金。6.1.8关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任（按照发包人要求配置现场电子监控设备，每塔吊处安装360度全方位高清摄像头一个，施工场区全部监控联网并在发包人指定办公位置设置监控室，费用由承包人承担，并负责维护工作，保障设备全天候有效运行。设备出现故障时需在24小时内修复）。由承包人负责保安管理，费用已包含在合同价款中。6.1.9承担施工安全保卫工作、非夜间施工照明及应对突发事件的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫及现场监控设备，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人应编制突发事件应急预案，建立突发事件组织机构，项目经理为第一负责人。应定期组织突发事件的演练，确保快速有效的处理好突发事件。增加：6.1.10对现场交通及噪音的约定：依据政府规定对施工场地交通和噪音等管理的要求，费用由承包人负责。6.1.11施工场地清洁卫生的要求：执行《泰安市建筑工程施工场地文明管理规定》等规定，所有建筑垃圾应按要求倾倒；弃土按发包人指定位置堆放，未经发包人允许不得外运。承包人应及时清理施工现场以及与外围相邻的道路因施工造成的垃圾，不得因建筑垃圾问题给发包人带来纠纷和处罚，由此引起的费用由承包人承担。因建筑垃圾问题给发包人带来损失的，由承包人承担相应赔偿。工程竣工后，承包人应负责将施工范围内所有垃圾清理干净，交工前现场应达到技术规范与合同的要求。6.2职业健康6.2.1劳动保护承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇用人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。6.3环境保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护工作，由此发生的费用由承包人承担。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据发包人和监理人的要求，承包人应按要求提出改进措施，经发包人和监理人确认后执行。承包人无权就改进措施提出追加合同价款。采用新工艺及新方法：由发包人向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，合同价款已包含此项费用。因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，已包含在合同价款中；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：提交进度计划后7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟为约定开工日期前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人未按期供货、直接分包专项工程工期延误、因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延，且发包人不承担工期费用索赔。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：罚款3000元/天。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取相应措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：根据泰安市历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候条件。如：1、5级以上的地震；2、100mm以上的持续2天的大雨；3、30年以上未发生过的雹灾、洪水；4、10级以上的持续1天的大风。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：由发包人视实际情况而定。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：工程使用的材料、设备，发包人有采购权或参与采购。承包人应严格按照招标文件要求确定相关项目的综合单价，实际施工中，发包人有权调整或变更该部分材料的厂家，发包人供应材料设备所发生的相关费用（保管费、检测费等）已包含在承包人的投标报价中。8.4.2专门用于本项目施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即被视为是专门供本项目施工使用。承包人除将上述物品在现场转移外，如果没有发包人、监理人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。8.4.3除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。8.4.4重要材料由承包人进行样品提报，发包人组织监理、施工、审计单位进行市场考察，经市场考察后，签发样品确认单，承包人方可进行材料的采购。所采购材料需达到省级以上知名品牌要求并满足图纸设计和规范的技术要求。8.4.5承包人保证用于本工程的所有建筑材料符合相关标准和设计要求，决不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。无论本工程验收合格与否、缺陷责任期长短、质保期长短，如质检部门认定使用了不合格建筑材料，承包人承担全部责任。8.6样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料进场后报发包人和监理人进行验收，由监理单位进行抽样报送检测部门检验，检验合格后方可使用。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除出现场。承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：如需要，按发包人、监理人要求。施工现场需要配备的试验设备：如需要，按发包人、监理人要求。施工现场需要具备的其他试验条件：如需要，按发包人、监理人要求。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按发包人要求。10.变更10.1变更的范围双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：所发生的工程设计变更，应由发包人代表与设计单位签字认可后执行，发生的工程量变更能以图纸进行计算的以图纸为准；不能以图纸计算的如灰土、地基处理等需核量的项目，由发包人代表和现场的监理工程师、跟踪审计、承包方共同签字认可。合同履行中承包人不得要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更。发包人根据工程实际情况，可对工程中个别工程内容进行增减。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单中有综合单价的，按已有的综合单价执行；（2）已标价工程量清单中有近似综合单价的，执行近似综合单价；（3）已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》（2016版）、人工工日单价执行泰建发〔2020〕16号文、《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》《山东省价目表》（2020年版）等有关国家现行规定及取费程序计算工程综合单价的89.5%为最高限价，并经相关部门评审确认后执行或由施工单位提报单价，经发包人及相关部门确认后执行。主要材料价格承包人投标书中有的执行投标书中的价格，其余材料价格执行由发包人确认的市场调研价格。施工中发生的设计变更部分，工程量按实计算；单价按投标单位投标时的固定单价执行。施工过程中发生的所有设计变更与签证，其价款一并在竣工结算后支付。所发生的工程设计变更，应由发包人和设计单位签字认可后执行，因工程设计变更发生的隐蔽工程量变更由发包人驻工地代表、监理、审计、承包人共同签证工程量，在审计定案时承包人必须提供相应的影像资料及签证原件，否则发包人不予认可。零星工作内容的，须由发包人驻工地代表和现场监理工程师、承包方共同签证工程量。在审计定案时承包人必须提供相应的影像资料及签证原件，否则发包人不予认可。承包人在投标书中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。本工程由相关主管部门进行验收的，验收、检测费用已包含在合同价款内，由承包人承担。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价款或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见《材料（设备）暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准:对于依法必须招标的暂估价项目，须按发包人批准的招标方案（招标方案中包括但不限于招标的形式、招标人、付款方式等与招标有关的所有事项等）开展招标工作，具体实施程序必须在发包人批准的情况下进行，最终中标候选人或中标人的确定也必须经过发包人批准，中标通知书和合同也须发包人批准后签发。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，由双方协商组织招投标。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：由承包人申请，报请发包人另行商定。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按相关规定执行。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人投标时所填报价格在合同实施期间不因市场变化（或政策变化）因素变动，另行约定的除外。第3种方式：其他价格调整方式：关于人工材料风险的原则：按照泰安市住房和城乡建设局转发《山东省住房和城乡建设厅<鲁建标字（2019）21号文，关于加强工程建设人工材料价格风险控制的意见>》的通知执行，并报相关部门审核同意。12.合同价款、计量与支付12.1合同价款形式1、单价合同。本工程采用固定单价合同的承包方式。投标单位所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策变化）因素变动，另行约定的除外；投标报价应依据市场行情价及本单位具体情况编制，投标人在报价中所报的价格均包括完成该工程项目的成本、缺陷修复、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、保险费、政策性文件规定费用、施工配合费、材料试验费、材料检测费、空气检测费、档案管理费、迎检费、印花税、招标代理费、清单编制费及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等各项费用。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价款的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：/预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字【2016】40号）等。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：根据发包人确认的工程形象进度。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按照实际完成工程量计价支付。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付本工程无预付款，根据工程形象进度拨付工程款，完成电力管预埋管后付至合同价款的20%，电力电缆到货后付至合同价款的80%，完成电力电缆敷设及中心配电室高压端接线付至合同价款的90%，验收合格并结算完成完成后付至定案值的97%，余款在保修期（按国家最新规定）满后，无质量问题一个月内无息付清，以上款项由招标人支付。（质保期按国家最新规定，不计银行利息）。12.4.1付款周期关于付款周期的约定：执行通用合同条款。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单内3天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7天内审完签发，最晚28天签发。（2）发包人支付进度款的期限：/。支付工程进度款时，承包人应将发现的质量安全问题整改完成并经发包人、监理验收合格后，发包人再支付相应进度款。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：承包人提起申请、监理人14天报发包人28内审批完。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误1日承担本工程合同价款1‰的违约金，同时承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：单机无负荷试车、无负荷联动试车。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.4.2修改为发包人提前接收的单位工程，仍由承包人承担相关保安工作，并承担所发生的相关费用。由于承包人管理疏忽，因此产生的费用、损害和责任，由承包人负责。导致工期延误的，工期相应顺延。全部工程竣工验收交付使用后，保安工作由发包人承担相关费用。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：本工程完工并经发包人确认后7日内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：合同价格、已支付承包人的款项、应扣质保金、应支付合同价款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：双方协商确定。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发7天内提交。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到提交申请后14天内完成审批并颁发证书。增加：工程竣工结算期间，承包人应指派专人（出具书面授权委托书）与发包人、跟踪审计单位对接审计结算事宜，跟踪审计单位不与承包人授权委托的结算对接人员之外的任何人员对接。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限及约定：自实际竣工日起计算，最长不超过24个月。15.3质量保证金是否扣留质量保证金：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(2)种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）结算价的3%；（3）其他方式:资金形式。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：保证金返还时不计利息。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。投标单位负责工程交付启用后运行维护管理3个月的磨合期。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，最长不能超过48小时。16.违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：结算资料和竣工验收资料不全，不及时、不按约定清场、不给予或不配合分包管理等事项及发包人、监理人认定的其他违约行为。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：①违约金或罚金，按约定比例或金额；②继续履行；赔偿损失；延长缺陷责任期；造成质量和安全事故的，应承担行政处罚或刑事责任。承包人不能按约定的时间竣工，误期时间为从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交报告的批准日期之间的天数。承包人向发包人按误期时间和合同约定的比例支付相应的违约金。发包人可从应向承包人支付的工程款中直接扣除，此违约金的支付并不解除承包人应完成工程责任或合同规定的其他责任。在承包人无任何理由延长工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其他任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用；如承包人对发包人的上述警告没有积极改正，则发包人将在书面警告发出后28天内进驻现场接管工程，终止承包人在本合同项下的承包权利，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务与责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程或邀请其他承包人完成该工程。承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人按发包人要求及时补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：对未完“工程价值”由跟踪审计评估，解约后移交发包人，履约担保金及质保金不退还。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商，履约担保金及质保金不退还。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地质、水文条件、异常恶劣的气候条件，人为障碍如政府干预、不颁发许可证、罢工、市场行情剧烈波动、政府禁令、禁运。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：工程一切险及第三方责任险的保险费由承包人综合考虑到清单报价内，若发生时由承包人支付。18.2工伤保险承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人应按照国家相关要求办理保险。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向泰安仲裁委员会申请仲裁；（2）向泰安市人民法院起诉。21.补充条款：21.1农民工工资保障金由承包人交纳。21.2承包人不得将本工程的工程款用于其他任何工程，如出现因拖欠农民工工资引发不良后果的，发包人将从工程款中扣除所欠农民工工资金额两倍或两倍以上罚金。工人工资执行主管部门工资实名制发放有关规定。承包人不得以承包合同中规定的工程款拨付节点为由，延误、拖欠劳务人员工资发放及工程材料款的拨付。也不得以承包合同中规定的工程款拨付节点为由，签订分包合同的拨款节点。21.3承包人必须按照投标文件中提供的现场施工管理人员及具体分工组织施工。对承包人在施工过程中出现的违反招标文件及有关管理规定的现象，发包人有权责令其改正并视情节进行1000元—50000元的违约处罚，对于严重违反有关规定或屡教不改者，发包人有权撤换施工队伍，直至解除合同。21.4工程质量的相关条款：21.4.1承包人必须按照投标文件中提供的现场施工管理人员及具体分工组织施工。按照山东省住宅工程质量常见问题治理措施进行防治，出现不符合国家现行的质量验收规范、标准，发生的质量问题发包人有权责令其改正并视情节进行1000元—50000元违约处罚。21.4.2图纸存在设计问题，图纸会审时承包单位未能及时发现和提出的，造成功能使用性影响的一处罚款5000元。未进行图纸设计或者无施工依据，擅自施工一次罚款5000元。对施工图纸私自进行更改一次罚款5000元。21.5项目管理条款：21.5.1在施工过程中，承包人人员或受承包人人员指使的他人故意刁难、辱骂、殴打、威胁发包人及监理人员、审计人员，承包人应立即将相关人员清除出场，并接受发包人10000元/次的处罚，造成人身伤害时，承包人承担全部责任。发包人报当地招投标管理部门备案后有权另行选择施工单位。21.5.2承包人应按时、优先支付工人工资，杜绝工人上访事件。在工程实施期间及工程质保期内，如出现与本工程有关人员到各级政府、政府主管部门、发包人办公场所等上访、纠缠（不限于农民工工资支付问题）情况时，承包人需自行在8小时内处理完毕，此外，需接受发包人50000元/次的罚款。21.5.3发包人根据工程情况，制定《工程项目管理办法》，承包人应服从上述管理办法要求，并接受相应违约处罚。21.5.4承包人应协助发包人办理施工过程中的各项手续，并提供交通便利。21.5.5在合同期限内由于承包方原因，遭到各级主管部门的处罚通报，包括但不限于安全、质量、环保等，所有责任由承包单位承担，工期不予顺延。

附件1：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程及园路铺装等，以及双方约定的其他项目，双方约定如下：执行《建设工程质量管理条例》及有关规定。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目的保修期限为自工程竣工验收合格之日起2年。8.建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。9.投标单位负责工程交付启用后运行维护管理3个月的磨合期。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由承包人承担。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：

附件2：安全生产责任书为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(全称)(以下简称“乙方”)特此签订安全生产责任书：一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定配备专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。6.乙方应认真履行总包管理职责，对全部工程负有全面的安全生产责任。7.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。且对使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。8.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。9.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。10.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。11.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。12.乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。13.乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。14.乙方需对本工程原有地埋各种管线、高低压电缆及一切存有安全隐患的设施设置明显的安全警示，并做好防护；对进场分包单位做好安全技术交底。15.乙方保证不发生任何形式安全事故，现场文明施工严格按照泰安市有关要求执行。如因乙方原因发生安全事故时，乙方除承担全部责任外，无条件接受甲方100000元/次的处罚。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工并经相关工程质量与安全生产监督站验收备案后失效。甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：委托授权代理人（签字或盖章）：委托授权代理人（签字或盖章）：地址：地址：电话：电话：日期：日期：

附件3：廉政责任书发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）为了认真贯彻中央、省委和市委关于进一步加大反腐败斗争力度的精神，推进廉政建设，预防和减少工程建设中的违纪犯罪，共同维护建筑市场的秩序，确保工程优质、干部优秀、人民群众满意。由监督机关监督，甲乙方协商，特签订以下廉政责任书。一、加强廉政警示教育甲乙双方要经常组织有关人员，学习党中央关于从源头上预防和治理腐败，加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列指示精神，加强法律法规学习，增强干部的法制观念，树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高政治素质和拒腐防变能力。根据工程进度、人员思想状况，经常对干部职工进行廉政教育和警示教育。二、健全、落实各项规章制度1.严格廉政制度。甲乙双方要根据自己的实际情况，对参与工程的重点环节、重点部位、重点岗位和重点人员严格按照市纪委下发的《重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”》的规定，制定相应的廉政制度，并严格执行，做到制度公开，自觉接受群众监督。甲方要自觉做到：不接受咨询单位、供货单位的宴请；不接受任何礼品、礼金和有价证券；不索贿受贿。乙方要自觉做到不请吃，不行贿或变相行贿。不接受任何施工单位、供货单位的宴请；不接受任何礼品、礼金和有价证券；不索贿受贿。2.严格执行合同。要以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律为依据，遵循平等、互利、协商一致的原则签订合同，并按照合同的要求严格履行。3.落实《建设工程质量管理条例》。制止非法转包、出卖资质、非法分包等行为的发生。4.严格实行项目跟踪监察、审计监督制度。三、严格执行责任制1.甲乙双方商定要根据工程建设情况，以适当的方式，对甲乙双方的干部、员工及时地进行法制宣传和警示教育；要经常了解和掌握工程建设中的廉政情况，发现问题和隐患及时向有关方面通报，商定解决方法和措施；对于疑问较大的问题，搞好协商，重点追踪，发现违纪或犯罪的，按照有关规定和程序，移交有关部门处理。2.要指定专人负责，加强联系，定期召开廉政碰头会，及时发现和解决廉政方面的有关问题。要做到责任到人，层层负责，严格自律，把好廉政关口。3.乙方工作人员，因本项目或其他项目发生违法、违纪现象的，甲方有权解除合同，且引发的一切损失由乙方单方面承担。4.本责任书作为施工合同的附件，与建设工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：委托授权代理人（签字或盖章）：委托授权代理人（签字或盖章）：日期：年月日日期：年月日

附件4：关于保障农民工工资支付协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依据国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》，发承包双方在自由平等基础上，一致达成本协议。1、发承包双方严格按照泰安市解决企业拖欠农民工工资问题领导小组办公室下发的《关于进一步加强农民工工资支付工作规范化建设的通知》及泰安市住房和城乡建设局下发的《泰安市住房和城乡建设局关于进一步落实建设领域保障农民工工资支付制度的通知》（泰建字[2021]20号文）办理农民工工资支付工作；2、承包人对所承包工程的农民工工资支付负总责。在工程项目开工前，到本市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”（以下简称“专户”），也可与“农民工工资保证金专户”作为“农民工工资支付专用账户”合并使用，并与建设单位、开户银行签订《建设工程农民工工资专用账户资金托管协议》；3、工程合同约定的工资性工程进度款作为工程款组成部分，具体支付执行泰建字[2021]20号文。4、承包人应工资卡发放到农民工本人手中。承包人每月5日前出具上月的农民工工资支付清单，支付清单须经承包人项目经理签字并加盖承包人公章并经监理人、发包人驻工地代表确认。发包人依据工资清单每月足额支付工资款到工资专户；5、发包人依据承包人提供的农民工工资清单代支付农民工工资，工资清单的真实性及准确性由承包人负责，出现任何农民工工资问题或纠纷均与发包人无关，由承包人自行承担；6、发承包双方依据既有合同约定拨付工程款时，发包人扣除之前每月代支的农民工工资款后，将剩余工程款（扣除相应违约金及其他应扣除款项后）支付承包人；7、其余内容严格执行泰安市解决企业拖欠农民工工资问题领导小组办公室下发的《关于进一步加强农民工工资支付工作规范化建设的通知》及泰安市住房和城乡建设局下发的《泰安市住房和城乡建设局关于进一步落实建设领域保障农民工工资支付制度的通知》（泰建字[2021]20号文）。甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）法定代表人或委托授权代理人：法定代表人或委托授权代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）地址：地址：电话：电话：日期：年月日日期：年月日

附件5：设备报价明细设备型号：数量：序号名称规格型号单位数量单价（元）合价（元）品牌123456789101112131415……备注：

1、高压柜、低压柜、监控系统等设备根据汇总表逐一填写明细表，标明品牌。

2、要求监控后台、微机保护、多功能仪表仪器使用同一品牌。

3、要求有源滤波器、智能电容器使用同一品牌。

4、要求双电源转换开关、框架断路器、塑壳断路器使用同一品牌。

5、要求真空断路器、柜体使用同一品牌。

6、为便于配套使用，电气火灾监控器需要和消防控制室联动。第五章工程量清单一、工程概况本项目为泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程10kV配电工程线路部分，位于万官大街以南、长城路以西院内。总建筑面积48400平方米，其中地上36400平方米，地下12000平方米。设计规模：高压电缆敷设安装，标志牌、标志桩安装，防火封堵及涂料，电缆沟土方开挖，电缆转角井、直通井砌筑，路面破除及回复。二、编制范围主要内容为建设两路供电线路（一备一用），其中主供电源由110KV万官站变电站10千伏新建专线供电，备用电源由110KV万官站变电站10千伏新建专线供电，两条线路采用ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300电缆穿管敷设，线路总长度为4550米。三、工程类别单项工程单位工程工程特征工程类别划分标准类别10KV配电工程线路部分土建电缆沟土方开挖，电缆转角井、直通井砌筑，路面破除及回复变配电装置附属的土建工程III类工程电气高压电缆安装6KVA以上的变配电装置含室内外电缆安装民用安装四、计价依据(一)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。(二)《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）。(三)《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字[2019]10号）。(四)《山东省工程建设标准定额站关于调整定额价目表和机械台班、仪器仪表台班单价表的通知》（鲁标定字〔2019〕3号)。(五)《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）《山东省安装工程消耗量定额》（2016）《山东省市政工程消耗量定额》（2016）《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2016）《山东省房屋修缮工程计价定额》（2008）(六)现行《山东省建设工程消耗量定额山东省价目表》（2020）。(七)与建设项目相关的标准、规范、技术资料。(八)施工现场地质勘探资料、水文气象资料。(九)经施工图审查机构审查通过的建设工程设计图纸文件及相关资料。（十）《泰安市住房和城乡建设局关于转发《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》和发布我市建设工程定额人工市场指导单价的通知》（泰建发〔2020〕16号文）。泰安市市价人工费：建筑122元/综合工日、安装133元/综合工日、装饰133元/综合工日、市政114元/综合工日、园林绿化114元/综合工日。（十一）《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10号文）。(十二)建设行政主管部门近期发布的计价文件等有关规定，疫情防控等费用综合考虑。(十三)材料价格依据泰安市区及周边市场材料价格询价及部分设备厂家询价。(十四)其他的相关资料。五、其他说明(一)混凝土按照商品混凝土考虑，图纸设计要求的各种添加剂费用均包含在商品混凝土材料单价中。(二)砂浆按照现场搅拌砂浆考虑。(三)安装工程中主材及设备价格全部为市场询价计入。(四)本项目暂列金额不计规费及税金，不作为竞争费用。

六、工程量清单格式除“主要材料（设备）明细表”外，其余工程量清单格式详见泰安市公共资源电子交易平台工程量清单格式。

附件：主要材料（设备）明细表工程名称：序号材料（设备）名称材质、规格、型号、系列品牌、产地质量等级备注注：1、此表中材料（设备）应注明所有材料的品牌、产品规格型号、系列、产地、质量等级等，否则发包人有权指定材料，且综合单价不作调整。未填报质量等级的，现场以国标优等品验收，未经甲方允许，后期不得擅自更换。如后期施工中甲方需对所用材料进行调整，乙方应积极配合，提供与中标清单内材料同等价位的优质产品供甲方选择，材料价格不予变动。后期发生且本工程量清单中未包含的材料价格由乙方上报后经甲方市场考察并完成材料价格审批流程后确定价格。2、材料进场前，施工单位须递交其样品，采购人、监理单位认可后方可供货至现场；材料进场后由采购人、监理单位、施工单位共同验收，并由监理单位进行抽样报送检测部门检验，检验合格后方可使用。3、此表可按此格式据实扩展。第六章图纸另册装订第七章技术标准和要求如有特殊要求技术标准参照标准版施工招标文件格式如无，应注明符合国家相关标准。

投标文件格式

（项目名称）投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日

目录（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）已标价工程量清单；（5）施工组织设计；（6）项目管理机构；（7）资格审查申请书；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日备注：经投标人加盖单位章、法定代表人或委托代理人签字或盖章后将扫描件制作在电子投标文件中。

（二）投标函附录工程名称：（项目名称）序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目经理姓名：2工期日历天3缺陷责任期执行国家最新标准4承包人履约担保金额无5分包见分包项目情况表不允许6逾期竣工违约金3000元/天7逾期竣工违约金最高限额无上限8质量标准合格9预付款额度10预付款保函金额11质量保证金扣留百分比12质量保证金额度备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人（盖单位章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日备注：经投标人加盖单位章、法定代表人或委托代理人签字或盖章后将扫描件制作在电子投标文件中。二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（一）法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日联系电话：备注：本项目为不见面开标，联系电话应如实填写，方便评标过程中联系；经投标人加盖单位章后将扫描件制作在电子投标文件中。

（二）授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：①法定代表人身份证明；②附授权委托人居民身份证的复印件。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日联系电话：备注：本项目为不见面开标，联系电话应如实填写，方便评标过程中联系；如委托代理人参加开标时，须将经投标人加盖单位章、法定代表人签字、委托代理人签字的附有《法定代表人身份证明》的《法人授权委托书》的扫描件制作在电子投标文件中。

三、投标保证金本项目未要求投标保证金，本部分无需制作。四、已标价工程量清单投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（盖单位章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）编制人：编制时间：说明：已标价工程量清单按交易系统中下载的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标