一级建造师（一建工程法规）题库【夺冠系列】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。

A.国家禁止以划拨方式设立建设用地使用权

B.建设用地使用权期满自动续期

C.建设用地使用权流转时附着于该土地的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

D.建设用地使用权消灭的，使用人应当及时办理注销登记

【答案】：C

2、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是（）。

A.投标人同意延长的，可以要求修改报价

B.投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还

C.投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金

D.因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担

【答案】：C

3、甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》,此协议为（）

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

4、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是()。

A.代理人本人

B.被代理人

C.第三人

D.权利人

【答案】：B

5、根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

【答案】：A

6、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】：D

7、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正确的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

【答案】：A

8、《建筑法》规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（）。

A.重新办理施工许可证

B.重新办理安全生产许可证

C.向发证机关申请施工许可证延期

D.报发证机关核验施工许可证

【答案】：D

9、（）指第三人取代合同原债务人地位而承担全部债务，并使原债务人脱离合同关系。

A.合同义务全部转移

B.合同义务部分转移

C.合同主体转移

D.合同内容转移

【答案】：A

10、（2019年真题）在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）

A.刑事法律关系

B.民事商事法律关系

C.社会法律关系

D.行政法律关系

【答案】：B

11、对于省级政府颁布的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金,应（）。

A.征收个人所得税

B.免征个人所得税

C.减半征收个人所得税

D.适当减征个人所得税

【答案】：B

12、关于中标人再次发包的行为，下列说法中正确的是（）。

A.中标人将中标项目转让给他人的合法

B.将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法

C.分包人再次分包的违法

D.将中标项目肢解后分别转让给他人的合法

【答案】：C

13、下列选项中，不能纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗费用有（）。

A.急诊医疗费

B.符合基本医疗保险的诊疗项目

C.抢救医疗费

D.境外就医费

【答案】：D

14、关于法律责任,下列说法中正确的是（）。

A.只有违法需要承担法律责任,违约不需承担法律责任,而应承担违约责任

B.法律责任不以法律义务存在为前提

C.法律责任即承担不利的后果

D.法律责任包括民事法律责任、刑事法律责任、经济法律责任等

【答案】：C

15、国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()

A.2005年4月1日

B.2005年6月1日

C.2005年9月1日

D.2005年12月1日

【答案】：B

16、关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是()。

A.应当自行提供地下管线资料

B.不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

【答案】：C

17、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人

B.监理单位负责安全的工程师

C.出租单位生产管理人员

D.安装、拆卸单位的专业技术人员

【答案】：D

18、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。

A.刑事处罚

B.行政处罚

C.行政处分

D.民事责任

【答案】：B

19、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.认定事故的性质和事故责任

D.提出对受伤人员的赔偿方案

E.提交事故调查报告

【答案】：C

20、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

21、根据《民法典》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

【答案】：B

22、关于民事法律责任,下列说法中正确的是

A.民事责任的主要功能是惩罚犯罪

B.民事责任的主要功能是充当民事救济手段

C.民事责任的主要功能是维护社会经济秩序

D.民事责任主要体现为人身责任

【答案】：B

23、甲施工企业于2013年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2013年5月5日发出同意出售的承诺信件。2013年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2013年5月9日，总经理知悉了该信内容，于2013年5月10日回电传告知乙收到承诺。该承诺自（）起生效。

A.2013年5月5日

B.2013年5月8日

C.2013年5月9日

D.2013年5月10日

【答案】：B

24、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。

A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

【答案】：B

25、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.可转让的股份

C.债券

D.房屋所有权

【答案】：D

26、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起()日内，并出具消防验收意见。

A.20

B.45

C.60

D.90

【答案】：A

27、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

【答案】：B

28、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过()。

A.15日

B.30日

C.60日

D.120日

【答案】：C

29、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()。

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

30、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。（2012）

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B.工程竣工验收报告

C.施工企业签署的工程质量保修书

D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

【答案】：A

31、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。

A.申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请

B.申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请

C.被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭

D.被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决

【答案】：C

32、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）个月。

A.3

B.4

C.6

D.12

【答案】：A

33、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A.利息税

B.企业所得税

C.个人所得税

D.营业税

【答案】：D

34、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

【答案】：D

35、下列事故中，不属于较大事故的是（）。

A.造成3人以上10人以下死亡的事故

B.造成10人以上50人以下重伤的事故

C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

【答案】：C

36、某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由（）管辖。

A.材料商住所地法院

B.建筑商住所地法院

C.工程所在地法院

D.交货地点法院

【答案】：B

37、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的质量

D.检查劳动合同履行及劳动保护情况

【答案】：D

38、财产或者人身受保险合冋保障,享有保险金请求权的人是（）

A.投保人

B.保险人

C.受益人

D.被保险人

【答案】：D

39、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过（）小时的工作制度。

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】：D

40、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）

A.甲未通过资格预审递交投标文件

B.乙的投标文件逾期送达

C.丙的投标文件未按要求密封

D.丁的投标文件有大幅度修改

【答案】：D

41、关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

【答案】：D

42、利害关系人申请诉前证据保全的，申请人应当提供担保。不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在()小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：C

43、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准

【答案】：C

44、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。（2015）

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】：B

45、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物

C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查

E.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段

【答案】：B

46、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。(2015真题)

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全事故的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【答案】：B

47、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

48、某企业与张某签订劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视，因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作。经企业了解得知张某在录用时隐瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同。此劳动合同应认定为（）

A.因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除

B.因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同

C.该劳动合同不应解除，应变更

D.无效劳动合同，自订立时起即无法律效力

【答案】：D

49、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

【答案】：C

50、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：A

51、关于建设工程刑事责任的说法，正确的是()。

A.刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产

B.造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任

C.强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任

D.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金

【答案】：C

52、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。

A.推荐性

B.国家

C.强制性

D.行业

【答案】：C

53、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】：B

54、关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是()。

A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除

B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告

C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告

【答案】：C

55、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】：C

56、下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

【答案】：B

57、下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。

A.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

B.投标人提交显著低于其成本的报价

C.使用伪造、变造的许可证件

D.投标人提供虚假的项目负责人劳动关系证明

E.不同投标人的投标文件相互混装

【答案】：C

58、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

【答案】：C

59、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借、转让资质证书

【答案】：A

60、《仲裁法》的调整范围仅限于（）。

A.行政争议仲裁

B.农业承揽合同纠纷仲裁

C.民商事仲裁

D.劳动争议仲裁

【答案】：C

61、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。（2014）

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

62、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。（2015）

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】：B

63、下列关于授予专利权的条件的说法，正确的有()。

A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性

B.申请专利的发明创造在申请日前6个月内，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，丧失新颖性

C.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果

D.授予专利权的外观设计，只要同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者网内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可

【答案】：A

64、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同()部门划定并公布。

A.环保行政

B.城乡规划

C.建设行政

D.工商行政

【答案】：B

65、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是()。

A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

【答案】：B

66、《文物保护法》规定，在进行建设工程施工过程中，发现文物，应当()

A.立即报告单位所在地文物行政部门

B.施工单位进行保护性挖掘

C.工人可以把一些不重要的文物碎片带走

D.停止施工，保护现场

【答案】：D

67、根据《团体标准管理规定（实行）》进一步规定，关于工程建设团体标准的说法正确的是()。

A.团体标准应当符合相关的法律法规的相关要求，可以与国家有关产业政策相抵触

B.可以利用团体标准实施妨碍服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为

C.团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求

D.国家鼓励社会团体制定高于强制性相关技术要求的团体标准

【答案】：C

68、根据《循环经济促进法》，将废物经过翻新后继续作为产品使用，被称为（）。

A.减量化

B.资源化

C.再利用

D.节能化

【答案】：C

69、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检验检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验

B.平行检验

C.破损检验

D.型式检验

【答案】：D

70、案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（）。

A.中止执行

B.终结执行

C.不予执行

D.继续执行

【答案】：A

71、下列情形中，属于无因管理的是()。

A.在加工合同中，定作人提供原材料

B.甲在乙外出期间，帮忙喂养其宠物猫

C.张某依约保管李某的背包

D.小李拾得他人的钱包据为己有

【答案】：B

72、承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期限发出的承诺，除（）以外，为新要约。

A.要约人及时通知受要约人该承诺有效的

B.完全同意要约内容的

C.明示作出的

D.默示作出的

【答案】：A

73、《实施工程建设强制性标准监督规定》规定,工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.30万元以上50万元以下

D.50万元以上100万元以下

【答案】：D

74、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（）。

A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工

C.由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

【答案】：A

75、关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】：C

76、依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日；45日内不能办结的，经（）人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。

A.本级

B.县级

C.市级

D.省级

【答案】：A

77、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的()。

A.负责项目管理的技术人员

B.项目负责人

C.技术负责人

D.安全员

【答案】：A

78、下列有关代理的法律特征，说法正确的是()。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人必须以被代理人名义实施代理行为

C.代理行为可不产生权利义务关系

D.代理行为后果归属于代理人

【答案】：A

79、关于转代理的说法，正确的是()。2016

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

【答案】：C

80、建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的（）。

A.自愿性

B.专业性

C.独立性

D.快捷性

【答案】：B

81、下面的说法中，正确的是()。

A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作

B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作

C.不得安排未成年工从事国家规定的第3级体力劳动强度的工作

D.女职工生育不得少于60天的产假

【答案】：B

82、关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能在一审开庭审理前进行

B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式

C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合

D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力

【答案】：B

83、物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权

B.土地抵押权

C.机动车所有权

D.地役权

【答案】：B

84、（2020年真题）根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。

A.人民法院

B.人民政府

C.公安机关

D.监察机关

【答案】：A

85、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。

A.用益物权

B.担保物权

C.收益权

D.不动产物权

【答案】：B

86、关于工程建设标准的说法，正确的是()。

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

C.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

D.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

【答案】：D

87、下例关于施工现场消防安全说法错误的有()。

A.公共建筑在营业使用期间不得进行外保温材料施工作业

B.严格分离用火用焊作业与保温施工作业

C.国家、省级重点工程施工现场应当每日防火巡查

D.施工单位要建立施工现场的消防组织，制定预案，并至少每年组织一次演练

【答案】：D

88、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立

A.交付

B.登记

C.签订转让合同

D.鉴证

【答案】：A

89、按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列属于施工单位承揽业务不良行为的是()。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

B.偷工减料

C.恶意拖欠或克扣劳动者工资

D.出借、转让资质证书

【答案】：A

90、下列各项中关于建造师的执业说法错误的是（）。

A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作

B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务

C.一级建造师执业划分为10个专业

D.一级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平

【答案】：A

91、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。2017

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：A

92、某小区工程在验收时，发现屋面楼板出现裂缝，后经鉴定确认由于设计混凝土配筋不符合要求造成的，则()。

A.应由施工单位承担维修责任，施工单位维修后，向设计单位索赔

B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔

C.应由设计单位负责维修和承担费用

D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

【答案】：D

93、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设()。

A.国家标准和行业标准

B.国家标准或行业标准

C.行业标准和地方标准

D.行业标准和企业标准

【答案】：B

94、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定。该案中仲裁协议效力的确认权属于()。

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.申请人住所地的基层人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：D

95、甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为100万元，定金为设计费的25％。发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲()。

A.20万

B.25万

C.45万

D.50万

【答案】：C

96、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为()个月。

A.12

B.8

C.6

D.20

【答案】：D

97、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。

A.评标截止时间前

B.评标开始前

C.提交投标文件的截止时间前

D.投标有效期内

【答案】：C

98、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）。

A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出

B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

C.公示期不得少于5日

D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行

【答案】：A

99、被申请人不履行法定职责的,复议机关应当（）。

A.建议其在一定期限内履行

B.决定其在一定期限内履行

C.决定其履行,但不明确期限

D.判决其违法

【答案】：B

100、关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。

A.不得批准开工建设

B.已开工建设的，应当责令停止施工

C.已开工建设的，应当责令限期改正

D.已经建成的，可以正常使用

【答案】：D

101、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）。（2016）

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】：A

102、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。

A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

【答案】：A

103、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()

A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

【答案】：D

104、《民法典》规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。”此项条件体现了《民法典》中的（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

【答案】：B

105、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

106、根据专职安全生产管理人员的配备要求,配备2名专职安全生产管理人员的劳务分包企业,其施工人员应为（）

A.50人以下

B.50-100人

C.50-200人

D.200人以上

【答案】：C

107、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()。（2012）

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定，应予以没收

【答案】：B

108、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证（）。

A.自行废止

B.应报发证机关核验

C.应由发证机关收回

D.由施工单位重新申办

【答案】：A

109、下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（）。

A.恢复原状

B.停止侵害

C.责令停产停业

D.有期徒刑

【答案】：C

110、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：A

111、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）（2013）

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

【答案】：C

112、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：B

113、某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为（）。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

【答案】：B

114、2011年8月10日，某施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以10万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。2011年8月18日，建材商依约交付1万元定金。2011年8月21日，施工单位为建材商代为托运。2011年8月25日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。该定金合同的生效日期为（）。

A.8月10日

B.8月18日

C.8月21日

D.8月25日

【答案】：B

115、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：C

116、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()。2017真题

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：C

117、建设单位未经竣工验收擅自使用的工程导致质量问题，应该由施工单位负责的是（）。

A.地面起砂

B.梁板开裂

C.墙皮脱落

D.电气漏电

【答案】：B

118、（2019年真题）根据《仲裁法》,关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是（）。

A.违约金的计算不符合合同约定,当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时,可以向财产所在地的中级人民法院申请

C.仲裁裁决被撤销后,当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,不可以向人民法院起诉

D.仲裁的程序违反法定程序,当事人可以申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

119、下列财产中可以设定抵押权的是（）。

A.李某承包村里的一座自留山

B.某大学宿舍楼

C.某国有企业办公大楼

D.被海关查封的一批设备

【答案】：C

120、按照《民法典》的规定，可以作为保证人的是()。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】：B

121、关于房产税的说法,正确的是（）。

A.房产税在城市、县城征收,但不在建制镇和工矿区征收

B.房产税依照房产原值一次减除20%~50%后的余值计算缴纳

C.房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据

D.房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.6%

【答案】：C

122、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。

A.举证期限只能由法院指定

B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可

C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果

D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长

【答案】：C

123、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.18

B.32

C.34

D.36

【答案】：B

124、未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言（）。

A.不能单独作为认定案件事实的依据

B.经家长认可，可以作为认定案件事实的依据

C.对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据，可以作为认定案件事实的依据

D.人民法院可以确认其有证明力

【答案】：A

125、全民所有即国家所有土地的所有权由（）代表国家行使。

A.国家土地管理部门

B.全国人民代表大会

C.国家发改委

D.国务院

【答案】：D

126、根据《民法典》，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的()。

A.需经对方同意

B.无需经对方同意，也不必通知对方

C.需经受让人同意

D.无需经对方同意，但需通知债务人

【答案】：A

127、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（）。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

【答案】：D

128、对工程中有关地基和机构安全的关键工序和关键施工过程，监理工程师应当采取的监理形式是（）。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D.分段后平行检验

【答案】：A

129、关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是（）。

A.工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况

B.建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案

C.工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案

D.建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用

【答案】：D

130、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是()。

A.撤销安全生产许可证

B.责令停业

C.暂扣安全生产许可证

D.处以罚款

【答案】：C

131、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()。（2012）

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

【答案】：A

132、关于建造师受聘和执业，说法正确的是()。

A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册

B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理

C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某

D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理

【答案】：D

133、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

【答案】：D

134、根据《建筑法》,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的（）内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证

A.7日

B.30日

C.15日

D.3个月

【答案】：A

135、关于工程分包的说法，正确的是()。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

【答案】：A

136、当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的（）为合同履行地。

A.交货地点

B.货物到达地

C.货物验收地

D.货物安装调试地

【答案】：A

137、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。2014

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

【答案】：C

138、订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。

A.双务法律行为

B.双方法律行为

C.要式法律行为

D.诺成法律行为

【答案】：C

139、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是()。

A.向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意

B.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意

C.向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意

D.向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意

【答案】：A

140、关于重大责任事故罪,下列说法中正确的有（）

A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于本罪

B.所有犯此罪的,都处3年以下有期徒刑或者拘役

C.强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤广事故或者造成其他严重后果的属于本罪

D.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于本罪

【答案】：C

141、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年的，按月领取基本养老金。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：B

142、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向()提出申请。

A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府

B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府

C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

【答案】：D

143、建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时,不作为编制依据的是()。

A.项目批准文件

B.城市规划

C.项目投资概算

D.国家规定的建设工程勘察深度要求

【答案】：C

144、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。

A.内公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】：A

145、《民事诉讼法》规定，下列不属于人民法院应裁定中止执行的情形的是()。

A.申请人表示可以延期执行的

B.案外人对执行标的提出确有理由异议的

C.被执行人隐匿可执行财产的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

【答案】：C

146、根据2016年1月《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》规定，()一律不得以施工企业带资承包的方式进行建设，并严禁将带资承包有关内容写入承包合同及补充条款。

A.国家融资项目

B.大、中型项目

C.政府投资项目

D.国家重点项目

【答案】：C

147、对于不符合起诉条件的案件，人民法院应当在（）日内裁定不予受理。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：C

148、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。

A.15日

B.1个月

C.3个月

D.2年

【答案】：C

149、甲建筑公司拖欠某劳务公司50万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲建筑公司已经分立为乙装饰公司和丙设计公司，而乙、丙两个公司对50万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

【答案】：A

150、甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是（）。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担责任

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

【答案】：B

151、某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定（）排放标准。

A.建筑施工场界环境噪声

B.建筑施工机械噪声

C.城市市区环境噪声

D.城市生活区环境噪声

【答案】：A

152、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是()。

A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包

B.将专业工程分包给不具备资质的承包人

C.经建设单位认可，承包人将其承包的部分工程分包给个人

D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人

【答案】：A

153、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

154、下列行为中，属于《招标投标法实施条例》中规定的招标人与投标人串通投标情形的是()。

A.招标人直接或者间接向投标人泄露标底

B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

D.不同投标人的投标文件相互混装

【答案】：A

155、下列争议中属于劳动争议的是()。

A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议

B.公司股东李某因股息分配产生的争议

C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

【答案】：D

156、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。2018真题

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

【答案】：A

157、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

A.国务院

B.省级以上人民政府

C.市级以上人民政府

D.县级以上人民政府

【答案】：A

158、个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得,均适用（）。

A.比例税率

B.5%~45%的9级超额累进税率

C.5%~35%的5级全额累进税率

D.5%~35%的5级超额累进税率

【答案】：D

159、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。

A.企业资质证书

B.营业执照

C.审计报告

D.安全生产承诺书

【答案】：B

160、要式合同是指()的合同。（2012）

A.法律上已经确定了一定的名称和规则

B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式

D.当事人双方意思表示一致即告成立

【答案】：C

161、下列关于保证担保的说法，正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

【答案】：D

162、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。

A.质量保证书

B.咨询评估书

C.使用说明书

D.质量保修书

【答案】：D

163、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()。2017真题

A.统一组织编制建设工程生产安全事故

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】：D

164、王某自2003年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，王某在2009年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。

A.12

B.18

C.24

D.26

【答案】：C

165、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）

A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金

B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金

C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金

D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金

【答案】：D

166、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

【答案】：A

167、仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由（）决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

C.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定

【答案】：D

168、下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是（）。

A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.施工现场的办公、生活区与作业区分开设置

D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准

【答案】：B

169、关于要约撤销的说法，正确的是()。

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】：B

170、关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

【答案】：B

171、某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。

A.2007年8月15日

B.2007年8月22日

C.2007年9月5日

D.2008年4月28日

【答案】：B

172、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）

A.施工许可证办

B.工程竣工验收合格

C.预验收合格

D.质保期结束

【答案】：B

173、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

【答案】：A

174、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

【答案】：C

175、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。

A.警告

B.停工整顿

C.责令改正

D.罚款

【答案】：B

176、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是()。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】：C

177、关于建设工程分包的说法，错误的是()。

A.分包单位是具有相应资质的单位

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位可以通过合同约定

D.分包的工作内容是非主体、非关键性工作

【答案】：B

178、张某向赵某借款20万元扩充自己开的服装厂规模，约定借款2年，年利率为10％。因为张某公司效益较好，在借款一年的时候决定全数还款，则应还款金额为()万元。

A.24

B.22

C.20

D.23

【答案】：B

179、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，不属于必须进行招标的是()。

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万

B.材料采购的单项合同估算价为人民币180万

C.施工单项合同估算价为人民币500万

D.设计合同估算价为120万元

【答案】：B

180、关于物权特征的说法，不正确的是（）。

A.物权是一种支配权，无须他人的意思或义务人的行为介入

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存

【答案】：C

181、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程质量责任的说法，正确的是()。

A.对施工质量负责是施工单位和建设单位约定的质量责任

B.总承包单位与分包单位对工程的质量承担连带责任

C.分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向建设单位承担质量责任

D.分包工程发生质量问题时，建设单位可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿

【答案】：D

182、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。2018真题

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务

【答案】：C

183、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

【答案】：B

184、在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）

A.要约可以撤回

B.承诺不能撤回

C.要约是法律行为

D.承诺是法律行为

【答案】：A

185、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令停业整顿

C.责令改正，处以罚款

D.降低资质等级

【答案】：C

186、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

187、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。

A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B.丙的保证方式为一般责任保证

C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任

E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

【答案】：B

188、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

【答案】：A

189、建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照（）履行。

A.订立合同时承包人所在地的市场价格

B.订立合同时工程所在地的市场价格

C.履行合同时工程所在地的市场价格

D.履行合同时工程所在价格价管理部门发布的价格

【答案】：B

190、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（）制度。

A.报废

B.淘汰

C.登记

D.更新

【答案】：B

191、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.基本建设工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程

【答案】：D

192、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制虔，造成事故，其应承担的法律责任是（）。（2016）

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格

【答案】：D

193、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

【答案】：A

194、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是（）。

A.该租赁合同无效

B.宋某应承担违约责任

C.陈某应向宋某提出补偿要求

D.宋某可以随时解除合同

【答案】：D

195、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()。

A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书

B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确

C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计

D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

【答案】：D

196、以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全报告事故主要内容的是()。

A.事故现场情况

B.事故可能造成的伤亡人数

C.事故初步估计的直接经济损失

D.事故防范和整改措施

【答案】：D

197、某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。

A.10日

B.20日

C.15日以书面形式

D.30日以书面形式

【答案】：D

198、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。(2015真题)

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】：D

199、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.合同变更协议自签字之日起生效

【答案】：C

200、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于()。

A.国家强制性标准

B.行业强制性标准

C.地方强制性标准

D.推荐性标准

【答案】：A

第二部分多选题(200题)1、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，仲裁庭的做法，正确的有()。

A.制作调解书

B.制作裁决书

C.驳回申请

D.撤销案件

E.当事人可以撤回申请

【答案】：AB

2、李某分别欠甲乙丙三人3万元，5万元，8万元。李某以自己的汽车作为抵押物，向他们都签订了抵押合同。甲签订合同的时间为5月3日，乙在4月1日签订抵押合同，丙于3月2日签订合同。其中甲办理了抵押登记，乙丙未办理。若李某到期不偿还债务，该汽车被拍卖。则下列说法正确的是()。

A.三人都具备优先受偿权

B.甲优先于乙丙受偿该价款

C.乙丙未办理登记，所以乙丙未设立抵押权

D.所得价款应先偿还丙