版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第25页共25页加工合同格式范本承揽方(甲方):_____定作方(乙方):_____甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输第六条加工费结算办法与时间_____。第七条乙方应于____年____月____日前向甲方交付定金____元;乙方应于____年____月____日前向甲方交付预付款____元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的____‰偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值____%的违约金。6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值____%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在____天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_____(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下:______________________________。3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_____国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决(1)提交_____仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为____年,自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力;合同副本____份,送_____留存一份。承揽方(盖章):_____定作方(盖章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_____地址:_____地址:_________年____月____日____年____月____日签订地签订地点:_____签订地点:_____加工合同格式范本(二)合同编号:_____签约地点:_____签订日期:_____甲方(买方):_____乙方(卖方):_____经协商,甲乙双方就_____事项,达成以下协议,并同意按《民法典》及相关法律法规恪守履行。一、按甲方要求,乙方为甲方生产:序号名称图数量备注二、合同总价款(含税票)人民币_____(RMB¥_____)三、付款方式合同签定____日内付总价款____%,即RMB¥____元;产品交付后____日内付总价款____%,即RMB¥____元。四、交收方式1.乙方交付前,应按_____规定对产品进行检验,并开具合格证明;甲方在收到产品后按同样标准对产品进行验收或确认,并应在____日内(难以验收的隐蔽瑕疵除外)予以反对。甲方享有向乙方提出质量异议的权利,乙方应承担修复、退换及赔偿责任。2.包装及运送2.1产品的包装及运输,应符合国家或行业标准,由乙方负责在____年____月____日前送达_____。(联系人:_____电话:_____);2.2包装和运输费用已在产品价格中包含。如乙方需回收包装物时,甲方将免费提供保管、储存条件,但运输费用由乙方负责。五、售后服务在质量保证期内出现的产品质量问题,乙方应在接到通知后____小时内做出响应,并予以解决。六、保密约定1.甲方承诺对乙方的产品制造过程及企业秘密不得向第三方泄漏(业务推介和广告宣传除外);2.乙方保证合同规定的甲方产品(含技术资料及专用工、模具)的拥有权,不经甲方同意不得向第三方提供。七、违约责任1.甲方按合同规定期限付款。如果延期,参照中国人民银行关于金融机构计收贷款利息标准支付违约金;2.乙方延期交付时,应按合同总额的____%乘以逾期天数向甲方支付违约金,逾期超过____天的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失,赔偿额为本合同总额的____%。八、附加说明1.本合同一式两份,双方各执一份,双方签字、盖章有效。合同执行中的附加或更改,应以补充协议或说明的形式,并由双方授权代表签字、加盖公章。2.本合同附件_____,与本合同具有同等效力。3.发生合同争执,应通过协商加以解决;协商不成,可向合同签字地人民法院提出起诉。甲方:_____住所:_____邮编:_____委托代理人:_____电话:_____传真:_____开户行:_____账号:_____税号:_____乙方:_____住所:_____邮编:_____委托代理人:_____电话:_____传真:_____开户行:_____账号:_____税号:_____加工合同格式范本(三)定作人:_____签订地点:_____承缆人:签订时间____年____月____日第一条加工物、数量、报酬、交货期限加工物:报酬:交货期限:数量:名称:规格:型号:计量:单价:合计人民币金额(大写):第二条定作人提供的材料材料:名称:规格:型号:计量:单位:数量:质量:提供日期:消耗定额:(注:空格如不够用,可以另接)第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限第四条加工的的技术标准、质量要求第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件第六条加工物的包装要求及费用负担第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,在日内向定作人提书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。第九条定作人(是/否)允许第三人完成加工物的主要工作。第十条加工物的交付方式及地点第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限第十二条报酬的结算方式及期限第十三条定作人在____年____月____日前交定金(大写)元。第十四条本合同解除的条件第十五条定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人(是/否)可以留置加工物。第十六条违约责任第十七条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十八条其他约定事项定作人承揽人鉴(公)证意见定作人(章):承揽人(章):住所:_____住所:_____法定代表人:_____法定代表人:_____居民身份证号码:_____居民身份证号码:_____委托代理人:_____委托代理人:_____电话:_____电话:_____开户银行:_____开户银行:_____:鉴(公)证机关(章)账号:_____账号:_____经办人:邮政编码:_____邮政编码:____年____月____日监制部门:印制单位加工合同格式范本(四)合同编号:_____承揽人:_____法定住址:_____法定代表人:_____职务:_____委托代理人:_____身份证号码:_____通讯地址:_____邮政编码:_____联系人:_____电话:_____传真:_____帐号:_____电子信箱:_____定作人:_____法定住址:_____法定代表人:_____职务:_____委托代理人:_____身份证号码:_____通讯地址:_____邮政编码:_____联系人:_____电话:_____传真:_____帐号:_____电子信箱:_____双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间和地点检验标准及方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担加工合同格式范本(五)甲方:_____乙方:_____第一条乙方加工事项,以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定,如加工说明、数量、交货日期等确实履行,准时交货。第三条乙方所交的加工品应保证为合格品,并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况,且经甲方验收后,始认为合格。第四条材料由____方负责。第五条若材料由甲方负责供应时,废料率为_______________。第六条验收时的检验方法是采用_____,正常检验,二级检验水准。一次抽样计划,alq为_____,或正常检验,四级检验水准。一边规格界限,形式_____,alq为_____。第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期,或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期,若有延误的情况以及因规格不合,质量不良,致验收不合格而遭退货时,乙方应依下列办法计算违约金付予甲方,但因天灾或人力不可抗拒的事故,经甲方认为属实者,则不在此限。(一)过期____日内,每逾1天,按未交部分总价,处_____违约金。(二)继续逾期5天以上至10天以内者,每逾一天按未交部分总价,处_____违约金。(三)继续逾期10天以上至20天以内者,每逾一天按未交部分总价处_____违约金。(四)继续逾期20天以上,依违约论,不论未交部分数量,违约金以价款的一倍计算。第八条通过验收的货品在甲方再加工时,若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外),则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。第九条乙方送交加工品,因不良导致甲方生产线停工,其工时损失要由乙方负责,如果甲方发生非常严重不良后果,则甲方有权取消外包加工单。第十条按期交足定货而合格率为100%,给予总价_____奖励金。按期交足定货而合格率为95%,给予总价_____奖励金。第十一条试用厂商的试用期间为三个月,每月接受甲方外包质量管理检查一次,试用期满,视其考核评分到达_____分以上者,才能正式成为甲方的加工厂商。第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次,每月考核质量,交货期,价格这三项,每年总考核一次,划分等级。第十三条付款条件:乙方交来的货品经甲方验收合格后,甲方_____。第十四条乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。加工合同格式范本(六)定作方(甲方):_____身份证号:_____承揽方(乙方):_____身份证号:_____根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲方委托乙方加工_____,双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经充分协商,达成如下合同条款,以便共同遵守。一、委托加工项目品名:_____规格:_____单位:_____数量:_____(以甲方下单为准)单价:_____备注:_____二、委托加工方式1、甲方提供原材料。合同应当明确规定原材料的消耗定额,甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换。2、甲方负责布料裁剪,并由甲方提供商标(成尊女裤)、吊牌、防伪标识。3、乙方必须依照合同规定加工原材料。在甲乙双方确认样品封样后,乙方进行加工,按照封样样品标准加工的产品,甲方不得拒收。如果有质量异议,双方应共同选择由鉴定资质的机构进行鉴定。4、工厂由乙方全权管理,包括加工设备、工作人员及其工资等。5、交货期限:按乙方接单日起_天内交货。具体时间以订单为准。三、质量要求及技术标准1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工,于____年____月____日制作出样品,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存。2、技术标准按照《企业质量问题细则》及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的,按国家标准执行)。四、乙方对质量负责的范围及期限1、面料、辅料质量的确认;2、颜色、尺码规格的确认;3、绣制商标工艺的确认;4、缝纫手工艺的确认;5、其他质量问题的确认;6、乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;7、甲方允许乙方制作误差率为千分之三。五、技术资料、图纸提供办法及保密要求1、甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;2、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。3、未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。六、验收标准、方法和期限1.按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复或退换。3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。七、包装要求及交货地点、运输方式1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;2、于甲方指定的地点_____交货。3、运输方式为_____;运费由_____负担。八、加工费及结算1、加工单价:_____元/套,大写:____元/套。2、结算日期:按月结算,依据实际制衣件数,经双方认可后,甲方须在月底前支付乙方加工费。九、不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,乙方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方由此造成的损失。十、违约责任(一)甲方的违约责任:1、甲方隐瞒原材料的缺陷或提供不符合规定的原材料而影响产品质量、未按合同规定的时间向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工待料的一切损失。2、甲方无故拒绝接收定作物,应当赔偿乙方因此造成的损失。3、甲方应按时付款,如不按时付款,每逾期一天按应支付价款20%作为违约金。4、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量、设计或变更交付定作物地点、接受人等,应当事先通知乙方,否则由甲方承担因此而多支出的费用。5、甲方中途废止合同的,偿付乙方以未履行部分酬金总额的____%(20%——60%的幅度)违约金。(二)乙方的违约责任:1、乙方必须严格按照双方规定时间、数量交货,如逾期交货或交货数量少于合同约定的,乙方应向甲方支付总价款____%的违约金。2、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,如果未达到要求而导致退货,乙方向甲方支付退货金额的____%违约金;3、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由承揽方赔偿损失。4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当赔偿甲方因此而造成的损失;5、乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;6、乙方若制造假冒产品,给甲方造成损害的,应当承担损害赔偿责任,赔偿金额为人民币____万元,甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚;7、乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的____%支付违约金;十一、解决合同纠纷的方式本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。十二、生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。十三、其他约定:甲方(章):_____;乙方(章):_____地址:_____;地址:_____电话:_____;电话:_________年____月____日;____年____月____日加工合同格式范本(七)合同编号:_____签订日期:_____签订合同单位:_____(以下简称定作方承揽方)经双方协商同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 旅游发展营销方案(3篇)
- 消毒锅的应急预案(3篇)
- 山坡输送混凝土施工方案(3篇)
- 缆绳故障预警系统构建
- 移动社交平台用户粘性
- 江苏省重点商标保护名录管理规范(征求意见稿)
- 深圳银行柜面操作风险管理:挑战、策略与实践
- 淮河中上游地区新石器时代中晚期文化互动交流:历史脉络与文明演进
- 淀粉基炭材料及膜材料:制备工艺与性能特征的深度剖析
- 液氮半溶浸煤致裂增透特性及机理深度剖析
- 人教版历史2024年第二学期期末考试七年级历史试卷(含答案)
- 《可再生能源行业标准管理实施细则》
- 门座式起重机起升及变幅机构的设计(毕业论文)
- 2023年广东省普通高中学业水平第一次合格性考试物理真题试卷含详解
- 环保设备的安全运行与维护培训
- 门式起重机安装、拆除专项施工方案
- 《外伤性脾破裂》课件
- 2023电力建设工程监理月报范本
- 炙法-酒炙法(中药炮制技术课件)
- 《情绪特工队》情绪管理(课件)-小学生心理健康四年级下册
- 安徽省安庆示范高中高三下学期4月联考理综物理试题2
评论
0/150
提交评论