实用建筑工地工程合同书

实用建筑工地工程合同书一、合同的缔结1.1甲方与乙方本合同由建设工程甲方（以下简称甲方）与建设工程承包乙方（以下简称乙方）在平等、自愿的基础上缔结。1.2建设工程的基本情况建设工程名称：（填写项目名称）建设工程地点：（填写项目经理地址）建设工程的主要内容和基本建设规模：（简要描述建设内容和规模）1.3合同的内容本合同是建设工程乙方承包的大体内容和范围，是双方权利和义务的主要文件。二、建设工程的承包2.1施工期限和工期本合同规定的工期为（填写天数或日期），自双方签订本合同伊始算起，甲方要在工期内按计划提供施工地点，并配合乙方进入施工现场。如因甲方原因（如提供不及时、交底不清、变更要求等）超过合同期限，所需延期的时间应增加相应日期。2.2工程质量乙方在承包施工建设项目过程中要严格按照国家和地方建筑规范执行，确保工程质量达到合同规定标准和技术要求。如因乙方原因造成工程质量不符合合同要求，乙方应承担返修、赔偿等责任。2.3工程造价工程总造价为（填写工程造价），支付方式采取（填写合同规定方式）方式，其中包括劳务费、材料费、机械使用费、仪器费、设备费、管理费、安全保险费等。2.4工程款支付甲方应按照约定的支付方式及时按合同约定支付工程款，包括工程完工后的结算款，如遇阶段性支付的，应在甲方验收合格后按照约定支付，否则将按照双方协商的付款方式支付。2.5工程变更和增减工程甲方在工作中如有更改工程施工方案或业主要求增减施工工程内容，应当书面通知乙方，并和乙方重新协商确定相关要求及费用。三、工程的管理和验收3.1工程验收标准本合同工程验收应依照国家有关建筑验收标准及实施细则执行。工程验收合格后应填写《建设工程竣工验收报告》并经甲方签认、乙方盖章。3.2工程保修期工程竣工验收合格后的（填写保修期），乙方应负责工程保修期内的保修责任。3.3工艺改进乙方在施工过程中，如对于采取更科学的施工方法或采用新技术等进行改进，应当书面通知甲方，以便甲方控制工程质量、验收合格。四、违约责任4.1乙方违约如乙方不按合同规定施工，导致工程进度延迟并影响工程质量的，甲方有权和乙方协商改进措施并要求乙方承担相应违约责任。4.2甲方违约如甲方未按照约定时间支付工程款或接受工程交付验收等给乙方造成损失和损害的，甲方应承担相应的违约责任。4.3合同解除如因一方违反本合同规定，影响合同的履行，可以向对方提出解除合同，并要求承担相应的违约责任。合同解除后，乙方必须立即停止施工并做好后续工作，甲方应立即承担相应的责任。五、争议解决和法律适用5.1争议解决甲乙双方如有分歧应协商解决，协商不成的争议提交当地有关仲裁机构处理。仲裁裁决为终局裁决，双方应遵守仲裁裁决。5.2法律适用本合同的订立、效力和履行适用中华人民共和国法律规定。六、合同生效和期限6.1合同生效本合同经甲方、乙方签字盖章，则本合同即为双方共同承认的有法律效力的文件。6.2合同期限本合同自双方签字、盖章之日起生效，至竣工验收合格之日止。合同到期，双方无纠纷的应该进行结算，完成所有工作并解除合同责任。七、合同份数和附件本合同共订立（填写合同份数）份，均具同等法律效力。本合同的附件一式（填写附件