设备采购合同

范本19设备采购合同合同编号：买方：××公司卖方：签字时间：签字地点：目录通用条款专用条款合同合同书技术规范与设备规定附件1供货范畴附件2价格表附件3履约保函（格式）附件4其它-技术服务通用条款1定义在涉及专用条款和通用条款的合同条款中，下列措辞和用语应含有本条所赋予它们的含义。1.1“买方”是指公司。1.2“卖方”是指公司。1.3“合同”是指系指买卖双方订立的、合同格式中载明的买卖双方所达成的合同，涉及全部的附件、附录和上述文献所提到的构成合同的全部文献。1.4“合同价格”是指在卖方完全和适宜地推行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。详见对应合同附件。1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。1.6“技术资料”是指合同设备及其与本工程有关的设计、制造、监造、检查、安装、调试、验收、性能验收实验和技术指导等文献（涉及图纸、多个文字阐明、原则、多个软件），和合同设备对的运行和维护的文献。1.7“合同设备”是指卖方根据合同所需供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和全部多个物品，如合同附件1所列示和规定。1.8“分部工程验收”是指根据技术规范及设备规定及国家对应验收规范，按专业划分的系统整体验收（划分根据为建筑工程质量验收统一原则GB50300—）。1.9“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。1.10“技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检查、土建、安装、调试、验收、性能验收实验、运行、检修时对应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。1.11“现场”是指《合同专用条款》中指明的工程工地，为买方安装合同设备所在地。1.12“备品备件”是指根据本合同提供的设备备用部件，涉及随机（商业运行前）备品备件。1.13“随机备品备”是指在安装、调试、试运阶段所需的备品备件。1.14“试运行”是指整机在调试阶段进行的运行。1.15“书面文献”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或含有法定代表人或其授权人签名的文献。1.16“分包商”或“分供货商”是指由卖方将合同供货范畴内任何部分的供货分包给其它的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。1.17“设备缺点”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引发的本合同设备（涉及部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量原则规定的情形。1.18“运杂费”是指合同设备从卖方始发站（车上）到交货地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费、保险费及运输过程中发生的多个费用。2合同标的本合同遵照合同双方买卖平等自愿的原则。本合同所订设备将用于《合同专用条款》中指明的工程。2.1设备名称、规格（型号）、数量详见《合同专用条款》。2.2凡卖方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能见技术规范及设备规定。2.4卖方提供合同设备的供货范畴见合同附件1。2.5卖方提供的技术资料。2.6卖方提供的技术服务。2.7卖方提供设备的运输及保险。3供货范畴3.1合同供货范畴详见合同附件1。3.2合同供货范畴涉及了全部设备、技术资料、专用工具、备口备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入并且确实是卖方供货范畴中应当有的，并且是满足技术规范及设备规定对合同设备的性能确保值规定所必须的，均应由卖方负责按买方规定时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。4合同价格4.1本合同价格涉及合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还涉及合同设备的税纲、运杂费、保险费、合同设备所需进口配套设备的进口环节的有关费用和国外验收费用等与本合同有关的全部费用，具体金额为《合同专用条款》标明的价格。4.1.1合同设备价格本合同设备价格涉及与设备有关的卖方所应交纳的全部税费、技术资料费、从制造厂到交货地点的运输、装卸、保险费及全部设备包装费。4.1.2合同设备的技术服务费4.1.3合同设备到现场交货点的运杂费。4.2合同的分项价格详见合同附件2.4.3本合同总价在合同交货期内为不变价。5付款5.1本合同使用货币种类为。5.2付款方式：。5.3合同设备款的支付：。5.3.1具体按《合同专用条款》进行支付。5.4付款时间以买方银行承付日期为实际支付日期。5.5重要分包和外购设备的付款5.5.1由于买方与合同分包商和外购设备供货商没有直接的合同关系，故本合同设备的重要分包和外购设备的付款由卖方负责。但如果发生由于个别因素（买方准时向卖方付款而卖方没有准时向分包商或外购设备供货商付款）造成分包和外购设备有可能不被准时交货以至于影响施工进度的状况，买方有权临时终止向卖方付款。在卖方向合同分包商或外购设备供货商支付有关款项后，买方将继续向卖方付款。5.5.2买方上述行为不属于违约行为，但此时限不得超出3个月。5.5.3如果卖方仍未向分包商或外购设备供货商付款，买方将出于保障工程进度的目的，有权直接向分包商或外购设备供货商付款，此转付款及对应利息（买方存款利息）将从下一笔买方向卖方的付款中扣除。5.6违约金的扣除与支付5.6.1如果发生卖方的合同推行违约行为，有关款项将由卖方在接到买方的书面告知和这类赔偿的证明文献后2周内向买方支付，买方也有权从履约保函和任何一笔付款中扣除；如果属于制造质量问题造成的买方损失，有关款项将从质量确保金中扣除。5.6.2如果发生买方的合同推行违约行为，有关款项将由买方在接到卖方的书面告知和这类赔偿的证明文献且由买方承认后2周内向卖方支付。5.7在买方银行发生的与执行合同有关的银行费用由买方负担，在卖方银行发生的与执行合同有关的银行费用由卖方负担。6交货和运输6.1本合同设备的交货期及交货次序应满足工程建设设备安装进度和次序的规定，应确保及时完整性。6.2交货地点：具体见《合同专用条款》。合同设备全部权自合同设备交付起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由卖方承当，交付之后由买方承当。6.3交货前1周卖方向买方提供本合同项下的货品总清单和装箱总清单。6.4每批合同设备交货日期以到现场后双方订立合同设备的外观检查证明的时间为准。此日期即本合同11.8款计算迟交货品违约金时的根据。6.5卖方负责合同设备从卖方到现场交货地点的运输。6.6卖方按技术规范的规定，向买方提供10套技术资料，并列出技术资料清单。根据工程进度及买方规定的时间，由卖方专人送至买方现场，资料的收届时间以买方签收时间为实际交付时间。另在设备包装箱内随机提供一套完整的技术资料。6.7收货单位：见合同《合同专用条款》规定。7包装与标记7.1卖方交付的全部货品要符合《GB191-》中有关包装、储运批示标志的规定。包装应确保在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的方法。若包装无法避免运输、装卸过程中垂直、水平加速度引发的设备损坏，卖方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护方法，以确保货品在没有任何损坏和腐蚀的状况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并确保零部件齐全。7.2凡重量为二吨或超出二吨的货品，应在包装箱的侧面以运输惯用的标记和图案标明重心位置及起吊点，方便于装卸搬运。按照货品的特点，装卸和运输上的不同规定，在箱体上的明显位置标注上“小心”、“轻放”、“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并应符合GB191和GB6388的规定。7.3每件包装箱内，应附有具体装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术阐明各一份。另送至现场装箱清单各二份。7.4全部管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。7.5对于需要精确装配的明亮干净加工面的货品，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以避免在安装前发生锈蚀和损坏。7.6凡由于卖方包装或保管不善致使货品遭到损坏或丢失时，不管在何时何地发现，一经证明，卖方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货品损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方收集有关证明材料，同时卖方应尽快向买方补供货品以满足工期需要。8技术服务和联系8.1卖方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检查、土建、安装、调试、验收、性能验收实验、运行、检修等对应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。8.2卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、试运、调试，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。8.3如遇有重大问题需要双方立刻研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在普通状况下，另一方应同意参加，费用各自承当。8.4各次会议及其它联系方式双方均应订立会议或联系纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双办法定代表人同意，以修改本为准。如有重大技术方案和/或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行。8.5卖方提出并经双方拟定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式告知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的规定，买方有权提出变更或修改意见，并书面告知卖方，卖方应予以充足考虑，应尽量满足买方规定。8.6买方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。8.7对盖有“密件”印章的供买方的资料，双方都有为其保密的义务。8.8卖方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由卖方自行负担。8.9卖方（涉及分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。8.10凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此面发生合同价格以外的任何费用。8.11卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场服务的技术人员在设备安装前2周内提交买方予以确认。买方有权提出更换不符合规定的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方承认的服务人员，如果买方在书面提出该项规定7天内卖方没有回复，将按11.10款视为延误工期等同解决。8.12由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按规定派人指导而造成的损失应由卖方负责。9监造与检查9.1监造买方有权派人员到卖方厂内对合同设备进行监造，卖方提供方便条件。买方有权查阅（借阅）检查合同设备所必须的技术资料、图纸、工具等。买方代表有权根据合同提出意见，卖方有责任采限改善方法，以确保交货质量。9.2工厂检查与现场开箱检查9.2.1由卖方供应的全部合同设备/部件（涉及分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检查和实验，出厂前须进行整机总装和实验。全部检查、实验和总装（装配）必须有正式的统计文献。以上工作完毕之后，合格者才干出厂发运。全部这些正式的统计文献及合格证作为技术资料的一部分送至现场给买方存档。另外，卖方还应在随机文献中提供合格证和质量证明文献。9.2.2货品达成目的地后，卖方及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单对货品的包装、外观及件数进行清点检查。按照本款规定，经检查合格的货品，买方将向卖方签发接受单，卖方在收到买方签发的接受单并出具回执时，视为该批货品已由卖方按第6.2款交付。9.2.3现场检查时，如发现设备由于卖方因素（涉及运输）有任何损坏、缺点、短少或不符合合同中规定的质量原则、规范时，应做好统计，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的根据；如果由于买方因素（涉及保管不善等），发现损坏或短缺，卖方在接到买方告知后，应尽快提供或替代对应的部件，但费用由买方自负。9.2.4卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的规定和异议，应在接到买方书面告知后1周内提出，否则上述规定即告成立。如有异议，卖方在接到告知后1周内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。9.2.5如双方代表在会同检查中对检查统计不能获得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检查机构/双方权威检查机构联合进行检查。检查成果对双方都有约束力，检查费用由责任方负担。9.2.6修理、修正，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由买方从履约保函或下次付款中扣除。9.2.7买方对到货检查的货品提出索赔的时间，不迟于货品达成现场设备储放场之日起的3个月。9.2.89.3压力容器监测国家强制规定进行的压力容器检测工作，除买方另有规定外，原则上在卖方工厂完毕，卖方应予以配合并提供方便。10安装、调试、试运和验收10.1本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检查原则、图纸、阐明书及国家有关技术规范进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在卖方现场技术服务人员指导下进行并签字确认。10.2本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术规范及设备规定和国家有关验收规范的规定进行。10.3合同设备的安装完毕后，卖方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题，以不影响工期为原则，其所需时间应不超出1周，否则将按11.10款视为延误工期等同解决。10.4分部工程验收完毕，合同设备达成技术规范及规定和国家有关验收规范所规定的各项性能确保值指标后，买方应在10天内订立由卖方会签的本合同设备分部工程验收单。如果合同设备不能达成本技术规范及设备规定所规定的一项或多项确保指标时按10.5款和11.6款办理。10.5进行分部验收如果达不到本技术规范及设备规定和国家有关验收规范所规定的一项或多项性能确保值，则双方应共同分析因素，澄清责任，再进行验收，直到合格为止，如属卖方责任，卖方承当由此造成的全部费用。10.6按10.4款出具的分部验收单只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至出具分部工程验收单时能够按合同规定予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引发合同设备损坏的潜在缺点所应负的责任解除的证据。潜在缺点指设备的隐患在正常状况下不能在制造过程中被发现，卖方对纠纷潜在缺点所应负的责任，其时间应确保到确保期终止后一年。当发现这类潜在缺点时（经双方确认），卖方应按照本合同11.3款的规定进行修理或调换。10.7在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、实验、再实验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合方便进行上述工作。卖方应负担修理或调换其人员的费用。10.8不管合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，然后再拟定上述设备的费用由哪一方承当。11确保与索赔11.1确保期是指合同签发分部工程验收合格并签发验收单之日起二年，该确保期的具体内容按10款和11款有关条款执行。11.2卖方确保其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的规定。卖方确保所交付的技术资料完整统一和内容对的、精确，并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的规定。11.3本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺点和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废、卖方应立刻免费更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证明属卖方责任之日起1周内，否则，应按11.10款解决。由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、阐明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方规定的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，全部费用由买方负担。11.4合同规定的确保期期间卖方应完毕买方在确保期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。11.5在确保期内，如发现设备有缺点，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按9.2.4条款办理。否则卖方在接到买方索赔文献后，应立刻免费修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理。涉及由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由卖方负担。11.6如由于卖方责任需要更换、修理有缺点的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则确保期应按实际修理或更换所延误的时间做对应的延长。11.7如合同设备在确保期内发现属卖方责任的十分严重的缺点（如设备性能达不到规定等）则其确保期将自该缺点修正后开始计算一年。11.8不是由于买方因素，卖方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1款和6.4款规定计算，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：迟交1周，每七天违约金金额为迟交货品金额的0.5%；迟交2周，每七天违约金金额为迟交货品金额的1%；迟交3周以上，每七天违约金金额为迟交货品金额的1.5%；不满一周按一周计算。合同设备迟交货品的违约金总金额不超出合同设备总价的10%。卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。对安装、试运行有重大影响的设备迟交超出2周时，每七天卖方向买方支付的违约金为迟交货品金额的3%，与此同时，买方有权终止部分或全部合同。11.9如由于确属卖方责任未能按本合同规定准时交付经双方确认属严重影响施工的核心技术资料时，则每迟交一周，卖方应支付违约金，迟交时间的计算以6.6款规定为准。11.10如果由于卖方的因素，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同总价的0.5%，这部分违约金最多不超出合同总价的5%。且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。11.11卖方对于根据本合同11.8、11.9、11.10款承当的合同违约金总额不管单项或多项累计将不超出合同总价的10%。11.12卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的对应义务。11.13如果由于买方的因素，迟付货款，买方须按下列方式支付违约金：迟付1周，每七天违约金金额为迟付金额的0.1%；迟付2周，每七天违约金金额为迟付金额的0.2%；迟付3周以上，每七天违约金金额为迟付金额的0.3%；11.14履约确保金11.14.1本合同生效一种月内，卖方须向买方提供由卖方主办银行开具金额为合同总价20%的不可撤销的履约保函，以买方为受益人，具体见《合同专用条款》。其格式合同附件3。11.14.2履约确保金在合同条款规定的分部工程验收合格后2周内退还。但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约确保金的使用期应延长到上述争端最后解决且全部理赔完毕。11.14.3如果卖方未能推行合同并给买方造成损失，那么履约确保金将作为对这一损失的赔偿而支付给买方。12保险12.1卖方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以卖方和买方为共同受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为卖方仓库到买方仓库止。设备（在交货地点）交货之前卖方为保险受益人，设备（在交货地点）交货之后买方为保险受益人。12.2如果发生卖方未对合同设备进行投保，买方有权将之部分保险费从合同设备的运杂费中扣除，并且，与其发生的连带责任，将全部由卖方承当。12.3卖方应将保险合同的副本于合同设备交货前20天提供应买方，如果卖方未能及时提供，买方将认为卖方未对合同投保，并按12.2款解决。12.4如果交付的合同设备和/或文献在运输途中发生丢失或损坏，卖方应与保险公司联系进行索赔。如果此种丢失或损坏不属于保险公司的赔偿范畴，则卖方应负责对买方进行赔偿。13税费13.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应当交纳的与本合同有关的税费，由卖方承当。13.2本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务、运输、保险、进口设备/部件等全部税费已全部包含在合同价格内，由卖方承当。14分包与外购14.1卖方未经同意不得将本合同范畴内的设备/部件进行分包（涉及重要部件外购）。卖方需分包的内容和比例应征得买方同意，否则不得分包。接受分包的单位（分包商）不得再次分包。14.2卖方将本合同范畴内需分包与外购的设备/部件的内容和比例提交买方同意后，在合同谈判时，将此部分设备/部件的分包商名单拟定。14.3卖方含有独立的、自主的材料和设备采购权利，能够采用多个适合自己的采购方式，但在分包与外购的设备/部件的问题上应充足采纳买方的意见和建议，买方有权对部分分包与外购的设备/部件规定卖方招标采购，并确认成果，买方将决定与否参加技术部分，为买方提供既符合买卖双方的技术规定又价格合理的产品。14.4分包（外购）设备/部件的技术服务、技术配合按8.7、8.8、8.9款的规定办理。14.5卖方对全部分包设备、部件承当本合同项下的全部责任。15合同的变更、修改、中断和终止15.1本合同一经生效，合同双方均不得私自对本合同的内容（涉及附件）作任何单方的修改。但任何一方均能够对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议（应附具体阐明）。该项建议应以书面形式告知对方并经双方签字确认。双方同意后经双办法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。15.2如果卖方有违反或回绝执行本合同规定的行为时，买方将书面告知卖方，卖方在接到告知后5天内确认无误后应对违反或回绝做出修正或提出修正计划。如果得不到修正或提不出修正计划，买方将保存中断本合同一部分或全部的权利。对于这种中断，买方将不出具变更告知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款解决。15.3如果买方行使中断权利，买方有权停付到期应向卖方支付中断部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中断部分款项索回。15.4当在合同（附件）中注明的原材料、外购件、外协厂的厂商、规格、产地、牌号、数量由于卖方因素，发生变更，需事先书面提交买方确认同意，对此面引发对交货期的延迟影响，由卖方承当责任。15.5因买方因素规定半途退货，买方应向卖方偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的10%并赔偿卖方由此产生的直接经济损失。15.6因卖方因素而造成部分合同设备不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的10%并赔偿买方由此产生的直接经济损失。15.7如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或免费还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立刻书面告知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实推行合同的确保状况，执行通过买方同意的一部分合同。16不可抗力16.1不可抗力是指：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不管与否宣战）、叛乱、动乱等等，其特点是不可预见、无法避免。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟推行合同义务的期限相称于不可抗力事件影响的时间，但是不能由于不可抗力的延迟而调节合同价格。16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的状况以传真或电报告知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文献提交给另一方审视确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引发的延误，一旦不可抗力影响消除后，应将此状况立刻告知对方。16.3如双方对不可抗力事件的影响预计将延续到120天以上时，双方应通过和谐协商解决本合同的执行问题（涉及交货、安装、试运行和验收等问题）。17合同争议的解决17.1凡与本合同有关而引发的一切争议，双方应首先通过和谐协商解决，如经协商后仍不能达成合同时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，双方同意任何一方能够本合同规定的仲裁委员会仲裁或向人民法院提出诉讼。17.2仲裁地点为北京；仲裁机构为北京仲裁委员会。17.3仲裁裁决或法院判决对双方都有约束力。17.4由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承当。17.5在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续推行。18专利权、商标权等知识产权18.1卖方应确保买方不受由于使用了卖方提供的合同设备（涉及技术）而引发的对任何第三方的设计、工艺方案、技术资料、商标专利产生的侵权。18.2如果发生任何第三方的侵权指控，买方于上述指控之日起7个工作日内尽快告知卖方，卖方负责与第三方交涉解决此事，并承当一切由此引发的法律上和经济上的责任，从而使买方受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。19合同生效19.1本合同经双办法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字加盖合同专用章，并且在买方收到卖方开户银行出具的合同总金额10%的履约保函后，即行生效。19.2本合同使用期：从合同生效之日起到签发合同设备验收单并理赔完毕货款两清之日起。20合使用方法律及其它20.1本合同合使用方法律为中华人民共和国法律。20.2合同双方承当的合同义务都不得超出合同的规定，合同任何一方也不得对另一方做出有约束力的声明，陈说，许诺或行动。20.3本合同列明了双方的责任、义务、赔偿和补救条款。任何一方不承当本合同规定以外的责任、义务、赔偿和补救。20.4双方任何一方未获得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。20.5本合同项下双方互相提供的文献、资料，双方除为推行合同的目的外，均不得提供应与“合同设备”和有关工程无关的第三方。20.6合同双方应指定一名授权代表，分别负责直接解决“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时告知对方。20.7任何一方向对方提出的函电告知或规定，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传、电子邮件发送的，在获得对方人员和/或通讯设施接受确认后，即被认为已经被对方正式接受。专用条款《专用条款》是对《通用条款》的补充或合同双方责任与义务的进一步明确，条款之间如有冲突之处，（专用条款）应优先于《合同通用条款》。1定义1.1买方是指××公司。1.2卖方是指A公司。1.11“现场”是指公司工地。2合同标的本合同所订设备将用公司工程。2.1设备名称、规格（型号）、数量设备名称：设备规格（型号）：详见技术规范与设备规定4合同价格4.1本合同价格即合同总价为万元（大写：元整）。5付款5.3.25.3.2.1合同生效日期起2周内，卖方提交金额为合同价格的%不可撤销的履约保函和金额为合同价格%的资金往来发票（正本一份，复印件四份），买方审核无误后2周内，支付给卖方合同价格的%作为预付款。5.3.2.2卖方在规定的时间内将合同全部设备运到交货地点，并将下列单据提供应买方，买方验明无误后2周内支付合同价格的%。由买方授权代表订立的设备的“验货证明”（正本一份，复印件四份）；设备的“出厂前检查统计文献”；设备的具体装箱清单（正本一份，复印件四份）；设备的质量检查合同证明（正本一份，复印件四份）；金额为合同价格的%的资金往来发票。5.3.2.3设备安装、调试运转正常验收合格，买方订立分部工程验收合格证书后2周内，卖方提供合同价格100%的商业发票，买方支付给卖方合同价格的10%。5.3.2.4剩余的合同价格的%作为设备确保金，待合同设备确保期满没有问题，卖方提交下列单据经买方审核无误后，买方在2周内支付给卖方合同价格的%（如有问题，应扣除对应部分）：（1）金额为合同价格%的财务收据（正本一份，复印件一式四份）。（2）确保期满无质量问题及索赔问题证书。6交货和运输6.2交货地点：6.4交货时间：6.7收货单位：××公司11确保与索赔11.9具体的违约金金额为：核心技术资料每迟交一周按万元计违约金。11.14.1本合同生效2周内，卖方须向买方提供由卖方主办银行开具金额为合同总价格%的不可撤销的履约保函，以买方为受益人。11.14.2履约确保金在合同条款规定的分部验收合格后2周内退还。但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约确保金的使用期应延长到上述争端最后解决且全部理赔完毕。合同合同书本合同于年月日，由××公司（下列简称“买方”）和A公司（下列简称“卖方”）按下述条款和条件订立。鉴于买方为获得下列货品和随着服务，即而公开投标，并接受了卖方以总金额万元（大写：元整）（下列简称“合同价”）提供上述货品和服务的投标。本合同在此声明以下：1本合同中的词语和含义与合同条款中定义的相似。2下述文献是本合同不可分割并互相补充和阐明的一部分，与本合同含有同样的法律效力，并与本合同一起阅读和解