消防劳务合同范本（汇编10篇）

消防劳务合同范本（汇编10篇）

随着法治的深化发展,合同越来越受到人们的重视,合同在法律上的效力也越来越大,合同的订立能够为我们的利益供应法律上的保证。以下是合同屋我为大家收集整理的消防劳务合同范本，欢迎阅读并下载。

消防劳务合同范本第1篇

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法律问题的说明》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，根据高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方同等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：

一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室

二、工程地点及规模：九峰王家店

三、承包内容及范围：

1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方担当以上工程全部项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。

2、二级配电箱后面的全部配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所须要的全部机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装运用。如需在甲方库房领用，甲方根据市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必需符合平安生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必需符合现行国家有关规定的规范。

3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，平安文明施工措施费，劳务保险费。

4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权支配其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中干脆扣除。

四、承包单价及总价：

甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

五、工期

总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

六、付款方式：

每月工程进度款根据甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至90%，其余工程款在工程质量保修期（2年）完后2个月内付清。

七、工程质量保修：

乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏状况，乙方负责修理，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接修理通知后，24小时内人员到现场修理，48小时内修理好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员修理，修理费用从乙方工程款中扣除。

八、平安文明施工

1、仔细贯彻执行国家有关平安文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场平安质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的平安施工、文明施工负全责。

2、仔细执行甲方、监理、项目部关于平安文明生产的布置、任务要求，乙方必需接受甲方进行施工技术平安措施监督、检查。

3、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。

4、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现平安事故，一切责任由乙方自行负责。

5、乙方必需严格遵守项目部施工现场各项管理制度和平安制度，对工作人员加强平安教化，严格根据施工平安操作规范规程操作，乙方施工人员因违反平安操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的`一切经济损失，均由乙方责任担当，甲方概不负责。

6、建立平安质量事故的惩罚规定，在施工中如发生职工人身平安事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行担当，超出部分由甲乙双方按其责任划定担当赔偿。

7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为实力和与本工作无关的人员进入施工现场。

8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1010元。

10、严禁在无平安防护的外架上施工作业，乙方作业人员发觉平安隐患应刚好报告项目部管理人员，在平安隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事务等重大平安事故，由此引起的相关损失全部由乙方担当。

十、平安管理及惩罚细则：

（一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置平安工作事项，检查工人平安装备、身体状况及特别状况。

（二）、坚持平安检查。班头、班组平安员上班前、工作中、下班时要随时进行平安自检，发觉隐患刚好整改，把平安事故苗头歼灭在萌芽状态。

（三）、平安管理惩罚条例：

1、进入工地必需带好平安帽，发觉未戴平安帽者每人每次罚款50元∕次，班组长要负连带责任罚款150元∕次。

2、高空作业要系好平安带，如不系平安带者，发觉一人罚款200元∕次。

3、高空作业，严禁打闹游戏，发觉一人，罚款150元∕次。

4、高空作业，严禁向下抛掷物品，发觉一次罚款150元∕次，发生平安事故由当事人和班组担当。

5、施工机械不准带病作业，如发觉一次罚款机械操作人员300元∕次。

6、施工现场严禁烟火。

7、施工用电应由专业电工负责，凡发觉乱搭乱接电的现象，罚款当事人150元∕次，并将电线全部拆除。

8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元∕次。

9、楼层施工中严禁高空丢物，发觉一次罚款当事人101元，班组长200元，并勒令该责任人退场。

10、施工现场员工辱骂、威逼、殴打项目部管理人员，对责任人罚款1010―5000元，班组长罚款10100。0元，并勒令该员工退场。

11、员工居住的卧房，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款101元。

12、每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款101元，迟到50元。该费用作为开会款待费用，延期缴纳按双倍罚款。

十一、现场文明施工惩罚细则：

1、严禁在工地乱倒饭菜，每发觉一次罚款10元∕次。

2、不准在工地上随地大小便，特殊是在建筑物内、院角，生活区处每发觉一人一次罚款101―1010元。

3、有盗行为的，罚款当事人1010元/次，罚款当事分包人5000元/次。

4、不准在工地上打架斗殴，发觉一起不论任何缘由，双方班组罚款5000元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自担当，情节严峻者，送公安机关处理。

十二、甲乙双方的责任：

1、甲方的责任：甲方向乙方供应技术交底、生产进度安排、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方供应住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方供应建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度平安进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。

2、乙方的责任：

1）、必需根据甲方供应的技术交底内容，进度安排，验收规范及质量标准，细心组织技术力气施工，加强工人平安质量及技术教化，供应施工队伍的业务素养和文明施工程度。

2）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，根据甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。

3）、乙方必需保证自己班组进场人员的健康、人身平安。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。

4）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不担当任何连带责任。

5）、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

6）、乙方无条件协作给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的协作补料收尾等工作，乙方不另计费。

7）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发觉一次，罚款500—1010元/次。

8）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济惩罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不担当乙方所造成的一切损失。

9）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满意甲方进度、平安、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的60﹪结算，乙方不得有异议。

十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

消防劳务合同范本第2篇

用人单位（以下简称：甲方）

派遣单位（以下简称：乙方）

经甲、乙双方友好协商，甲方同意将工程劳务分包给乙方施工，为了明确双方的权利与义务，确保本工程项目能按期按质按量顺当完成验收交付运用，特签订以下合同条款，以资双方共同遵守。适用的法律、法规：本合同文件运用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵遵守法律规及地方有关部门的规章规定。运用的标准、规法：本合同运用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程劳务范围及施工内容:

乙方施工的部分项工程如下：图纸上所设计的自动喷淋灭火系统；消火栓系统、室内外消防水系统工程（属于自来水公司施工的消火栓除外）；消防泵房设备、消防泵房内管道及消防水池设备安装施工等,消防所涉及的抗震支架、防火封堵、管道保温及油漆、标注及标识及清理清洁工作等包含完成消防水箱和消防水池的前后端消防供水管道所涉及相关施工。

三、合同价款和工期

1、本合同签约总价款为￥元（大写：人民币）。

2、总工期为：天。开工日期：____________竣工日期：_____________。

3、本工程进场前，乙方向甲方交纳万元本工程质量保证金，工程结束验收合格后日内，甲方全额无息退还保证金。

四、承包方式及劳务费用结算时间

1、承包方式:。乙方以施工设施的点位单价承包施工过程中的全部人工费用，乙方为完成本合同工作必需用到的工具等，由其自备并担当相关费用。

2、施工单价：消防栓元/套、喷淋元/只，弱电自动报警系统元/点以上单价包含系统内全部管路及泵房设施的施工人工费用。

合同签定后日乙方组织人员进场起先施工。

3、付款方式

1）本合同价款根据以下程序由甲方分期支付，进度款经甲方、监理确认施工量后，质量阅历收合格，资料齐全的条件下为付款依据，若乙方未达到上述要求甲方可不予付款。

2）甲方依据工程进度和合同履行状况向乙方支付合同款项：

（1）预付款：本合同不支付工程预付款。

（2）原则上乙方于每月5日前报送当月（上月5日至本月4日）的产值至监理及甲方（详细按时间依据甲方内部管理要求），监理及甲方审核后，甲方于次月支付审核后产值的60%作为进度款。

（3）消防工程通过消防专项验收后支付至实际完成工程量造价75%。

（4）结算款：工程经第三方单位检测及政府相关部门竣工联合验收合格后，双方办理结算造价确认后，甲方支付到结算造价的80%给乙方；双方结算造价确认完成后，全部工程移交结束，甲方向乙方支付至结算总额的95%。

（5）质保金：剩余结算款总额的5%作为质保金，保修期2年，质保金自保修期满后一个月内返还扣除相应责任款外的保修金，保修金不计利息，甲方扣除相关应扣款项（如有）后，将剩余款项（如有）无息支付给乙方。

五、甲方权利与义务

1、甲方应在乙方工作开工前日，供应本合同劳务分包范围内的施工图纸份。

2、甲方为乙方指定施工用水、用电搭接点。委派现场专业代表对工程进度、质量、工期进行监督，确定具体的施工进度安排节点，与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜，审核完成工程量，拨付工程款。

3、甲方在监督检查乙方施工过程中，发觉乙方及其聘请的`工作人员在施工现场内未按防护措施要求作业的，有权责令其整改；如乙方拒不整改，甲方有权解除合同并依据本合同约定追究乙方违约责任；乙方违章作业造成损害的，一切责任由其担当。

4、对乙方的施工不合格项有权要求其限期整改，有权对乙方施工过程中奢侈材料的行为进行教化督促、要求赔偿，并依据本合同约定追究乙方违约责任。

六、乙方权利与义务

1、合同签订后即做好各项施工打算工作，本着仔细、负责的工作看法和节约、规范的施工方法，协作甲方现场代表的施工管理、监督、协调，平安、文明施工。

2、配备人数足够、技术合格稳定、工作高效的施工队伍，按图纸设计要求并参照现行国家有关工程的质量规范规定施工，听从协作甲方施工专业管理人员的工作支配确保工程质量和进度，否则因此而造成的延期交工、甲方损失及第三方罚款等全部责任乙方均应担当。

3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行工程验收规范要求的，应刚好无偿修理或返工；对甲方开具的不符合工程验收规范的施工项限期整改通知单，应刚好报甲方现场代表复查。

4、因工程须要支配加班施工的，与甲方进行协商。施工中遇到必需损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，应先通知甲方代表，经甲方探讨书面同意后方可施工。

5、乙方必需教化并约束员工严格遵守施工现场平安管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定组织施工，对违章操作、不听从指挥、违反劳动纪律和规章制度者，赐予订正教化、责令整改、惩罚，直至辞退出施工现场。

6、对乙方在施工中的平安隐患，甲方多次发出指令要求整改而乙方拒不执行的状况下，甲方有权勒令乙方停工整顿并处以每次500元以上的罚款，由此而造成的一切责任均应由乙方自行担当。乙方派驻技术员（联系方式：）协作分包方关于技术方面与甲方监理沟通协调。

7、乙方应根据以下规定实行平安防护措施：

⑴平安帽规定：施工人员一旦进入施工现场，必需正确佩带好符合标准的平安帽。黄色为管理人员用平安帽，红色为检查人员用平安帽，白色为工人用平安帽。材质"碳纤维或玻璃钢"。

⑵平安带：凡离地面在1.8m高以上进行操作的工人,均系好平安带,四周无固定处,搭设支架来支持工人工作。使其操作工人随时处于平安状态。

⑶防护眼镜：凡进入施工现场施工人员，均配备防护眼镜。

⑷劳动爱护鞋：凡进入施工现场施工人员，均配备劳动爱护鞋，防止双脚被现场硬物损伤。

七、工程质量标准及保修期限::

1、乙方完成的本合同约定的工程施工质量，必需符合设计要求及国家现行施工验收规范要求，确保各个劳务成果运用功能稳定、牢靠。

2、本合同约定的工程安装质量，自验收合格之日起，质量保修期为2年。

3、保修期内，属安装施工质量问题的，由乙方负责检修并担当修理劳务费用；属安装施工材料问题的，由甲方负责，甲方可委派人员修理，甲方担当相应修理劳务费用；因不行抗力因素造成的设备和系统损坏的，乙方供应有偿修理服务，费用由甲方担当。

八、违约责任:

1、乙方无正值理由单方终止本合同，除按本合同约定金额的5%向甲方担当违约责任外，若因乙方缘由致甲方需向本合同外第三方担当违约责任的，乙方应担当全部责任。

2、全部工序，须经过与甲方质检人员及业主或监理单位验收后，方可进行下道工序，不经检查、验收，擅自隐藏或进行下道工序施工造成的后果乙方应全部担当，且甲方每发觉一次有权视情节赐予乙方500元以上的罚款。

3、若因乙方缘由不能按本合同约定的工期交付质量合格的劳务成果给甲方，除按本合同约定金额的5%向甲方担当违约责任外，若因乙方缘由致甲方需向本合同外第三方担当违约责任的，乙方应担当全部责任。

九、其他

1、全部施工工具及电线电缆由乙方供应,住宿由乙方自行解决。

2、若甲方发觉乙方不按图纸及国家有关标准规范施工或技术低劣造成工程质量差，被建设单位业主单位投诉的，甲方有权终止协议且不担当任何责任。

3、乙方必需为其劳务人员签订劳动合同，为其购买社会保险和意外险。假如劳务人员出现伤亡或致他人人身、财产损失因乙方未购买保险缘由致经济赔偿，乙方应担当全部赔偿责任。

4、乙方应确保上岗劳务人员经过体检身体健康，严禁患有高血压、心脏病、癫痫病等疾病的人员上岗作业。如乙方运用的劳务人员出现：疾病、健康缺陷、平安爱护不当或违章作业等缘由产生经济赔偿纠纷，乙方应担当全部责任。

5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

6、本合同在双方签字或盖章后生效，在工程质保期完并结清劳务费后自行失效；

合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商，商定协议作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同签订后，如发生纠纷双方友好协商，协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

联系电话：联系电话：

开户银行：开户银行：

账号：账户:

签约时间：年月日签约时间：年月日

消防劳务合同范本第3篇

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）身份证号码：

为了加强工程管理，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国平安生产法》和《重庆市平安生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉〃西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着同等互利的原则，结合本工程的实际状况，经双方协商签订如下合同。

一、工程（工段）名称及地址

1、工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

2、工程地址：重庆市南川区

3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

二、承包形式和承包内容

（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

（二）承包内容

1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的

室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用；原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

2、本工段所需的各种机械设备、工具。

3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整齐清理等均包括在内。

三、合同价款及计算方法

以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方担当）；包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

四、劳务费用的支付方法

每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

五、工期

1、工期：乙方必需满意本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必需满意甲方依据工程实际施工状况所制定的月、周进度安排的要求。

2、本合同签订后，在乙方必需向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度安排。该安排经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度安排和实施工程施工时，必需充分考虑本工程的特点及其它各种不行预见因素的影响。除下列状况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。

（1）受不行抗力的影响?如发生斗争、动乱、地震及大型严峻地质灾难等；

（2）因甲方缘由造成乙方不能正常施工，但工期顺延的详细时间必需得到甲方的书面认可。

4、工期延误的惩罚。乙方必需在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方缘由不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方赐予乙方500元人民币的经济惩罚，累计计算。甲方确定的月、周进度安排所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济惩罚，累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度安排所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济惩罚外，还须另行担当违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种状况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

六、质量

1、乙方必需仔细熟识施工设计图纸，严格根据设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必需达到合格标准。

2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必需无条件返工重做至合格，并担当违约责任和返工所需的全部费用；由此而延误工期的，甲方将根据本合同第五条第4款工期延误惩罚的约定执行。

3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的看法为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必需担当质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时担当违约责任。

4、乙方应严格根据国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度，必需报甲方备案。

6、隐藏工程和中间验收必需经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方担当。

7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中假如出现了质量事故，属乙方安装缘由造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行担当，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部担当。

七、平安生产

1、乙方必需对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的平安负责，应坚固树立“以人为本，平安第一”的思想，切实加强工人的平安思想教化、培训和管理，全面落实平安生产责任制，实行强有力的平安生产保障措施，确保平安施工。

2、乙方在施工中必需严格根据平安施工技术规范的要求，确保平安，力求避开平安事故。万一发生平安事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额担当经济损失；工伤损失在3万元以上的，甲方担当50%,乙方担当50%。

八、甲方其他权利义务

1、供应相应施工场地和施工临时用电。

2、向乙方供应施工图纸及有关技术资料。

3、向乙方有关人员进行工程技术交底及平安技术交底。

4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有实行相应措施的权利，必要时）可干脆将工资发放到人。

5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

6、根据本合同的约定，刚好足额的支付工程款（劳务费）给乙方。

7、对乙方的施工质量、平安生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行惩罚。

8、负责免费向乙方供应施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

甲方：

乙方：

年月日

消防劳务合同范本第4篇

甲方（劳务发包方）：

乙方（劳务承包方）：

甲乙双方本着友好合作的看法，根据《合同法》等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：

一、工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

1、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：

箱体规格：1600x700x240，单价：450元/只

2、室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：

喷头类型：下喷，单价：75元/只

3、消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。详细单价如下：

探头单价：70元/只

4、室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。

5、开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只

6、由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

7、消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。

8、消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

三、付款方式

1、甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

2、乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

1、工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

2、乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内刚好选购 材料供施工队运用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失。

3、甲方在乙方进场前需供应施工工作面及居处。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

3、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

消防劳务合同范本第5篇

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法律问题的说明》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，根据高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方同等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：

一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室

二、工程地点及规模：九峰王家店

三、承包内容及范围：

1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方担当以上工程全部项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。

2、二级配电箱后面的全部配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所须要的全部机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装运用。如需在甲方库房领用，甲方根据市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必需符合平安生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必需符合现行国家有关规定的规范。

3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，平安文明施工措施费，劳务保险费。

4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权支配其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中干脆扣除。

四、承包单价及总价：

甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

五、工期

总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

六、付款方式：

每月工程进度款根据甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至90%，其余工程款在工程质量保修期（2年）完后2个月内付清。

七、工程质量保修：

乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏状况，乙方负责修理，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接修理通知后，24小时内人员到现场修理，48小时内修理好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员修理，修理费用从乙方工程款中扣除。

八、平安文明施工

1、仔细贯彻执行国家有关平安文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场平安质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的平安施工、文明施工负全责。

2、仔细执行甲方、监理、项目部关于平安文明生产的'布置、任务要求，乙方必需接受甲方进行施工技术平安措施监督、检查。

3、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。

4、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现平安事故，一切责任由乙方自行负责。

5、乙方必需严格遵守项目部施工现场各项管理制度和平安制度，对工作人员加强平安教化，严格根据施工平安操作规范规程操作，乙方施工人员因违反平安操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任担当，甲方概不负责。

6、建立平安质量事故的惩罚规定，在施工中如发生职工人身平安事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行担当，超出部分由甲乙双方按其责任划定担当赔偿。

7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为实力和与本工作无关的人员进入施工现场。

8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1010元。

10、严禁在无平安防护的外架上施工作业，乙方作业人员发觉平安隐患应刚好报告项目部管理人员，在平安隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事务等重大平安事故，由此引起的相关损失全部由乙方担当。

十、平安管理及惩罚细则：

（一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置平安工作事项，检查工人平安装备、身体状况及特别状况。

（二）、坚持平安检查。班头、班组平安员上班前、工作中、下班时要随时进行平安自检，发觉隐患刚好整改，把平安事故苗头歼灭在萌芽状态。

（三）、平安管理惩罚条例：

1、进入工地必需带好平安帽，发觉未戴平安帽者每人每次罚款50元∕次，班组长要负连带责任罚款150元∕次。

2、高空作业要系好平安带，如不系平安带者，发觉一人罚款200元∕次。

3、高空作业，严禁打闹游戏，发觉一人，罚款150元∕次。

4、高空作业，严禁向下抛掷物品，发觉一次罚款150元∕次，发生平安事故由当事人和班组担当。

5、施工机械不准带病作业，如发觉一次罚款机械操作人员300元∕次。

6、施工现场严禁烟火。

7、施工用电应由专业电工负责，凡发觉乱搭乱接电的现象，罚款当事人150元∕次，并将电线全部拆除。

8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元∕次。

9、楼层施工中严禁高空丢物，发觉一次罚款当事人101元，班组长200元，并勒令该责任人退场。

10、施工现场员工辱骂、威逼、殴打项目部管理人员，对责任人罚款1010―5000元，班组长罚款10100。0元，并勒令该员工退场。

11、员工居住的卧房，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款101元。

12、每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款101元，迟到50元。该费用作为开会款待费用，延期缴纳按双倍罚款。

十一、现场文明施工惩罚细则：

1、严禁在工地乱倒饭菜，每发觉一次罚款10元∕次。

2、不准在工地上随地大小便，特殊是在建筑物内、院角，生活区处每发觉一人一次罚款101―1010元。

3、有盗行为的，罚款当事人1010元/次，罚款当事分包人5000元/次。

4、不准在工地上打架斗殴，发觉一起不论任何缘由，双方班组罚款5000元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自担当，情节严峻者，送公安机关处理。

十二、甲乙双方的责任：

1、甲方的责任：甲方向乙方供应技术交底、生产进度安排、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方供应住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方供应建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度平安进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。

2、乙方的责任：

1）、必需根据甲方供应的技术交底内容，进度安排，验收规范及质量标准，细心组织技术力气施工，加强工人平安质量及技术教化，供应施工队伍的业务素养和文明施工程度。

2）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，根据甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。

3）、乙方必需保证自己班组进场人员的健康、人身平安。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。

4）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不担当任何连带责任。

5）、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

6）、乙方无条件协作给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的协作补料收尾等工作，乙方不另计费。

7）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发觉一次，罚款500—1010元/次。

8）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济惩罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不担当乙方所造成的一切损失。

9）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满意甲方进度、平安、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的60﹪结算，乙方不得有异议。

十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

消防劳务合同范本第6篇

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及相关国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双就(工程)劳务施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。

第一条工程概况

其次条工程承包范围

室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、报警系统、应急照明系统、气体灭火系统的劳务施工。

第三条工程工期

一、按项目部规定合理时间完成;

二、在施工过程中，如遇下列状况，工期相应顺延：

(一)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;

(二)因甲方不能按期供应施工图、材料、设备的;所供材料、设备不符合施工须要的;所供材料、设备在交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度的;

(三)因甲方未具备进入条件，不能供施工场地水、电源、场地道路未能畅通、障碍物未能清除等影响进场施工的;

(四)在施工中因连续停水、停电影响正常施工的;

(五)非因乙方缘由造成的前道工序没有完成，影响工程进度的;

(六)隐藏工程在隐藏之前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。

第四条工程价款

1、室内消火栓系统280元/套;喷淋系统75元/个;室外消防管道20元/米;自动报警系统75元/点位;应急照明65元/点位;室外栓260元/套;水泵接合器280元/套;气体灭火系统1200元/套;

2、以上价格的工程内容以20xx年7月2为界线，7月2日以前的应当完成的由甲方保质保量的移交给乙方进入下道工序的施工，若因前期工程不到位而造成工作量增加的总价在3000元以内，由乙方自行解决，超过3000元则由甲方负责;

3、主材由甲方供应，辅材由乙方供应，详见附表;

4、室外管网安装开孔开洞、挖沟、回填补洞均由甲方负责;

5、整个工程甲方一次性给乙方远程施工费5万元整;

6、以上价格不包括任何协作费、机械费、垂直运输费、管道防腐内容，如要防腐另行计价。

第五条工程结算方式

1、每月的25日前乙方向甲方申报当月的工程进度量，甲方收到乙方进度量应急时对其进行核实，甲方按乙方的进度量按双方约定的价格的80%在次月的5日之前足额支付给乙方;

2、本工程经消防检测验收或消防备案后三日内，甲方应对乙方的整个工程量进行结算，除去3%的质保金外，甲方应在消防检测验收后10日内付清乙方的全部工程余款;

3、3%的质保金在工程验收备案之日起满一年后，15日之内付给乙方。

第六条工程质量

1、甲方应向乙方供应安装施工图纸2套，并向乙方进行技术交底;

2、涉及隐藏工程的，在工程隐藏前，乙方应通知甲方到场验收，验收不合格，乙方进行整改另行验收到合格，甲方没有刚好到场验收的，视为合格;

3、乙方在保证工程符合国家工程建设消防设计要求，满意运用要求的前提可适当的调整，同时也满意运用要求;

4、保修一年。

第七条调试及验收

1、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织自行验收;

2、自行验收合格后，双方办理移交手续;

3、甲、乙双方应主动协作消防检测验收;

4、因特别状况要求提前运用消防设施，甲、乙双方的移交就以提前之日算起，修理期也以当日算起。

第八条甲方的权利与义务

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收;

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系;

3、依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退;

4、刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料;

5、按本合同约定，向乙方支付足量劳动酬劳;

6、统筹支配、协调解决乙方施工临时设施、用水、用电;

7、为乙方办理现场施工人员出入证件;

8、甲方应为乙方施工人员买够足够的保险金;

9、现在施工的加工材料甲方应派专人看管。

第九条乙方的权利和义务

1、遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作;

2、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修;

3、刚好报告合同履行中存在的问题，定期向甲方报告工程进展状况;

4、听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理;接受甲方随时检查;

5、堆放材料、机具、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施;

6、乙方在施工时，安装工人必需穿戴由甲方指定的装束，并有醒目的标记;

7、乙方应提前3个工作日向甲方材料部以书面形式报告材料安排;

8、乙方应保证其项目部的全部施工人员的工资发放，乙方全部施工人员不得以任何理由向甲方索取工资。因乙方管理不善，赞成工资不能发放到位的，甲方有权马上终止合同;

9、负责工地施工平安及人员平安，如发生平安事故造成人员伤残的，3万元以内由乙方自行解决。

第十条其它

1、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义从事与履行本合同无关的事项，如发生，乙方担当全部的法律责任和经济损失;

2、如乙方施工组织不力，不能保质保量完成进度安排，甲方有权随时撤换队，由此造成的甲方和乙方的经济损失全部由乙方担当;

3、甲、乙双方在履行合同发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决;

4、发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：

4.1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

4.2、调解要求停止合同工作，且为双方接受;

4.3、仲裁机构要求停止合同工作;

4.4、法院要求停止合同工作。

5、保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方的质保金内扣除。

6、平安事故双方协商无法解决时，由劳动部门仲裁。

7、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

年月日

消防劳务合同范本第7篇

发包人：x消防工程有限公司（简称“甲方”）

分包人：（简称“乙方”）身份证：

经双方友好协商，甲方同意将百色市xx县“xx乐里，时代新都”消防安装工程托付给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺当完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：百色市xx县“xx乐里，时代新都”（含地下室部分）

2、工程地点：百色市xx县

二、劳务安装的范围及内容：

喷头安装、消防箱安装、水泵房安装火灾自动报警系统

三、施工工期：

该工程施工工期暂定为天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列状况工期顺延：

1、由于甲方及土建缘由造成；

2、原工程的设计变更；

3、甲方不按合同条款规定支付费用和由此造成的损失；

4、不行抗力的事务

四、承包方式及工程造价：

1、承包方式：包清工加施工机具；

2、劳务分包暂定价为税后人民币：11万元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）

3、如需托付乙方进行其他消防施工工作内容，费用另性协商。

五、劳务费支付方法及结算方式：

1、合约签定后甲方即付进场费：30000元；

2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；

3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部门验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；

4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；

其中：喷头安装50元/个（带管）

消防箱安装250元/个（带环管）

水泵房按图纸整套4800元/套（另算）

备注：室外连环管另算。

六、技术资料及其它

1、甲方向乙方供应其分包范围内的消防施工图纸壹份。

2、施工中由于现场因素的须要进行的施工变更，乙方应刚好供应相关数据资料及满意消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；

七、材料和设备供应：

1、该工程所需材料和设备均由甲方自行选购 。乙方负责起劳务所需的平安设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。

2、乙方进场运用的加工机器和安装机器应有满意建筑工程施工规范平安管理的有关规定，必需运用符合国家相关标准要求的合格产品并在运用的过程中刚好检修和维护。

八、双方责任：

甲方：

1、按安排刚好供应安装所需的有关设备和材料；负责向乙方供应施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。

2、托付代表队工程进度、质量进行都督，检查隐藏工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。

3、对乙方的现场施工进行协作，帮助解决影响工程施工生产机器地板与和平安等方面进行现场检查、督促。

4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。

5、负责做好施工过程各原始资料记录，标记竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。

6、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的奢侈进行惩罚。

7、对托付乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证费用在工程结算时一并支付。

8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。

乙方：

1、本着“仔细、负责”的工作看法和“合格、节约、好用”的施工月子协作乙方的施工管理，做好各项施工打算工作；平安、文明施工,付出乙方有关现场管理人员和指导、监督、协调。

2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。

3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。

4、因工程仅对须要支配加班施工的，与甲方进行协商。施工中，遇到必需损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。

5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。

6、承包人自带施工用机械设备必需是国家正规厂家产品。接机械性能良好、平安防护装置灵敏牢靠，符合建筑相关平安管理要求。

7、承包人必需教化并约束员工严格遵守施工现场平安管理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者赐予订正、责令整改、惩罚，直至推出现场。

8、对承包人在施工中的平安隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的状况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人担当，并赔偿发包人的全部损失。

9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并担当其费用；

10、承包人应当样安装《分包合同条件》中关于平安生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格根据平安标准组织施工。乙方对因违反平安事故规定引起的平安事故负责并存的责任；

11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的相识平安及自有机械设备等财产办理保险，其费用自理；

12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。

九、工程质量标准及保修期限：

1、该消防系统的安装质量，必需符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的运用功能稳定、牢靠。

2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。

3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检修并担当费用；不行抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方供应有偿修理服务，机具和设备有甲方自理。

十、违约责任：

甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付运用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。

十一、纠纷处理：

双方履行本合同时，如发生纠纷应实行有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，商定协议与本合同同具法律效力。

十三、甲方工作：

（1）、对乙方人员进行施工技术交底及三级平安教化。

（2）、在施工地点为乙方供应施工和生活便利条件。

（3）、负责按时共给施工所需全部材料。

十四、乙方工作：

1、遵守公司的有关规章制度，听从甲方施工管理人员的工作支配。

2、按图及国家及当地消防主管部门有关标准规范进行施工，如有更改必需经甲方管理人员签字。

3、遵照《建筑工程平安操作规程》所规定的条列。全部施工人员，均要经三级平安教化方可上岗。电工.焊工等特别工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。

4、乙方应爱护施工场地整齐，当天施工留下的垃圾当天清理干净。

5、乙方施工的工程质量必需达到合格以上，以当地有关消防主管部门验收为准。

6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避开将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。

7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。

十五、其它

（1）、乙方必需爱惜甲方所供应的施工机具，在确保工程质量前提下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。

（2）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。

（3）、乙方必需确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。

（4）、若甲方发觉乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费

十六、其他

甲方的全部设备、构件、工具、材料等，乙方只能运用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发觉乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。

甲方的全部设备、构件、工具、进场交付乙方运用，乙方必需签字认可，待工程结束时，全部设备、构件、工具、必需如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。

本协议自甲乙双方代表签字及盖章后起先生效。

甲方：（签章）乙方：（签章）

地址：身份证号码：

托付代理人：（签字）家庭住址：

联系电话：联系电话：

日期：日期：

消防劳务合同范本第8篇

甲方（劳务发包方）：

乙方（劳务承包方）：

甲乙双方本着友好合作的看法，根据《合同法》等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：

一、工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：

箱体规格：单价：450元/只

2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：

喷头类型：下喷，单价：75元/只

3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。详细单价如下：

探头单价：70元/只

4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。

5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只

6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。

8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋

三、付款方式

1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内刚好选购 材料供施工队运用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失.

3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及居处。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

1.出现争议甲乙双方先协商。

2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

3.本合同一式两份，双方各执一份。

甲方代表（签字）：

乙方负责人（签字）：

日期

消防劳务合同范本第9篇

甲方（雇主）：

地址：

联系电话：

乙方（雇员）：

身份证号：

家庭住址：

联系电话：

甲、乙双方依据国家劳动保障法律、法规，在同等自愿和协商一样的基础上，签订本合同：

一、工作内容

1、聘任乙方为甲公司的专职消防队人员，工作地点为_______。

2、在合同期内，乙方无正值理由应听从甲公司的工作支配。

二、合同期限

合同期限实行固定期限。合同期限为_______年。即从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

三、劳务酬劳

甲方按月工资方式支付乙方工资，支付日期为每月_______日前，月工资_______元，奖金按甲方的规定执行。

四、劳动爱护和劳动保险

甲乙双方约定，甲方为乙方购买_________意外损害保险卡，用于乙方在为甲方供应劳务过程中发生意外损害的补偿。保险期间与本合同期限相同。

五、劳动纪律

甲方应依法制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范，并在乙方上岗前以书面形式发给，同时督促其实施。乙方应严格遵守劳动纪律，保守本单位的工作隐私，如有违法违纪行为甲方可依法律法规和本单位规章制度，赐予必要行政处理。

六、合同解除

1、经甲、乙双方协商一样，本合同可以解除。

2、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳务合同：

（1）被证明不符合聘用条件的。

（2）连续旷工超过10个工作日或者1年内累计旷工超过20个工作日的。

（3）严峻违反劳动纪律或聘用单位依法制定的规章制度的。

（4）严峻失职、假公济私，对聘用单位利益造成重大损害的。

（5）被依法追究刑事责任的。

（6）有贪污、盗窃、赌博、打架斗殴等行为的。

（7）犯有其他严峻错误的。

3、有下列情形之一的，甲方可以解除劳务合同，但应当提前______日以书面形式通知乙方：

（1）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行支配的工作的。

（2）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。

（3）考核不合格。

（4）劳务合同订立时所依据的客观状况发生重大改变，致使原劳务合同无法履行，经甲、乙双方协商不能就变更劳务合同达成协议的。

七、违约责任

一方违反劳务合同，给对方造成损失的，应当依据损害后果和责任大小担当违约责任，违约金数额由双方协商确定。

八、争议处理

若发生劳动争议，可以自争议发生之日起_______日内向_______劳动争议仲裁委员会提出书面申请。不服仲裁裁决的，自收到裁决书之日起15日内可向当地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本合同