建筑监理工程师考试合同管理(习题卷7)

试卷科目：建筑监理工程师考试合同管理建筑监理工程师考试合同管理(习题卷7)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages建筑监理工程师考试合同管理第1部分：单项选择题，共146题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A)施工承包人B)建设单位C)供货方D)采购方[单选题]2.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A)由甲公司承担责任B)由乙公司承担责任C)由甲公司、乙公司承担连带责任D)由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任[单选题]3.关于定金的表述，正确的是（）。A)债务人履行债务后，定金应当收回B)给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C)定金合同从合同成立之日起生效D)定金数额为主合同标的额的20%[单选题]4.（2016年真题）根据《民法总则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A)取得相应的执业资格证书B)有依法成立的公司C)具有中华人民共和国国籍D)具备相应的民事权利能力和民事行为能力[单选题]5.施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。A)项目经理B)监管部门C)建设单位D)施工单位[单选题]6.下列关于材料设备采购招标特点，说法错误的是()。A)招标签订特殊用途的大型非标准部件合同属于购买合同B)询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品C)直接订购方式多适用于零星采购、应急采购D)采招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式[单选题]7.在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法，错误的是()。A)工程建设的工期较长时一般不用B)购买的标的物要分批交付C)买受人如果对其中一批标的物解除，其可以解除与之相互依存的已交付标的物D)买受人如果对其中一批标的物解除，其可以解除与之相互依存的未交付标的物[单选题]8.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。A)竣工结算B)下一次进度款中C)本次进度付款中D)以上都不正确[单选题]9.甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。A)由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效B)乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C)乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D)乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任[单选题]10.施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A)提交竣工验收申请报告日B)开始进行竣工验收日C)竣工验收合格日D)签发工程接收证书日[单选题]11.根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A)发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B)设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C)发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D)设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意[单选题]12.建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。A)采购方B)供货方C)运输部门D)保管部门[单选题]13.工程建设涉及的主要险种中，（）是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。A)建筑工程一切险B)安装工程一切险C)机器损坏险D)人身意外伤害险[单选题]14.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A)中标通知书B)投标书C)施工合同专用条款D)规范[单选题]15.在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。A)施工B)设备采购C)设计D)材料采购[单选题]16.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。A)承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B)承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C)承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D)发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定[单选题]17.2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）A)100B)99．9C)99．8D)99．6[单选题]18.下列设计招标工程中不需要采用公开招标的情形是()。A)对于单项合同估算价在100万元人民币以上的设计服务的采购B)全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股的工程C)国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D)受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择[单选题]19.投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A)银行出具的银行保函B)银行出具的保兑支票C)银行出具的银行汇票D)某房地产公司出具的担保书[单选题]20.按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是（）。A)甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明B)乙企业投标报价比其它投标人低很多，又提供不了为何低的证据和说明，评标委员会未作为中标侯选人推荐C)招标人在评标委员会推荐的中标侯选人之外确定了中标人D)由于排名第一的中标侯选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二的侯选人定为中标人[单选题]21.承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。A)施工期B)合同工期C)缺陷责任期D)保修期[单选题]22.下列描述中不属于资格评审的是（）。A)资质要求B)业绩要求C)质量要求D)信誉要求[单选题]23.对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A)不需征求承包人意见B)承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C)承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D)经发包人同意后发出变更指示[单选题]24.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品时，适宜的采购方式是（）。A)直接订购B)询价C)招标D)议标[单选题]25.当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A)定金B)抵押C)留置D)质押[单选题]26.(2017年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文件）》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由（）负责A)承包人B)勘察人C)监理人D)发包人[单选题]27.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。A)卖方B)买方C)运输方D)买卖双方[单选题]28.下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。A)企业法人的分支机构B)企业的职能部门C)国家机关D)企业法人[单选题]29.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A)启运7日前，启运24小时前B)启运7日前，启运24小时内C)启运24小时前，启动24小时内D)启运24小时前，到达前24小时内[单选题]30.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A)联合体投标没有提交联合体协议书B)投标工期长于招标文件中要求的工期C)投标保函金额少于招标文件的要求D)未详细说明使用专利施工的技术细节[单选题]31.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。A)按照报价单内类似工作的单价计算变更价款B)参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价C)根据成本加利润的原则商定或确定单价D)参照设计单位提出的单价商定或确定单价[单选题]32.某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。A)施工设备失灵B)暴雨引起地面下陷C)雷电引起火灾D)意外事故[单选题]33.建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。A)连续性B)严格性C)流动性D)长期性[单选题]34.建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。A)设计单位负责人B)勘察单位负责人C)总承包单位负责人D)监理人[单选题]35.（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。A)自然人B)项目经理部C)设计事务所D)监理事务所[单选题]36.下列属于限制民事行为能力人的是（）。A)十八周岁以上的自然人B)十六周岁以上的未成年人C)八周岁以上不满十八周岁的未成年人D)不满八周岁的未成年人[单选题]37.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。A)合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B)发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C)发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任D)发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失[单选题]38.根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A)7日，3日B)28日，3日C)3个月，7日D)6个月，7日[单选题]39.对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A)澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源B)召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人C)对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复D)澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期[单选题]40.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。A)14B)28C)42D)56[单选题]41.乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()A)效力待定B)无效C)有效D)经过乙催告甲后生效[单选题]42.简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A)6B)12C)18D)24[单选题]43.3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）A)3月5日，3月20日B)3月20日，3月20日C)3月5日，3月5日D)3月20日，3月5日[单选题]44.下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。A)独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等B)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执D)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力[单选题]45.发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A)1B)14C)28D)56[单选题]46.建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。A)发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认B)紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示C)临时书面指示发出后48小时内发出书面指示D)逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示[单选题]47.关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。A)承包人应对施工场地和周围环境进行查勘B)在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险C)发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任D)承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责[单选题]48.关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。A)设计招标文件无法提出技术经济指标B)设计投标文件应按工程量清单填报报价C)设计评标应按投标报价高低排定次序D)设计评标时主要关注设计方案优劣[单选题]49.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A)承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B)发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D)分包人的资质能力不需要经过监理人审查[单选题]50.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A)办理出入施工现场的道路通行手续B)建立施工现场质量管理体系C)确定施工测量的基准点和基准线D)收集地下管线和地下设施相关资料[单选题]51.关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。A)缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B)缺陷责任期一般为1年C)包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月D)影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期[单选题]52.下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A)中标通知书B)投标函C)专用合同条款D)承包人建议书[单选题]53.根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A)担保人无条件地提供担保B)履约保证金的数额不确定C)担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D)设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付[单选题]54.在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）A)书面同意从工程款中扣留履约保证金B)按招标文件规定提交工程款支付担保C)按招标文件的规定向招标人提交预付款担保D)按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保[单选题]55.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A)原总价B)原单价与工程量乘积之和C)新总价D)新单价与工程量乘积之和[单选题]56.某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A)单价合同B)固定总价合同C)可调总价合同D)成本加酬金合同[单选题]57.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是（）。A)发包人必须是法人B)承包人必须具备法人资格C)发包人必须具备资质D)发包人和承包人都必须具备资质[单选题]58.对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A)单价合同B)固定总价合同C)可调总价合同D)成本加酬金合同[单选题]59.我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。A)通过或未通过B)接收或拒收C)通过或拒收D)接收或未通过[单选题]60.参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。A)合同法律关系主体B)合同法律关系客体C)法人D)自然人和公民[单选题]61.关于保险合同的表述中，不正确的是（）。A)保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议B)投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人C)保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司D)被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人[单选题]62.根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。A)建设工程监理合同B)建设工程施工合同C)建设工程设计合同D)建设工程勘察合同[单选题]63.（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。A)监理人员B)被授权的监理人员C)工程师D)被授权的工程师[单选题]64.下列属于建筑工程一切险中意外事故的是（）。A)风暴、暴雨B)山崩、雪崩C)台风、龙卷风D)火灾和爆炸[单选题]65.某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）A)大雨造成现场档案资料损毁B)雷电击毁现场施工用配电柜C)设计错误导致部分工程拆除重建D)施工机械过度磨损需要停工检修[单选题]66.下列文件中，（）是招标人向潜在投标人发出的要约邀请文件，是告知投标人招标项目内容、范围、数量与招标要求、投标资格要求、招标程序规则、投标文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投标活动主体必须掌握的信息和遵守的依据A)设计招标文件B)施工组织设计C)工程量清单D)合同协议书[单选题]67.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A)第一阶段B)第二阶段C)第三阶段D)三个阶段都需要[单选题]68.?不利气候条件?对施工的影响属于（）应承担的风险。A)发包人B)承包人C)监理人D)保险人[单选题]69.下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A)投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B)经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C)重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D)重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包[单选题]70.下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。A)建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B)作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C)建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D)建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书[单选题]71.关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。A)承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B)简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C)工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D)公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整[单选题]72.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A)可给予工期补偿B)可给予费用补偿C)承包人应承担的风险责任D)可以补偿工期、费用补偿[单选题]73.基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。A)直接按照最新规定完成勘察工作B)仍然按照基准日时的规定完成勘察工作C)向发包人提出遵守新规定的建议D)向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作[单选题]74.建筑工程一切险的保险期限()开始。A)自工地动工B)保险合同中约定日期C)自主要材料、设备运抵工地D)工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，以先发生者为准[单选题]75.下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。A)勘察或设计费用清单B)勘察设计机构设置及岗位职责C)联合体协议书D)法人代表人身份证明[单选题]76.发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。A)7B)14C)15D)21[单选题]77.合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A)视为合同材料不符合质量标准B)买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C)质量合格情况待定D)需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准[单选题]78.建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）A)⑥②①④③⑦⑧⑤B)⑧①⑥②③④⑦⑤C)②③④⑤①⑥⑦⑧D)④②③①⑤⑥⑦⑧[单选题]79.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A)3月1日B)3月15日C)3月18日D)3月20日[单选题]80.建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工属于监理工程师实施进度控制的（）。A)组织措施B)技术措施C)经济措施D)合同措施[单选题]81.保修期自（）起算。A)开工日B)约定竣工日C)缺陷责任期D)实际竣工日[单选题]82.对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A)设备和安装应当合并招标B)可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C)应当由承包商负责采购D)供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套[单选题]83.按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A)监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B)监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C)监理人未批准，承包人应修改进度计划D)监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示[单选题]84.项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A)表见代理B)法定代理C)指定代理D)委托代理[单选题]85.实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A)必须通过公开招标方式B)必须通知邀请招标方式C)可以不通过招标方式D)只能通过协议方式[单选题]86.勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。A)属于无条件的、不可撤销担保B)有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C)担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付D)发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务[单选题]87.机电设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A)申请设备使用许可B)设备的技术指标改进C)设备的调试D)设备运抵现场的保管[单选题]88.由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。A)实际合同价B)签约合同价C)预计合同价D)约定合同价[单选题]89.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A)监理人B)承包人C)发包人D)分包人[单选题]90.由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A)否决其投标B)优先中标C)重新报价D)直接中标[单选题]91.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A)发生后的28天内B)全部消除后C)影响结束后的14天内D)影响结束后的28天内[单选题]92.下列关于施工企业为从事危险作业的职工办理建筑施工人员团体意外伤害险的说法，错误的是（）A)施工企业凡年满16周岁至65周岁从事建筑管理或作业人员均可作为建筑施工人员团体意外伤害险的被保险人B)按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。C)被保险人自意外伤害发生之日起1年内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金D)被保险人因遭受意外伤害事故，造成残疾的，如第180日治疗仍未结束的，按第180日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金[单选题]93.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A)承包人必须接受B)承包人可以不接受C)仲裁机构应予以认可D)排除了法院的诉讼管辖[单选题]94.(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A)协议书、投标保函、履约保函B)投标保函、履约保函、预付款保函C)协议书、预付款保函、履约保函D)工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单[单选题]95.第三者责任险是指凡工程期间的保险有效期内因工地上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由（）承担的经济赔偿责任。A)被保险人B)保险人C)保险人和被保险人连带D)受益人[单选题]96.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A)可以采用直接委托方式发包B)可以自行招标，但应当备案C)可以自行招标，无需备案D)必须委托中介机构代理招标[单选题]97.FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。A)7B)14C)24D)28[单选题]98.下列关于勘察人违约的说法正确的是（）。A)勘察人经发包人同意分包勘察主体工作不属于违约B)勘察人违约时，发包人可向勘察人发出暂停勘察通知C)勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同D)违约导致的费用增加.周期延误等由勘察人承担[单选题]99.关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。A)可以是债务人，也可以是第三人B)只能是第三人C)只能是债务人D)经债权人同意，可以是第三人[单选题]100.法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A)法人B)法定代表人C)法人或者法定代表人D)法人和法定代表人[单选题]101.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A)发包人B)勘察人C)发包人或勘察人D)发包人和勘察人[单选题]102.关于抵押的说法正确的是（）A)抵押物只能由债务人提供B)正在建造的建筑物可用于抵押C)提单可用于抵押D)抵押物应当转移占有[单选题]103.下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A)如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行B)应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C)法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议D)只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量[单选题]104.（2014年真题）根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。A)保证法律关系只有两方参加B)对债权人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益C)如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D)债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务[单选题]105.下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。A)从事相关专业领域工作满8年B)具有高级职称C)熟悉有关招标投标的法律法规D)具有与招标项目相关的实践经验[单选题]106.按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）A)应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任B)业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约C)应由承包商和指定分包商共同承担责任D)承包商对指定分包商的违约不承担责任[单选题]107.对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A)发生后的28天内B)全部消除后C)影响结束后的14天内D)影响结束后的28天内[单选题]108.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A)在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B)工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C)工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D)工程师的索赔处理决定不需通知发包人[单选题]109.设备采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A)启运7日前，启运24小时前B)启运7日前，启运24小时内C)启运24小时前，启动24小时内D)启运24小时前，到达前24小时内[单选题]110.对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。A)按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书B)按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书C)按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书D)按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书[单选题]111.（2016年真题）公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A)公司甲B)公司乙C)银行D)登记机关[单选题]112.承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。A)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C)合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D)完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作[单选题]113.对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。A)征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示B)不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示C)征求承包人意见，可自行确定发出变更指示D)不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示[单选题]114.被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。A)从事非法活动B)驾驶无有效行驶证的机动车C)从事建筑施工工作D)醉酒[单选题]115.下列选项中哪个资质等级只可设置甲级()。A)工程设计综合资质B)工程设计行业资质C)工程设计专业资质D)工程设计专项资质[单选题]116.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）A)DAAB必须由具有适当资格的三人组成B)合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决C)业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAABD)DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金[单选题]117.（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A)一般保证B)附生效条件的保证C)连带责任保证D)保证无效[单选题]118.履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到()为止。A)合同签订之日B)签发工程移交证书日C)缺陷责任期止之日D)保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止[单选题]119.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。A)抵押人依法有权处分的国有土地使用权B)抵押人使用的宅基地C)抵押人拥有的股票D)学校设施[单选题]120.9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。A)简明施工合同规范B)简明施工合同文本C)施工合同标准文本D)施工合同标准规范[单选题]121.监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。A)7B)15C)28D)14[单选题]122.某建设工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A)单价合同B)固定总价合同C)可调总价合同D)成本加酬金合同[单选题]123.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A)发包人赔偿，延误的工期顺延B)发包人赔偿，延误的工期不予顺延C)承包人承担，延误的工期顺延D)承包人承担，延误的工期不予顺延[单选题]124.下列关于资格预审与资格后审的说法错误的是()。A)公开招标通常采用资格预审方式B)资格预审可以减小评标工作量C)采用邀请招标，一般采用资格后审D)对投标人的资格审查在评标后进行的称为资格后审[单选题]125.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A)物B)财C)行为D)智力成果[单选题]126.在施工企业职工意外伤害保险中，保险人承担保险责任的期间是被保险人自意外伤害发生之日起（）内。A)60日B)90日C)120日D)180日[单选题]127.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A)保证B)抵押C)质押D)定金[单选题]128.依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A)采用不可替代的专利或者专有技术的B)建设单位承诺能够自行设计的C)对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D)建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的[单选题]129.根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A)决定对争端双方不具有约束力B)可以申请仲裁C)仲裁前不必争取友好协商解决争端D)在仲裁结束前暂按工程师的确定执行[单选题]130.（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A)法人应在政府主管部门门备案B)法人应具有规定数额的经费C)法人应有自己的组织机构D)法人应抵押与经营规模相适应的财产[单选题]131.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A)质押担保B)抵押担保C)保证担保D)留置担保[单选题]132.下列关于合格制特点的描述中不正确的是()。A)参加投标的人数较少B)有利于招标人在较宽的范围内择优选择中标人C)竞争激烈可以获得较低的中标价格D)评标费用高、时间长[单选题]133.根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。A)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C)承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D)监理有权确定，无权决定[单选题]134.按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。A)合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B)中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C)合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单D)合同专用条款、合同通用条款、中标通知书[单选题]135.监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A)7B)14C)28D)42[单选题]136.应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A)监理工程师B)发包人C)设计单位D)勘察单位[单选题]137.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。A)抵押权B)质权C)留置权D)用益物权[单选题]138.某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A)7月10日B)7月20日C)7月21日D)8月10日[单选题]139.《标准设计施工总承包招标文件》适用于()。A)工期不超过12个月的小型项目B)技术相对简单的小型项目C)设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D)设计施工一体化总承包招标[单选题]140.《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容不包括（）A)招标条件B)项目概况C)开工时间D)投标人资格要求[单选题]141.在评标委员会成员中，不包括（）。A)招标人代表B)技术专家C)行政监督部门的工作人员D)经济专家[单选题]142.履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。A)所有合同文件之后B)中标通知书之前C)投标书之后D)图纸之后[单选题]143.验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。A)发包人B)承包人C)监理人D)分包人[单选题]144.建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A)投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B)投标人在投标截止日前撤回其投标C)投标保证金的有效期短于投标有效期D)未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金[单选题]145.关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。A)设计费比选法B)综合评估法C)最低评标价法D)经评审的最低投标价法[单选题]146.供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为（）之日。A)抵押合同生效B)抵押物登记C)转移产权证D)转移房屋占有第2部分：多项选择题，共114题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]147.勘察人应当按照（）完成勘察工作。A)勘察合同签订时适用的法律规定B)基准日时适用的地方规范和标准C)基准日时适用的企业规范和标准D)发包人要求E)勘察合同生效时适用的国家规范和标准[多选题]148.设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的()等方面的内容。A)经济可行性B)技术先进性C)方案合理性D)所达到的技术指标E)对工程项目投资效果的影响[多选题]149.设计招标中关于评标规则的说法，正确的是（）。A)应按综合评估法得分由高到低的顺序推荐中标候选人B)分为初步评审和详细评审两个阶段C)如综合评分相等时，以投标报价低的优先D)如综合评分相等时，以设计方案得分高的优先E)投标报价也相等的，提交标书在先的为优[多选题]150.(2016年真题)关于投标预备会的说法，正确的有（）。A)投标预备会是法定的招标程序B)投标预备会上应对投标人提出的问题进行解答C)投标预备会由工程监理单位组织召开D)投标预备会应澄清投标人提出的质疑E)对某投标人提出的问题，招标人应以书面方式回复该投标人，无须告知其它投标人[多选题]151.施工准备阶段，监理人对承包人报送的（）进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。A)地下管线和地下设施的相关资料B)设计文件C)施工组织设计D)质量管理体系E)环境保护措施[多选题]152.法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）A)依法成立B)有自己的名称及组织机构C)有必要的经费D)有资质证书E)法定代表人具有执业资格[多选题]153.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，属于业主的主要责任和义务的有（）A)发出变更通知B)审核承包商文件C)建立质量保证体系D)为承包商提供协助和配合E)准备并负责业主设备[多选题]154.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。A)经验鉴别法B)因果分析法C)物理试验法D)化学分析法E)直方图法[多选题]155.建设工程勘察合同中，发包人义务包括（）A)发出开始勘察通知B)向勘察人提供勘察资料C)办理证件和批件D)保证勘察作业规范、安全和环保E)避免勘探对公众与他人的利益造成损害[多选题]156.以下对索赔的表述中，正确的有()。A)索赔的要求不需经对方同意B)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书C)承包人应在索赔影响结束后的28天内递交最终索赔通知书D)承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付E)承包人必须执行监理人的索赔处理决定[多选题]157.施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A)汽车B)土地C)土地所有权D)支票E)可以转让的商标专用权[多选题]158.下列关于法人分类的说法正确的是（）A)法人分为营利法人.非营利法人和特别法人B)有限责任公司属于营利法人C)农村集体经济组织法人属于营利法人D)基金会属于特别法人E)机关法人属于非营利法人[多选题]159.(2010年真题)导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A)施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B)施工中遇到了有考古价值的文物C)发包人订购的设备不能按时到货D)施工作业危及人身安全E)发包人未能按时移交后续施工的现场[多选题]160.评标委员会的成员包括（）。A)招标人代表B)项目主管部门代表C)技术.经济专家D)行政监督部门代表E)招标代理机构代表[多选题]161.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A)合同法律关系产生B)合同法律关系变更C)合同法律关系消灭D)合同法律关系转移E)合同法律关系冻结[多选题]162.根据建设工程设计合同示范文本的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。A)发出开始设计通知B)办理证件和批件C)提供设计资料D)对外商设计资料的审查E)负责审查各阶段设计文件[多选题]163.建设工程项目所需材料设备的采购按标的物的特点主要可以区分为（）。A)买卖合同B)加工承揽合同C)运输合同D)租赁合同E)融资租赁合同[多选题]164.下列设计文件的编制不符合要求的是（）。A)未按照工程建设任意性标准进行设计B)未按照发包人要求进行设计C)深度未满足本合同相应设计阶段的规定要求D)深度未满足发包人的下一步工作需要E)未注明工程合理使用年限[多选题]165.设计施工总承包合同模式下，发包人的职责包括（）。A)对工程项目的实施负责投资支付B)对项目建设有关重大事项的决定C)负责试运行的质量缺陷修复责任D)负责缺陷责任期的质量缺陷修复E)提供图纸及采购设备[多选题]166.关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是（）。A)为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B)由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用C)如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用D)以合同设备验收证书签署之日为验收日期E)合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任[多选题]167.以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。A)资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种B)资格审查办法分为合格制和有限数量制两种C)如无特殊规定，鼓励招标人采用合格制D)合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案E)资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日[多选题]168.(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A)暂估价中涉及的专业工程一定会实施B)暂估价是签约合同价的组成部分C)暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D)暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E)暂估价金额由监理人控制使用[多选题]169.建设工程勘察设计评标应当以（）为依据综合评定。A)投标人的业绩、信誉B)勘察设计人员的能力C)勘察设计方案的优劣D)投标勘察设计图纸数量E)投标勘察设计收费高低[多选题]170.标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A)施工合同协议书B)工程量清单C)中标通知书D)投标文件E)发包人要求[多选题]171.(2016年真题)关于施工进度管理中，承包人原因延误的说法中，不正确的是（）。A)未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用B)由于发包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金C)订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额D)专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几E)专用条款说明中建议，最高赔偿限额为签约合同价的8%[多选题]172.下列建设工程材料和设备的采购适宜直接向供货商订购的是（）。A)采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B)采购大宗及重要建筑材料和设备C)零星采购D)必须由原供货商提供产品E)只能从一家供应厂商获得[多选题]173.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A)能力B)资质C)资金D)经验E)年龄[多选题]174.下列关于暂停施工程序说法正确的有()。A)无论何种情况的停工，监理人应与发包人和承包人协商B)当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知C)承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担D)承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工E)因发包人原因无法按时复工时，承包人只可索赔费用[多选题]175.法人分为企业法人和非企业法人，非企业法人包括（）。A)行政法人B)附属性医院C)社会团体法人D)事业单位法人E)地方各级人民政府的职能部门[多选题]176.招标准备阶段应编制好所有需要的文件，以便招标过程中陆续使用。下列文件中属于规范招标投标行为的文件的有()。A)资格审查文件B)招标文件C)资格审查内容和标准文件D)标底说明文件E)评标的审查、比较要素和标准的文件[多选题]177.下列选项中属于合同法律关系主体的有（）。A)自然人B)非法人组织C)营利法人D)非营利法人E)企业法定代表人[多选题]178.（2020年真题）根据《标准材料采购招标文件》，评标时进行初步评审的内容包括（）．A)形式评审B)资格评审C)评标办法评审D)响应性评审E)投标价格评审[多选题]179.(2014年真题)根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A)担保的方式不同B)担保的金额不同C)担保的期限不同D)担保的作用不同E)被担保的主体不同[多选题]180.为了明确货物的运输责任，应在相应条款内写明（）。A)所采用的交(提)货方式B)交(接)货物的地点C)接货单位(或接货人)的名称D)交(接)货物的时间E)交(接)货物的情况[多选题]181.以下对索赔的表述中，正确的是（）。A)索赔要求的提出不需经对方同意B)索赔依据应在合同中有明确根据C)应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知D)监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E)承包人必须执行监理人的索赔处理决定[多选题]182.招标公告或投标邀请书的内容包括（）。A)项目概况与招标范围B)投标人资格要求C)招标文件的获取方式D)评标办法E)设计方案[多选题]183.（2013年真题）按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（）。A)龙卷风导致吊车倒塌B)地震导致主体建筑物的开裂C)承包人管理不善导致的仓库爆炸D)承包人拖欠雇员工资导致的动乱E)非发包人和承包人责任发生的火灾[多选题]184.下列属于招标采购阶段合同管理任务的是（）。A)开展建设工程项目招标采购的总体策划B)根据标准文本编制招标文件和合同条件C)制定完善的合同管理制度和实施计划D)细化项目参建各相关方的合同界面管理E)合理选择适合建设工程特点的合同计价方式[多选题]185.初步设计文件的深度应当满足（）。A)方案审批或报批的需要B)编制初步设计文件的需要C)初步设计审批的需要D)编制施工图设计文件的需要E)施工的需要[多选题]186.保证担保的范围包括（）。A)抵押物的全款B)主债权及利息C)违约金D)损害赔偿金E)实现债权的费用[多选题]187.承包商可以同时提出工期和费用，但不包括利润索赔的事件包括（）等。A)不可预见的外界条件B)施工中遇到文物和古迹C)异常恶劣的气候条件D)业主或其他承包人的干扰E)发包人提供的材料和工程设备提前交货[多选题]188.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下有关分包的说法，正确的是（）。A)承包商不得将整个工程分包出去B)只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包C)承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任D)银皮书比新红皮书中承包商选择分包商的权力小E)承包商需在向业主通知分包商情况[多选题]189.合同法律关系的客体主要包括（）。A)财B)物C)行为D)智力成果E)劳务[多选题]190.下列资质分类中属于工程设计资质的有()。A)工程设计综合资质B)工程设计行业资质C)工程设计专业资质D)工程设计专项资质E)工程设计劳务资质[多选题]191.材料采购合同，合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的可选择的方式包括（）A)由买方对合同材料进行检验B)由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验C)专用合同条款约定的其他方式D)由卖方对合同材料进行检验E)卖方资质齐全可不进行检验[多选题]192.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标，包括（）等内容。A)邀请单位名称B)招标条件C)项目概况与招标范围D)购买招标文件的时间E)联系方式[多选题]193.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。A)独立处理单价的合同调整的索赔批准B)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C)依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D)决定发包人与承包人有关合同争议的处理E)按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项[多选题]194.按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，承包人在完成竣工必备条件并提交（）后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。A)竣工记录B)竣工图C)竣工文件D)暂行操作和维修手册E)最终操作和维修手册[多选题]195.法人可以分为（）。A)营利法人B)基金会法人C)非营利法人D)特别法人E)社会团体法人[多选题]196.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有（）。A)投标函B)投标函附录C)投标保函D)评标委员会书面要求澄清的投标文件E)投标人对评标委员会质疑的书面澄清[多选题]197.在设备招标的综合评估法评标中，以下说法正确的是（）。A)每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值B)评价值为各独立评价值之和C)最差的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值D)若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决E)综合评价最高者为排名第一的中标候选人[多选题]198.质押可分为（）。A)动产质押B)不动产质押C)权利质押D)义务质押E)最高额质押[多选题]199.按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（）。A)与投标人就投标价格进行谈判B)将中标结果通知未中标的投标人C)强制中标人接受新的承包条件D)在评标委员会推荐候选中标人名单外确定中标人E)授权评标委员会直接确定中标人[多选题]200.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。A)自发出招标文件之日起计算B)自招标文件停止发售之日起计算C)自发出招标公告之日起计算D)不少于20日E)不少于15日[多选题]201.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。结清的内容涉及（）。A)质量保证金的返还B)缺陷责任期内设计人承担的责任C)缺陷责任期内监理人承担的责任D)缺陷责任期内涉及的索赔E)缺陷责任期内修复非承包人缺陷责任的工作[多选题]202.下列承担民事法律责任的方式中，属于承担违约责任的方式有（）。A)继续履行B)返还财产C)排除妨碍D)采取补救措施E)赔偿损失[多选题]203.(2017年真题)关于材料设备采购评标的说法，正确的有（）。A)建设工程项目材料设备采购招标评标，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用B)最低评标价法也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标C)材料设备采购评标，只能从评标价法或综合评估法中任选一种方法进行评标，不得将两者结合使用D)技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用经评审的综合评估法进行评标E)技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用最低投标价法进行评标[多选题]204.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A)深基坑工程B)地下暗挖工程C)高大模板工程D)高空作业工程E)深水作业工程[多选题]205.按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有()。A)龙卷风导致吊车倒塌B)地震导致主体建筑物的开裂C)承包人管理不善导致的仓库爆炸D)承包人拖欠雇员工资导致的动乱E)非发包人和承包人责任发生的火灾[多选题]206.下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A)投标人在投标有效期内撤销投标文件的B)投标人在投标有效期内修改投标文件的C)未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D)在规定期限内无正当理由拒签合同协议书的E)中标人未按规定提交履约担保金的[多选题]207.下列关于设计施工总承包合同的不足，说法正确的是（）。A)固定工期.固定费用B)增加设计变更C)增加承包人索赔D)设计方案不一定最优E)发包人对承包人的监督和检查力度减弱[多选题]208.建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。A)技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件B)技术性能指标不宜广泛，以有利于生产制造设备时对工艺、材料和设备的使用C)主要技术性能指标应具体准确，以有利于投标文件比选D)技术性能指标可以标明某一特定的专利技术，以有利于准确清楚地说明技术规格E)工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国际标准[多选题]209.与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求有（）。A)设计要求的质量标准B)投标人资格要求C)招标人资格要求D)设计成果补偿E)施工质量要求[多选题]210.根据《标准施工总承包招标文件》，在竣工试验中的第三阶段包括的指标有（）。A)产能指标B)产品质量标准C)运营指标D)环保指标E)人员指标[多选题]211.下列投标人中，其投标应作废标处理的有（）。A)与招标代理机构相互参股的投标人B)与其他投标人委托同一单位办理投标事宜的投标人C)不按评标委员会要求澄清或说明的投标人D)被评标委员会认定以低于成本报价竞标的投标人E)承诺的投标有效期长于招标文件规定的投标人[多选题]212.根据FIDIC施工合同条件，以下有关工程师的说法，正确的是（）。A)工程师受业主委托授权为业主开展项目日常管理工作B)工程师是合同履行中独立的第三方，应履行合同中赋予的职责C)工程师履行职责过程中应保持公平的态度D)工程师的人员仅指具备资格的工程师E)工程师无权修改合同[多选题]213.关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A)增加了交易成本B)增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C)确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的完整性和准确性D)有利于当事人履行合同的规范和顺畅E)有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷[多选题]214.下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。A)中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还B)招标人无正当理由拒签合同，投标保证金应予退还C)应当在中标通知书发出之日起30日内签订D)应当根据招标公告和投标文件签订E)联合体中标的，由联合体牵头人与招标人签订[多选题]215.下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。A)由投标人按招标文件规定的时间.地点自行组织B)参加踏勘现场发生的费用由投标人自理C)非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责D)踏勘现场应当由全体投标人参加E)招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责[多选题]216.下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。A)自然灾害B)施工机具失灵造成本身的损失C)雪崩D)票据的损失E)意外事故[多选题]217.投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。A)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准B)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价E)评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力[多选题]218.在（）情况下，招标人可以自行组织招标。A)拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的专业人员B)有与招标工程规模和复杂程度相应的业绩C)具有编制招标文件的能力D)具有组织评标的能力E)有评标委员会专家库[多选题]219.施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。A)该担保方式是抵押B)该担保方式是质押C)双方应当办理登记D)汇票仍由施工企业保管E)施工企业应当将汇票交付债权人[多选题]220.9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。A)通用合同条款B)投标人须知C)评标办法D)专用合同条款E)申请人须知[多选题]221.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。A)监理人的指示延误B)发包人提供的材料和工程设备提前交货C)异常恶劣的气候条件D)法规变化引起的价格调整E)隐蔽工程重新检验质量合格[多选题]222.经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标的情形有（）A)采购人依法能够自行勘察、设计B)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计C)技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争D)主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求E)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜公开招标[多选题]223.下列各项中，关于担保的表述中，正确的是()。A)担保合同是被担保合同的从合同B)主合同无效，从合同有效C)担保通常由当事人双方订立担保合同D)担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则E)我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金[多选题]224.投标人须知中的附表格式包括（）。A)投标函格式B)开标记录表格式C)问题澄清通知书格式D)中标通知书格式E)合同协议书格式[多选题]225.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的功能要求方面的内容包括（）。A)工程的目的B)工程规模C)技术服务工作范围D)性能保证指标E)产能保证指标[多选题]226.根据《招标投标法》，下列工作应当在招标开始前完成的是（）。A)编制资格预审申请文件B)组建评标委员会C)完成资格预审评审D)选择招标代理机构E)招标备案[多选题]227.施工招标文件内容不包括（）。A)工程量清单B)图纸C)投标文件格式D)项目组织机构E)工程进度计划[多选题]228.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A)可以确定合同工程内容，工程量及合同终止时间B)可以通过分段施工缩短施工工期C)可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D)可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E)可以较深入介入和控制工程施工和管理[多选题]229.发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A)编制招标文件B)印刷招标文件C)招标人办公D)招标活动E)邮寄招标文件[多选题]230.在设计施工阶段总承包合同履行过程中，发包人对（）以及其他与建设工程有关的原始资料．承担原始资料错误造成的全部责任。A)提供的气象和水文观测资料B)提供的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料C)设计文件的质量D)设计进度管理文件E)提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料[多选题]231.下列关于对投标人资格审查的说法正确的是（）。A)公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式B)资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成C)由于对邀请对象的基本情况和能力有一定的了解，邀请招标一般采用资格后审D)资格后审应当由评标委员会在开标后完成E)资格预审与资格后审对投标人资格审查的时间不同，并且资格后审要严于资格预审[多选题]232.合同法律关系客体主要包括()A)物B)义务C)行为D)智力成果E)权利[多选题]233.根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查（）A)资质要求B)财务要求C)投标人名称D)投标函签字盖章E)投标文件格式[多选题]234.根据《标准施工招标资格预审文件》，不能通过设计施工总承包招标资格预审的单位有（）。A)本项目的代建人B)为本项目前期提供设计服务的单位C)为本项目提供招标代理服务的单位D)法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的单位E)在资格预审过程中行贿的单位[多选题]235.根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。A)物价浮动引起的价格调整B)施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C)业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D)法规变化引起的价格调整E)施工中受到其他承包商的干扰[多选题]236.《担保法》规定的担保方式为（）。A)保证B)公证C)抵押D)质押E)定金[多选题]237.材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A)独立订立合同的能力B)相近材料的供货业绩C)完善的质量保证体系D)企业规模E)项目经理资格[多选题]238.下列选项中属于标准施工招标文件第一卷内容的有（）。A)招标公告B)投标邀请书C)评标办法D)合同条款及格式E)图纸[多选题]239.施工准备阶段，属于发包人应完成的工作有()。A)办理土地征用B)向工程师提供工程进度计划C)提供保证施工安全需要的围栏设施D)办理现场外临时道路的通行权E)组织设计单位向承包人进行图纸交底[多选题]240.按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。A)即时买卖合同B)非即时买卖合同C)双务合同D)有偿合同E)诺成合同[多选题]241.下列关于发包人负责采购的材料和工程设备保管费用的说法中，正确的是（）。A)承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由发包人承担B)承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担C)对提前交货的货物，其保管费用由发包人承担D)验收合格后，现场保管费用由发包人承担E)验收合格后，现场保管费用由承包人承担[多选题]242.设计单位提交的初步设计文件应满足的要求有（）。A)符合法律法规.规范标准的强制性规定B)满足发包人要求，保证设计质量C)深度满足初步设计审批的需要D)深度不必满足编制施工图设计文件的需要E)提出保障施工安全的措施建议[多选题]243.关于资格预审申