装修工程业务施工合同_第1页
装修工程业务施工合同_第2页
装修工程业务施工合同_第3页
装修工程业务施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

装修工程业务施工合同合同双方甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：乙方：地址：联系人：联系电话：项目名称及内容甲方有意委托乙方负责甲方的（以下简称工程项目）的装修施工工作，甲方与乙方在履行双方合同之前，双方必须就有关事项作出相互认识并达成如下协议：工程项目名称：工程位置：工程内容：工程造价：工程施工期限：合同内容材料乙方表示，乙方将按本合同规定提供全部的施工所需材料。乙方在向甲方提供这些材料、设备和所需文书时，必须使所有材料、设备和文书保持完好，并且符合当地法律法规和国家标准。乙方将对本合同所提供的材料、设备和需求文书承担修缮、维护和保养责任。费用乙方将在施工后完成交付装修施工,甲方必须支付乙方全部费用。如果甲方提前完成该工程，则乙方有权要求甲方支付全部的费用。如果甲方向乙方提供了额外工作，则乙方有权要求甲方支付额外的费用。如果甲方未能按照约定支付费用，则乙方有权要求甲方向乙方支付违约金。时间表乙方必须在本合同中所规定的时间内完成所有的装修施工。如果乙方未能在规定期限内完成装修施工，则甲方有权取消本合同并向乙方提出追究责任。双方的权利和义务甲方必须保证在施工期间为乙方提供所有所需的协助以及乙方必须在施工期间保护甲方的利益。乙方必须完成本合同约定的所有工程，可以根据实际情况在施工中更改计划，但必须得到甲方的同意。甲乙双方必须严格遵守施工安全规范，确保施工期间无事故。本合同中的任何条款如相互矛盾，以及未规定的事项，双方应协商解决，双方协商不成的，可向当地司法机关进行申请仲裁或向法院起诉。违约与争议双方必须严格遵守本合同规定的各项义务，如有任何一方违反本合同规定的，应该担负相应的损失，并承担相应的法律责任。双方发生纠纷时，应该由双方协商解决，协商不成时，双方可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向当地法院提起诉讼。合同效力本合同自双方签署及加盖公章后生效，双方各执一份，具有同等的法律效力。合同变更和解除本合同如需变更，须双方协商确认后，经签字盖章或书面协议生效。本合同如需解除，须征得双方同意，经签字盖章或书面协议生效。合同争议解决方式本合同如发生任何纠纷或争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可以提交仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同评估鉴于双方已经详细阅读了本合同所规定的各项内容，双方均认可并签署了该合同，并认为该合同的条款完全具有可执行性，并同意在本合同生效期

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论