建设工程施工合同纠纷答辩状_第1页
建设工程施工合同纠纷答辩状_第2页
建设工程施工合同纠纷答辩状_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同纠纷答辩状建设工程施工合同纠纷答辩状引言尊敬的法官：我系建筑施工公司，根据我方与原告所签订的《建设工程施工合同》，原告诉至法院，对我方提起诉讼，要求赔偿损失，并解除合同。针对原告的诉讼请求，我方进行如下答辩：一、关于合同效力1.原告宣称本合同无效，是基于我方未按约定时间完工。，根据双方事先协商的合同约定，工期属于预计期限，双方充分了解在特殊情况下工期或许会有所延误，这属于合同约定中的“可变事件”。2.合同约定中明确指出，在施工期满后，如双方未能及时完工，原告可追加违约金，而非解除合同。，原告要求解除合同是违背双方的合同约定的。二、关于工期延误1.建筑施工是一个复杂的过程，往往受到许多不可控因素的影响，如天气、人力资源等。本案亦不例外，施工过程中受到了不可预见的因素影响，导致工期延误。2.在工期延误期间，我方积极采取措施，加班加点进行施工，尽量缩短工期，并提供了详细的工作日志和工作记录，以证明我方对工期逾期的努力。三、关于原告索赔请求1.原告要求我方支付巨额损失赔偿金额，原告并未提供充分的证据证明该损失是由我方工期延误造成的，何以证明该损失与工期延误有直接的因果关系？2.就算假设我方工期延误导致了原告损失，根据双方合同约定，原告只有权要求追加违约金，并没有权利索赔巨额损失赔偿。四、关于解除合同请求根据合同的相关规定，双方均有义务履行合同，并在发生争议时进行协商解决。原告未尽到协商义务，单方面提起诉讼请求解除合同，违背了合同的基本原则，并且违背了当事人义务进行诉前调解的规定。结论，我方坚持认为原告的诉讼请求缺乏法律依据，未能提供充分的证据证明我方违约，并未考虑到合同双方的合理预期和诚实信用原则。请求法院作出驳回原告诉讼请求并继续履行合同的判决。，希望法院公平公正地审理本案，并依据我方提供的证

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论