电力设施建设工程施工合同1_第1页
电力设施建设工程施工合同1_第2页
电力设施建设工程施工合同1_第3页
电力设施建设工程施工合同1_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

电力设施建设工程施工合同[1]本月修正2023简版电力设施建设工程施工合同[1]本月修正2023简版/电力设施建设工程施工合同[1]本月修正2023简版电力设施建设工程施工合同电力设施建设工程施工合同1.引言本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关电力设施建设工程施工法规、规范制定的，由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）订立的电力设施建设工程施工合同（以下简称“本合同”）。2.合同双方-业主：-公司名称：[业主公司名称]-地质：[业主公司地质]-联系人：[业主联系人]-[业主]-施工方：-公司名称：[施工方公司名称]-地质：[施工方公司地质]-联系人：[施工方联系人]-[施工方]3.工程内容根据业主与施工方的协商，本合同的工程内容如下：-工程名称：[工程名称]-工程地点：[工程地点]-工程范围：[详细描述工程的范围]-工程时间：-开工日期：[工程开工日期]-竣工日期：[工程竣工日期]4.施工价格与付款方式-施工价格：总价为[工程总价]，以人民币计价。-付款方式：-预付款：工程总价的[预付款比例]%，即人民币[预付款金额]，在合同签订后[预付款期限]内支付。-进度款：工程总价的[进度款比例]%，根据工程进度完成情况支付。-最后一次付款：工程总价减去预付款和进度款的剩余金额，完成验收后支付。5.工期与延期-工期：工程的开工日期为[工程开工日期]，竣工日期为[工程竣工日期]。双方保证按照合同约定的工期完成工程。-延期：若因不可抗力或经双方协商同意，工期需要延长的，应及时通知对方并申请延期。6.工程质量与验收-工程质量：施工方承诺按照相关法规和标准进行施工，并保证工程质量符合合同要求和相关规定。-验收：施工方完成工程后，由业主组织验收。验收合格后，业主应按合同约定支付最后一次付款。7.合同变更-合同变更：任何一方变更合同内容，应经双方协商一致并签署书面变更协议。-合同解除：若一方违反合同约定，导致对方无法履行合同义务的，对方有权解除合同。8.争议解决本合同的履行、解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交与该合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.合同生效本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，并对双方具有约束力。甲方（业主）签字盖章：___________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论