烟囱工程施工合同_第1页
烟囱工程施工合同_第2页
烟囱工程施工合同_第3页
烟囱工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

烟囱工程施工合同烟囱工程施工合同1.合同背景本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）双方共同签订，旨在明确烟囱工程施工的相关责任、权益及工作要求，以确保施工的安全、高效进行。2.合同条款2.1工程概述本工程为烟囱的建设工程，包含烟囱的设计、制造、安装等工作。具体工程范围如下：-烟囱的设计：包括烟囱结构、尺寸、材料等设计。-烟囱的制造：按照设计要求，制造符合标准的烟囱。-烟囱的安装：将制造好的烟囱进行安装并进行必要的调试。2.2工期要求根据双方协商，本工程的工期为个工作日。承包商应根据实际情况制定详细的工期计划，并保证按时完工。若因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。2.3质量要求烟囱的设计、制造和安装必须符合国家相关标准和规定，并应提供相应的质量保证。承包商应保证工程的质量，并承担因质量问题产生的修复费用。2.4施工标准承包商在进行烟囱工程施工时，应遵守以下标准：-安全标准：施工过程中应严格遵守国家的相关安全标准，采取安全措施，确保施工人员的安全。-环保标准：施工过程中应符合环保要求，减少对周围环境的污染。-美观标准：烟囱的外观应保持整洁、美观，符合相关设计要求。2.5付款方式根据工程进度，业主将进行分期付款，具体付款方式如下：-首付款：合同签订后，业主应支付总合同金额的20%作为首付款。-进度款：根据承包商提供的工程进度报告，业主将按照合同金额的相应比例支付进度款。-尾款：工程完工后，经验收合格后，业主应支付合同金额的剩余部分作为尾款。2.6合同终止在以下情况下，本合同可能会终止:-双方协商一致终止合同；-遭遇不可抗力或其他无法预见、无法克服的情况；-承包商出现严重违约行为。3.合同变更任何对本合同的修改、补充或解释，双方应通过书面形式进行，双方签字并加盖公章后生效。4.违约责任对于违约一方，按照以下规定承担相应的责任：-承包商未按时完成工程或工程质量不符合要求的，应承担相应的违约责任，并赔偿业主造成的直接经济损失；-业主未按时支付款项的，应承担相应的违约责任，并支付违约金。5.争议解决对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。如无法协商一致，可向所在地法院提起诉讼。6.其他事项本合同一式两份，承包商和业主各持一份有效。本合同自双方签字盖章之日起生效，并解释权归双方共同所有。以上是本烟囱工程施工合同的主要条款，请双方仔细阅读并遵守。如有任何问题，请及时进行沟通和协商，以保障工程的顺利进行。>注：以下为签名处，请双方签字盖章确认：甲方（

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论