建设工程施工合同书港口_第1页
建设工程施工合同书港口_第2页
建设工程施工合同书港口_第3页
建设工程施工合同书港口_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同书港口本合同书是由以下各方订立的建设工程施工合同，总工程名称为[#工程名称#]，总工程概算金额为[#工程金额#]，工期[#工程工期#]。第一条各方当事人甲方：[#甲方公司名称#]（以下简称“甲方”）地址：[#甲方公司地址#]法定代表人：[#甲方法定代表人#]联系人：[#甲方联系人#]联系方式：[#甲方联系方式#]###乙方：[#乙方公司名称#]（以下简称“乙方”）地址：[#乙方公司地址#]法定代表人：[#乙方法定代表人#]联系人：[#乙方联系人#]联系方式：[#乙方联系方式#]第二条工程内容工程规模及地点工程规模详见附件。工程地点：[#工程地点#]。工程内容本合同所述工程内容详见附件。第三条工程周期本工程的建设周期为[#工程周期#]，自合同签订之日起计算。此时间内的所有工作应严格按照工期要求进行，否则产生的所有责任由乙方承担。第四条工程质量本工程所采用的材料和设备必须符合国家标准和规定，甲方有权利随时进行检验，未经甲方验收合格的，不得安装或使用。乙方应按照工程质量标准要求进行施工，保证施工质量符合国家标准和规定。如因施工质量不符合要求造成损失的，乙方应承担一切责任。第五条工程结算及付款工程结算工程进度报告：（压缩成ZIP或RAR格式的压缩包，包内包含HTML或DOC文件形式的报告、材料照片及检测数据，每周至少一次应提交给甲方）工程施工完成报告：（施工完成后立即提交完成报告，并由甲方验收后方可向乙方申请结算）工程验收报告：（工程完工并达到全部验收标准后由甲方出具，作为工程成果的最终确认）工程结算原则甲方应按约定的付款比例及工程结算单的办理程序及时支付乙方工程款。工程施工中途若有变化，应当重新审定工程概算，按照新的概算重新按规定办理报批、验收、结算等手续。工程付款方式以人民币结算。工程款以[#工程付款方式#]的方式支付至乙方指定的账户。第六条工程保险在工程施工期间，乙方应为工程施工所必需的设备和材料等财产，向保险公司购买保险，并提交保险单据。工程完工后，由甲方为工程实际交付使用之日起，对因乙方责任而产生之机器、设备、材料损失及工程质量问题造成的损失等风险，向保险公司购买损失险。第七条违约责任在施工过程中，由于乙方原因所导致的停工、延期或质量问题，按照合同金额1%的标准向甲方赔偿。未经甲方批准擅自转包、转让或变更合同内容者，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。乙方未按照合同规定向甲方提交与本工程有关的技术或资料，导致影响工程的正常进展和建设质量，甲方有权在经合法通知后，解除合同，并扣除全部履约保证金及乙方在该工程中已成功完成的部分的费用。第八条合同有效期和变更本合同有效期为[#合同有效期#]。在合同有效期内如有变更，甲、乙双方应协商处理，变更内容应以书面形式作为附件，由双方签署后生效。第九条争议的解决双方在执行合同过程中，如有出现争议，应协商解决。协商不成，可向项目所在地人民法院诉讼解决。第十条本合同正本本合同共[#合同份数#]份，甲、乙双方各执[#合同份数#]份，具有同等法律效

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论