2023年监理工程师之土木建筑目标控制模拟试题（含答案）

2023年监理工程师之土木建筑目标控制模拟试题（含答案）单选题（共150题）1、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（）。A.应由工程业主承担B.由工程业主和承包单位各承担一半C.应由承包单位承担D.工程业主和承包单位都不承担【答案】C2、向生产厂家订购设备质量控制的工作中，在初选确定供货厂商名单后，项目监理机构应与（）一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研。A.制造单位B.施工单位C.采购单位D.设计单位【答案】C3、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。此时，质量数据的收集方法宜采用()A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】D4、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B5、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A6、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，内部审核的原则中（）是职业的基础。A.职业素养B.道德行为C.公正表达D.独立性【答案】B7、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。A.表面及棱角不受损伤B.不出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】A8、工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由()提出。A.建设单位B.施工单位C.质量监督站D.项目监理机构【答案】D9、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应单位【答案】C10、某建设项目工程总承包方为了协助业主进行项目总进度目标的控制，对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。在总进度目标论证时做了以下工作：A.①一②一③一⑥一④一⑤B.①一③一②一⑥一④一⑤C.①一③一②一⑤一④一⑥D.①一④一⑥一⑤一③一②【答案】D11、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签字后报建设单位。A.专业监理工程师和施工单位技术负责人B.专业监理工程师和监理单位技术负责人C.总监理工程师和施工单位技术负责人D.总监理工程师和监理单位技术负责人【答案】D12、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C13、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得i＜sub>1＜/sub>=15%、i＜sub>2＜/sub>=18%、i＜sub>3＜/sub>=20%时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为()A.17.50%B.19.50%C.19.69%D.20.16%【答案】B14、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D15、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C16、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】D17、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层抽样C.机械随机抽样D.多阶段抽样【答案】A18、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的要求表述不正确的是（）。A.城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织B.建设单位应对验收组主要成员资格进行核查C.建设单位应制定验收方案D.建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构【答案】D19、以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()A.建设单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人【答案】A20、旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。A.专业监理工程师，整改通知单B.专业监理工程师，暂停令C.总监理工程师，暂停令D.总监理工程师，监理通知单【答案】C21、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督机构【答案】B22、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】A23、用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（）。A.极差B.标准偏差C.中位数D.变异系数【答案】A24、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A25、地面应铺设在均匀密实的基土上。填土的施工可采用机械或人工方法压(夯)实，下列说法正确的是()。A.压实系数必须由设计指定B.压实系数按规定执行C.压实系数不得少于0.95D.设计无要求时，压实系数不小于0.9【答案】D26、组织流水施工时，成倍节拍流水施工的特点（）。A.相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.专业施工队数大于等于施工过程数C.施工段之间没有空闲时间D.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系【答案】B27、下列不属于工程量清单编制依据的是（）。A.建设工程设计文件B.拟定的招标文件C.常规施工方案D.项目可行性研究审批文件【答案】D28、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】A29、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.施工过程和流水强度B.流水节拍和流水步距C.工作面和施工段D.成倍节拍和流水节奏【答案】C30、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()A.单价B.工程量C.税金D.费率【答案】B31、关于Revit插件，下面哪项是正确的？()A.Revit插件是一种软件程序，由Autodesk研发出来B.Revit插件用RevitAPI研发出来的程序，Autodesk公司之外的开发者也可以来开发插件C.Revit插件可以脱离Revit运行D.Revit插件必须在Revit里面运行，需要先安装Revit软件ERevit插件具有兼容性，可以不受Revit版本的限制【答案】B32、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.612.05B.616.40C.618.91D.621.08【答案】D33、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A34、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.计日工B.暂列金额C.工程定位复测费D.规费【答案】C35、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】A36、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按照最早时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.有利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率D.有利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】B37、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。A.程序性审查B.内容性审查C.内部性审查D.外部性审查【答案】A38、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.8.33%C.8%D.10.31%【答案】C39、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D40、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D41、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.临时停水、停电B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C42、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工期长【答案】B43、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2【答案】C44、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B45、某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。A.投资偏差为10万元B.进度偏差为30万元C.投资绩效指数为1.07D.进度绩效指数为0.89【答案】B46、下列建筑安装工程费中，属于可以计量的措施项目费的是（）。A.施工机具使用费B.安全文明施工费C.脚手架工程费D.社会保险费【答案】C47、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10【答案】B48、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】A49、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B50、制定适宜的质量方针和质量目标，同时还要创造一个良好的组织内部环境，激励员工积极地工作，充分参与质量管理，为实现质量方针和质量目标做出应有的贡献的是（）。A.组织者B.领导者C.投资者D.执行者【答案】B51、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C52、估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和（）。A.工程量清单中确定的工程量B.施工前的估算工程量C.合同双方商定的工程量D.承包人实际完成的工程量【答案】D53、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A54、工程施工工期应自()中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D55、项目监理机构应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告不包括（）。A.勘察工作概况B.与勘察标准的符合情况C.有关部门审查意见的落实情况D.存在问题及建议【答案】C56、在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A57、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】D58、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.取保候审由本案的侦查机关执行B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人【答案】B59、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用()A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法【答案】A60、砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（）。A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝【答案】A61、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（）。A.第三级，且由两位数构成B.第四级，且由两位数构成C.第三级，且由三位数构成D.第四级，且由三位数构成【答案】D62、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】A63、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【答案】C64、某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为（）。A.22.34B.23.64C.24.55D.25.46【答案】B65、当采用前锋线比较法比较实际进度与计划进度时，如果实际进展点落在检查日期的左侧，则表示该工作()。A.实际进度拖后B.实际进度超前C.实际进度与计划进度一致D.超额完成任务量【答案】A66、某双代号网络计划中，某项工作的最早开始时间为（）。A.紧后工作最迟开始时间的最大值B.紧前工作最早开始时间的最大值C.与紧后工作之间时间间隔的最大值D.紧前工作最早完成时间的最大值【答案】D67、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D68、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A69、在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.均方差C.变异系数D.中位数【答案】B70、某土方工程，招标工程量清单中的工程量为1000m3，承包人投标报价中的综合单价为30元/m3，合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3，则该土方工程的工程价款为（）元。A.42300B.41250C.40800D.37800【答案】B71、《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。A.全费用综合单价B.不完全费用综合单价C.工料综合单价D.实物量综合单价【答案】B72、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为()A.11.00%B.11.46%C.12.00%D.12.36%【答案】B73、进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期【答案】D74、下列质量数据中，可以用来描述离散趋势，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的特征值是（）。A.总体平均数B.算术平均数C.中位数D.变异系数【答案】D75、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A76、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足要求的是（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A77、（2022年真题）某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29【答案】B78、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D79、下列建设工程项目，经有关部门批准，哪些可以不进行设计招标？Ⅰ.涉及国家安全、国家秘密的；Ⅱ，涉及抢险救灾的；Ⅲ.主要工艺、技术采用特定专利、专有技术或者建筑艺术造型有特殊要求的；Ⅳ.设计单项合同估算价低于100万元的()A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A80、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A81、在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是()的主要任务。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.工程质量检测机构【答案】C82、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A83、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表检验结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位项目负责人，总监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.施工单位项目负责人，专业监理工程师D.施工单位技术负责人，专业监理工程师【答案】A84、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同【答案】D85、某企业年初从银行贷款200万元，银行贷款年初发放，年贷款复利利率为10%，贷款期限为5年，第5年末一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（）万元。A.243.33B.248.00C.300.00D.322.10【答案】D86、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.被动控制C.主动控制D.动态控制【答案】D87、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D88、（2019年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B89、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准【答案】A90、施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。A.建设单位B.设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】D91、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C92、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D93、进行项目财务评价的基本报表有()。(1)固定资产投资估算表(2)现金流量表(3)损益表(4)资产负债表(5)资金来源与运用表(6)生产成本估算表A.(1)(2)(3)(4)B.(2)(3)(4)(5)C.(3)(4)(5)(6)D.(1)(2)(5)(6)【答案】B94、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A95、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C96、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】B97、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。A.施工单位质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.质量监督站监督员【答案】C98、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位【答案】A99、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。A.以合同为依据，坚持质量标准B.坚持预防为主C.坚持以人为核心D.坚持质量第一【答案】A100、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（）。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C101、用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于：()A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm【答案】B102、下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（）。A.编制设计阶段工作计划B.编制施工总进度计划C.编制单位工程施工进度计划D.编制工程年.季.月实施计划【答案】A103、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A104、在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。A.建设单位B.质检机构C.施工单位D.监理单位【答案】D105、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为()万元。A.35.77B.37.57C.39.27D.39.44【答案】C106、（2020年真题）某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C107、下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（）。A.质量管理体系建设的总体规划B.编制贯标.认证工作计划C.制定质量方针和目标D.按职能部门进行质量职能的分解【答案】B108、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B109、根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。A.50人以上100人以下重伤B.3人以上10人以下死亡C.1亿元以上直接经济损失D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失【答案】A110、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查()，并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重工和加固方案【答案】B111、工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买（），以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。A.人身保险B.意外保险C.事故保险D.专业保险【答案】D112、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A113、在有足够工作面的前提下，组织（）时，施工工期最短。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.分包施工【答案】B114、通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人C.施工项目技术负责人，施工项目负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】A115、《建设工程工程量清单计价规范》附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.分项工程B.分部工程C.单项工程D.单位工程【答案】A116、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息【答案】A117、某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C118、在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。A.两端为关键节点的工作一定是关键工作B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等C.关键工作两端的节点不一定是关键节点D.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】B119、极差的作用是（）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性【答案】A120、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D121、（2022年真题）建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是（2022年真题）建设工程质量的（）特性。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.经济性【答案】C122、关于合成高分子防水卷材厚度的选用，下述()是错误的。A.当屋面防水等级为Ⅰ级时，厚度不应小于1.5mmB.当屋面防水等级为Ⅱ级时，厚度不应小于1.2mmC.当屋面防水等级为Ⅲ级时，厚度不应小于1.0mmD.当屋面防水等级为Ⅳ级时，不宜选用【答案】C123、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A124、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B125、采用工程量清单招标时，由工程造价咨询人提供了招标工程量清单，对其完整性和准确性负责的单位是（）。A.发布招标文件的招标人B.发放招标文件的招标代理人C.编制清单的工程造价咨询人D.招标人的上级管理单位【答案】A126、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。A.4016.45B.4122.48C.4361.49D.4467.52【答案】D127、（）是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】B128、某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。A.152B.160C.45600D.48000【答案】A129、通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。A.不改变工作之间的逻辑关系B.加大资源投入C.该工作有足够的自由时差D.该工作的总时差满足要求【答案】A130、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由()组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A131、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【答案】A132、在施工过程中，承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的“地质条件变化，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期和利润B.费用和利润、但不包括工期C.费用和工期，但不包括利润D.费用、工期和利润【答案】C133、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托()提出。A.原设计单位B.工程检测加固单位C.事故调查组建议的单位D.政府质量监督部门【答案】A134、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对()进行评审。A.质量合格标准B.合格供货厂商C.适宜运输方式D.工艺方案的合理性【答案】B135、某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C136、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D137、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】B138、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A139、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。A.概算B.修正概算C.预算D.修正预算【答案】B140、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为4天、3天、2天；3天、2天、2天；4天、2天、5天和3天、2天、4天。则流水施工工期为（）天。A.19B.21C.22D.25【答案】C141、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.分项工程【答案】C142、可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()A.监理规范B.施工管理规程C.混凝土验收规范D.电焊操作规程【答案】D143、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（）。A.工伤保险B.劳动保险C.意外伤害保险D.财产保险【答案】A144、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.系统随机抽样D.多级抽样【答案】D145、某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。A.425.69B.430.34C.433.31D.436.67【答案】C146、由建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在（）上签字。A.开箱检查记录B.收货单C.验收报告D.出厂证书【答案】A147、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.各单位工程尽可能同时开工和完工C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】D148、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】D149、监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率【答案】B150、（2019年真题）关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B多选题（共50题）1、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作程度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC2、（2017年真题）项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审查竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】BCD3、位于海边的度假村设计时应优先选用以下哪种外门窗？（）A.粉末喷涂铝合金门窗B.塑料门窗C.普通钢门窗D.玻璃钢门窗【答案】D4、项目监理机构对工程勘察成果进行技术性审查时，审查的主要内容有（）。A.勘察场地的工程地质条件B.勘察场地的基坑设计方案C.勘察场地存在的地质问题D.边坡工程的设计准则E.岩土工程施工的指导性意见【答案】ACD5、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.招标工作进度C.施工前准备工作进度D.工程施工和设备安装进度E.项目动用后的工作进度【答案】ABCD6、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据建设单位的要求对于工程勘察活动的管理，下列属于工程监理单位勘察质量管理主要工作的有（）。A.协助建设单位编制工程勘察任务书B.协助建设单位选择工程勘察单位C.签订工程勘察合同D.审查勘察单位提交的勘察方案E.检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格【答案】ABD7、单位或子单位工程划分，施工前可由（）商议确定，并据此收集整理施工技术资料和进行验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位E.勘察单位【答案】ACD8、下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（）。A.地质条件变化引起的索赔B.施工中人为障碍引起的索赔C.加速施工费用的索赔D.工期延误的索赔E.对超额利润的索赔【答案】D9、下列关于单位工程质量验收的表述中，正确的有（）。A.专业监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料B.施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收C.工程质量评估报告经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位D.质量监督部门应编写工程质量评估报告E.总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的相关竣工资料【答案】BC10、建筑安装工程费中的文明施工费包括（）。A.环境保护费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.特殊地区施工增加费【答案】AC11、（2019年真题）工程竣工验收时，应当具备的条件有（）。A.上级部门的批准文件B.完整的技术档案与施工管理资料C.工程竣工验收备案表D.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.施工单位签署的工程保修书【答案】BD12、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括()A.楼地面B.地基基础、主体结构C.涉及安全的关键部位D.用工程的主要材料E.用于工程的构配件【答案】BCD13、在建设工程投资中，需分别计算（），最后才能汇总形成建设工程投资。A.检验批投资B.分部分项工程投资C.单元工程投资D.单位工程投资E.单项工程投资【答案】BD14、ISO质量管理体系中，领导作用的基本内容有（）。A.确定质量方针、目标B.形成内部环境C.识别相关方关系D.建立PDCA循环E.建立管理评审机制【答案】AB15、供货单位的项目管理工作涉及哪些阶段？()A.施工阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段E.保修期【答案】ABCD16、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的监督管理包括（）。A.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为B.会同建设、监理单位检查施工承包单位的质量行为C.组织或者参与工程质量事故的调查处理D.参与工程质量验收E.定期对本地区工程质量状况进行统计分析【答案】AC17、以下哪个材料名称是指铜和锌的合金？（）A.红铜B.紫铜C.青铜D.黄铜【答案】D18、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括()A.楼地面B.地基基础、主体结构C.涉及安全的关键部位D.用工程的主要材料E.用于工程的构配件【答案】BCD19、建设工程组织流水施工时，划分施工段原则（）。A.每个施工段需要有足够工作面。B.施工段数要满足合理组织流水施工要求C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合D.同一专业工作队在同施工段劳动量比相等E.施工段必须在同一平面内划分【答案】ABC20、下列关于流水施工参数的说法中，正确的有()。A.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间C.流水步距的大小取决于流水节拍D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性E.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间【答案】AD21、工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.检查验收B.定期观测C.试验验证D.方案比较E.专家论证【答案】BCD22、下列关于人民陪审员制度的表述，错误的是哪项？()A.执业律师不得担任人民陪审员B.受过刑事处罚的人员不得担任人民陪审员C.行政诉讼被告不得申请人民陪审员参加合议庭审判D.人民陪审员由法院院长提请上级人民法院批准提请同级人民代表大会常务委员会任命【答案】D23、施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有（）。A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.工程本身的损坏由发包人承担D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.工程所需清理费用由发包人承担【答案】CD24、建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.节能B.安全C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】ABC25、某私营商业银行，为了提高其竞争力，决定开设分行，于是银行相关人员决定着手准备需要向银行业监督管理机构提交的申请资料，该银行需要准备提交的文件资料不包括下列哪项A.载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范围、总行及分支机构所在地等内容的申请书B.该商业银行最近五年的财务会计报告C.拟任职的高级管理人员的资格证明D.营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料【答案】B26、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的经济措施有（）。A.实行包干奖励B.增加劳动力和施工机械的数量C.提高奖金数额D.改善劳动条件E.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】AC27、专业监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室，试验室的检查应包括的内容有（）。A.试验室的资质等级及试验范围B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明C.试验室管理制度D.试验室管理人员资格证书E.试验人员资格证书【答案】ABC28、FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。A.当发包人为应投保方而未投保时B.暂停施工C.成本的增减D.法规改变E.当局造成的延长【答案】AC29、机械设备是影响工程质量的因素之一，下列属于施工机具设备的有（）。A.泵机B.通风设备C.施工安全设施D.测量仪器E.计量器具【答案】CD30、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作E.关键工作只能在关键线路上【答案】ABD31、