二级建造师之二建建筑工程实务提升训练试卷B卷附答案

二级建造师之二建建筑工程实务提升训练试卷B卷附答案

单选题（共60题）1、关于防水混凝土施工技术要求的说法，不正确的有（）。A.应采用高频机械分层振捣密实B.应连续浇筑，宜少留施工缝C.施工缝宜留置在受剪力较小部位D.防水混凝土终凝前进行养护【答案】D2、（2017年真题）按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（）。A.三层B.五层C.七层D.九层【答案】B3、灌浆施工时其环境温度不应低于（）℃。A.0B.4C.5D.10【答案】C4、影响混凝土强度的因素中，属于原材料方面的是（）。A.搅拌B.振捣C.养护的温度D.水胶比【答案】D5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）d。A.15B.20C.25D.30【答案】B6、关于钢筋性能，描述错误的是（）。A.伸长率体现了钢筋塑性变形的能力B.结构设计时应以抗拉强度作为钢筋强度取值的依据C.强屈比太高会造成钢材不能有效地被利用D.冷弯性能是钢材的重要工艺性能【答案】B7、结构的（）是指结构在规定的工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力。A.可靠性B.安全性C.适用性D.耐久性【答案】D8、下列关于多层砌体房屋的抗震构造措施的相关说法，错误的是（）。A.在强烈地震作用下，多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身B.构造柱可不单独设置基础C.圈梁应闭合，遇有洞口圈梁应上下搭接D.构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋外侧穿过【答案】D9、下列关于混凝土基础的做法中，符合规范要求的有（）。A.台阶式独立基础、条形基础、设备基础浇筑混凝土时一般不留施工缝B.条形基础分段浇筑时保证每段长度控制在3-4mC.设备基础分层浇筑时每层厚度控制在400-600mmD.基础底板大体积混凝土浇筑完毕后应在24h内加以覆盖和浇水【答案】A10、地面高程测量时，B点的高程是50.128m，当后视读数为1.116m，前视读数为1.285m，则A点的高程是（）。A.47.777mB.49.959mC.50.247mD.52.479m【答案】B11、下列不属于施工现场临时用水管理具体内容的是（）。A.建立相关的管理文件B.编制临时用水方案C.消防用水通常利用建设单位的临时消防设施D.配备足够的水龙带【答案】C12、下列荷载中，属于水平荷载的是（）。A.结构自重B.雪荷载C.风荷载D.积灰荷载【答案】C13、无窗槛墙的幕墙，应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于（）m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。A.0.6B.0.8C.1.0D.0.9【答案】B14、已知基准点高程为30.55m，技术人员在已知基准点和待测点分别立设水准尺，并在两点之间架设水准仪，测A.28.55B.30.55C.32.55D.35.95【答案】C15、项目部合同变更程序不包括（）。A.提出合同变更申请B.报项目经理审查、批准C.经业主签认，形成书面文件D.提供争议解决程序【答案】D16、钢化玻璃表面不得有损伤，()以下的钢化玻璃应进行引爆处理。A.6mmB.8mmC.10mmD.12mm【答案】B17、2018年8月1日，甲公司因产品质量不合格而被乙公司起诉。至2018年12月31日，该起诉讼尚未判决，甲公司估计很可能承担违约赔偿责任，需要赔偿400万元的可能性为70％，需要赔偿200万元的可能性为30％。甲公司基本确定能够从直接责任人处追偿100万元。2018年12月31日，甲公司对该起诉讼应确认的营业外支出金额为（）万元。A.300B.240C.400D.340【答案】A18、在一根普通的钢筋混凝土梁中，不是决定其斜截面破坏形式的因素是（）。A.混凝土和钢筋的强度等级B.截面尺寸C.纵向钢筋D.配箍率【答案】C19、铝合金门窗安装中，五金配件与门窗连接应采用（）。A.镀锌螺钉B.射钉C.普通螺栓D.普通螺钉【答案】A20、常用模板中，具有整体性好、抗振性强、无拼缝等优点的是（）。A.木模板B.组合钢模板C.钢框木胶合板模板D.大模板【答案】D21、严寒、寒冷地区的公共建筑，其体形系数的要求是（）。A.≤0.4B.≤0.5C.≥0.4D.≥0.5【答案】A22、下列情况中，不属于混凝土梁裂缝控制等级标准的要求的是（）。A.构件不出现拉应力B.构件拉应力不超过混凝土抗拉强度C.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值D.裂缝宽度虽超过允许值，但构件仍可以使用【答案】D23、民用建筑工程室内用饰面人造木板必须测定（）。A.苯的含量B.挥发性有机化合物（VOC)含量C.游离甲醛含量或游离甲醛释放量D.甲苯+二甲苯含量【答案】C24、建筑物由结构体系、（）和设备体系组成。A.保温体系B.围护体系C.安全体系D.保障体系【答案】B25、关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，错误的是()。A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂或刮涂施工C.聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工D.热熔型防水涂料宜选用刮涂施工【答案】A26、施工现场发生法定传染病时，向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是（）。A.1小时内B.2小时内C.4小时内D.8小时内【答案】B27、关于模板工程，下列说法正确的是（）。A.对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的2／1000~5／1000B.当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时，方可拆除侧模C.对于后张预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉后拆除D.模板拆除时，一般按后支后拆、先支先拆【答案】B28、关于屋面卷材防水施工要求的说法，错误的有（）。A.先进行细部处理，然后由屋面最低标高向上铺贴B.卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材应相互垂直铺贴C.同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mmD.檐沟、天沟卷材施工时，搭接缝应顺流水方向【答案】B29、关于防水混凝土施工技术要求的说法，不正确的有（）。A.应采用高频机械分层振捣密实B.应连续浇筑，宜少留施工缝C.施工缝宜留置在受剪力较小部位D.防水混凝土终凝前进行养护【答案】D30、混凝土的和易性不包括（）。A.流动性B.黏聚性C.耐久性D.保水性【答案】C31、根据洞口的防护设施的施工要求，楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2．5cm的孔口，必须（）。A.用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施B.用竹、木等作盖板，盖住洞口，盖板要保持四周搁置均衡C.用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网格栅D.设置一层用扣件扣接钢管而形成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板【答案】A32、正常使用条件下，保温工程的最低保修期限是（）。A.2年B.2个采暖期C.3年D.5年【答案】D33、违反生产过程中的职业卫生防护与管理要求的是()。A.建立健全职业病防治管理制度B.采取有效的职业病防护设施，为劳动者提供个人使用的职业病防护用具、用品C.安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业D.应书面告知劳动者工作场所或工作岗位所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应采取的职业病防护措施【答案】C34、下列水泥中，（）水泥的水化热较大。A.普通B.粉煤灰C.矿渣D.火山灰【答案】A35、下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。A.幼儿园的栏杆，垂直杆件间的净距为100mmB.临空高度24m的部位，栏杆高度不应低于1.05mC.临空高度24m的部位，栏杆高度不应低于1.10mD.住宅的栏杆，必须采用防止攀登的构造【答案】B36、下列关于硅酸盐水泥的凝结时间的叙述，正确的是（）。A.初凝时间不得短于30min，终凝时间不得长于6.5hB.初凝时间不得短于45min，终凝时间不得长于6.5hC.初凝时间不得短于45min，终凝时间不得长于10hD.初凝时间不得短于60min，终凝时间不得长于10h【答案】B37、影响混凝土强度的生产工艺方面的因素不包括（）。A.龄期B.搅拌与振捣C.外加剂和掺合料D.养护的温度【答案】C38、关于非实行建筑高度控制区内的建筑高度的计算，下列说法错误的是（）。A.平屋顶应按建筑物主入口场地室外设计地面至其屋面檐口计算B.坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算C.同一座建筑物有多种屋面形式时，分別计算后取最大值D.局部突出屋面的辅助用房，占屋顶平面面积不超过1/4者，不计入建筑高度内【答案】A39、关于卷材防水层施工的说法，正确的是（）。A.卷材防水层应铺设在混凝土结构的背水面上B.结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工C.外防外贴法铺贴卷材防水层时，宜先铺立面，后铺平面D.外防内贴法铺贴立面防水卷材时，应先铺大面，后铺转角【答案】B40、基坑验槽中，对于基底以下不可见部位的土层，通常采用的方法是（）。A.钎探法B.贯入仪检测法C.轻型动力触探法D.观察法【答案】A41、关于招标人退还投标人投标保证金的时限，说法正确的是()。A.自收到投标人书面撤回通知之日起14d内退还B.自收到投标人书面撤回通知之日起7d内退还C.自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还D.自收到投标人书面撤回通知之日起28d内退还【答案】C42、已浇筑混凝土强度未达到（）N/m㎡以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。A.1.2B.1.5C.2.0D.2.5【答案】A43、铝合金门窗安装时，适用于砖墙结构的连接方式是（）。A.连接件焊接连接B.预埋件连接C.射钉固定D.金属膨胀螺栓固定【答案】D44、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，需要编制专项施工方案且需专家论证的是（）。A.开挖深度为12m的人工挖孔桩工程B.施工高度为40m的建筑幕墙工程C.跨度为30m的钢结构安装工程D.采用爆破、拆除的工程【答案】D45、室内防水工程施工技术中，以粘贴法施工的防水卷材，其与基层应采用（）铺贴。A.点粘法B.满粘法C.空铺法D.条粘法【答案】B46、关于砂浆稠度的选择，下列描述正确的是（）。A.吸水性强的砌体材料砂浆稠度要小些B.高温干燥的天气砂浆稠度要大些C.密实的砌体材料砂浆稠度要大些D.湿冷天气砂浆稠度要大些【答案】B47、大体积混凝土施工时，可掺入适量（），使混凝土得到补偿收缩，减小混凝土的收缩变形。A.减水剂B.泵送剂C.粉煤灰D.膨胀剂【答案】D48、大体积混凝土施工时，可掺入适量（），使混凝土得到补偿收缩，减小混凝土的收缩变形。A.减水剂B.泵送剂C.粉煤灰D.膨胀剂【答案】D49、以下属于结构安全性要求的是（）。A.水池出现裂缝便不能蓄水B.结构变形不能正常使用C.吊车梁变形过大无法起吊D.震后结构仍能保持必要的整体稳定性【答案】D50、地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用（）施工。A.冷粘法B.自粘法C.热风焊接法D.热熔法【答案】D51、条板隔墙与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距应不大于（）。A.200mmB.400mmC.600mmD.800mm【答案】C52、梁的变形主要是（）引起的弯曲变形。A.压力B.扭力C.弯矩D.剪力【答案】C53、二级动火作业由（）组织拟定防火安全技术措施。A.项目技术负责人B.项目负责人C.项目责任工程师D.所在班组【答案】C54、流水施工参数中的时间参数不包括（）。A.间隔时间B.流水步距C.工期D.流水节拍【答案】A55、梁的变形主要是弯矩引起的，影响位移最大的因素是()。A.材料性能B.构件的截面C.构件的跨度D.荷载【答案】C56、对于建筑中常用的水泥，下列说法符合相关规定的是（）。A.普通硅酸盐水泥的代号用P·O来表示B.水泥为气硬性胶凝材料，只能在空气中保持和发展其强度C.测定水泥的强度等级时，要测定其7d和28d的抗压强度和抗折强度D.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于10h【答案】A57、建设单位在申请（）时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全措施。A.国有土地使用证B.用地规划许可证C.施工许可证D.安全许可证【答案】C58、厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部150mm高度范围内应做（）坎台。A.混凝土B.普通透水砖C.多孔砖D.混凝土小型空心砌块【答案】A59、关于建筑花岗岩石材特性的说法，正确的是（）。A.强度低B.呈酸性C.密度小D.硬度低【答案】B60、J6级光学经纬仪的主要组成部分是（）。A.基座、照准部、水平度盘B.望远镜、水准管、度盘C.三角架、基座、照准部D.仪器箱、照准部、三角架【答案】A多选题（共45题）1、下列玻璃中，（）属于节能装饰型玻璃。A.钢化玻璃B.着色玻璃C.压花玻璃D.净片玻璃E.中空玻璃【答案】B2、下列关于建筑防水、保温工程施工环境温度的说法，正确的有（）A.卷材防水层热熔法和焊接法不宜低于-10°CB.卷材防水层冷粘法和热粘法不宜低于5°C.卷材防水层自粘法不宜低于10°CD.屋面保温层用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5°CE.屋面保温层干铺的保温材料不可在负温度下施工【答案】ABCD3、钢筋混凝土预制桩打（沉）桩施工方法通常有（）。A.锤击沉桩法B.钻孔灌注桩法C.泥浆护壁法D.静力压桩法E.振动法【答案】AD4、关于混凝土工程施工技术的说法，描述错误的是（）。A.潮湿环境下使用碱活性骨料时，宜采用低碱水泥B.细骨料严禁采用海砂C.搅拌运输车在等候卸料时，应停止运转D.混凝土浇筑前应做好隐蔽验收E.单向板沿板的长边方向浇筑【答案】BC5、屋面防水施工基本要求正确的是（）。（2018年）A.以排为主，以防为辅B.上下层卷材不得相互垂直铺贴C.屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴D.天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴E.立面或大坡面贴卷材应采用满粘法【答案】BD6、家装文明施工和现场环境应符合下列要求：()。A.施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理B.应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害C.施工堆料可以占用楼道内的公共空间D.工程垃圾宜密封包装，并放在指定垃圾堆放地E.工程验收前应将施工现场清理干净【答案】ABD7、关于屋面防水卷材施工，以下描述正确的有（）。A.先进行细部构造处理，再铺大面B.檐沟处搭接缝应顺水流方向C.大坡面铺贴应用满粘法，并增加卷材短边搭接D.应平行屋脊由最低标高向上铺贴E.同一层相邻卷材短边搭接缝错开至少300mm【答案】ABD8、项目风险管理程序应包括（）。A.风险识别B.风险预测C.风险评估D.风险应对E.风险监控【答案】ACD9、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质［2018］31号），不得作为专家论证会专家组成员的有（）A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.勘察单位项目负责人D.施工单位的项目负责人E.与项目无关的某大学相关专业教授【答案】ABCD10、超长大体积混凝土施工，下列可选用控制结构不出现有害裂缝的方法有（）。A.快速搅拌B.分层浇筑C.后浇带施工D.跳仓法E.定位法【答案】CD11、关于明沟、集水井排水的说法，正确的有（）。A.排水明沟宜布置在拟建建筑物基础边0.3m以外B.沟边缘离开边坡坡角应不小于0.4mC.排水明沟的底面应比开挖面低0.3～0.4mD.集水井底面应比基坑底面低0.5m以上E.在基坑四角或每隔30～50m设置集水井【答案】C12、一般情况下，关于钢筋混凝土框架结构震害的说法，正确的有()。A.短柱的震害重于一般柱B.柱底的震害重于柱顶C.角柱的震害重于内柱D.柱的震害重于梁E.内柱的震害重于角柱【答案】ACD13、受控的室内环境污染物有()。A.氡B.氨C.氯D.苯E.甲醛【答案】ABD14、在高温施工环境下施工，可采取的措施有（）。A.在早间施工B.在晚间施工C.喷雾D.连续浇筑E.当水分蒸发速率大于1kg/（㎡?h）时，在施工作业面吹风【答案】ABCD15、下列工程资料移交正确的有（）。A.施工单位向建设单位移交施工资料B.各专业承包单位向总承包单位移交施工资料C.工程资料移交时及时办理相关移交手续D.监理单位应向城建档案管理部门移交监理资料E.有条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件【答案】ABC16、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应进行专家论证，下列哪些人员应参加专家论证会。()A.安全监督管理部门相关人员B.建设单位项目负责人C.监理单位项目总监D.施工单位项目负责人E.施工单位项目技术负责人【答案】BCD17、现场阻燃施工时质量控制的主控项目包括()。A.阻燃剂用量B.适用范围C.操作方法D.燃烧性能E.燃烧等级【答案】ABC18、检验批质量验收合格，需要满足的条件包括（）。A.主控项目的质量经抽验检验均合格B.保证项目的质量经抽验检验均合格C.技术交底文件齐全D.质量验收记录完整E.安全交底经交底双方签字【答案】AD19、关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（）。A.宜分段分层连续浇筑B.一般不留施工缝C.各段层间应相互衔接D.每段浇筑长度应控制在4～5mE.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进【答案】ABC20、下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中，属于主要影响因素的有()。A.立杆的间距B.立杆的接长C.水平杆的步距D.水平杆的接长方式E.连墙杆的设置【答案】ABC21、钢材应进行全数抽样复验的情况有()。A.重要建筑结构所用钢材B.混批钢材C.国外进口钢材D.大跨度钢结构所用钢材E.结质量有疑义的钢材【答案】BC22、家装施工中严禁()。A.损坏房屋原有绝热设施B.损坏受力钢筋C.超荷载集中堆放物品D.拆除电气设施E.在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件【答案】ABC23、关于洞口、临边防护的做法，正确的有()。A.基坑周边设置了防护栏杆，但未封挂安全立网进行封闭B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱C.楼板上20cm×20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢D.电梯井口未设置栅门E.外用施工电梯出入口处，设置专用安全门【答案】BC24、《节能建筑评价标准》规定，节能建筑工程评价指标体系内容有()。A.建筑规划B.室内环境C.建筑施工D.运营管理E.给水排水【答案】ABD25、影响梁斜截面受力性能的主要因素包括（）。A.配筋率B.截面形式C.混凝土的强度等级D.箍筋E.弯起钢筋【答案】CD26、针对危险性较大的建设工程，建设单位在()时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。A.申领施工许可证B.申领安全生产许可证C.办理安全监督手续D.办理竣工备案手续E.申领建设工程规划许可证【答案】AC27、对于跨度6m的钢筋混凝土简支梁，当设计无要求时，其梁底木模板跨中可采用的起拱高度有()A.5mmB.10mmC.15mmD.20mmE.25mm【答案】BC28、下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的是（）。A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆C.塔吊基础的设计计算作为固定式搭吊专项施工方案内容之一D.现场多搭作业时，塔机间保持安全距离E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下。【答案】CD29、关于砌体结构构造措施的说法，正确的是()。A.砖墙的构造措施主要有、伸缩缝、沉降缝、圈梁B.伸缩缝两侧结构基础可不分开C.沉降缝两侧结构的基础可不分开D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力E.圈梁可以增加房屋结构的整体性【答案】ABD30、当网络计划计算工期不能满足要求工期时，通过不断压缩关键线路上的关键工作的持续时间等措施，可达到缩短工期、满足要求的目的，则选择优化对象可考虑的因素有（）。A.缩短有备用资源的工作B.缩短关键节点之间的工作C.缩短单个持续时间最长的工作D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作E.缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作【答案】AD31、验槽应重点观察()部位。A.柱基B.墙角C.承重墙D.受力较大部位E.受力较小部位【答案】ABCD32、混凝土的耐久性包括（）等指标。A.抗渗性B.抗冻性C.和易性D.碳化E.流动性【答案】ABD33、下列属于文明施工检查评定保证项目的是（）。A.材料管理B.应急救援C.封闭管理D.施工组织设计及专项施工方案E.施工场地【答案】AC34、关于联合体投标的说法，正确的有()。A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体各方应当共同与招标人签订合同E.两个以上法人可以组成一个联合体，以两个投标人的身份共同投标【答案】ACD35、钎探是根据（）来判断土的软硬情况及有无古井、古墓、洞穴、地下掩埋物等。A.钎孔大小B.钎锤重量C.锤击次数D.入土深度E.入土难易程度【答案】C36、下列费用项目中，属于建筑工程施工成本构成要素的有()。A.人工费B.规费C.材料费D.税金E.企业管理费【答案】ABC37、对于模板安装质量要求的说法，正确的有()。A.安装现浇结构上层楼板时，如下层楼板不具有承受上层荷载的承载能力，则应在下层楼板下加设支架，上、下层支架的立柱应对准并铺设垫板B.模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但所采用隔离剂不能影响结构性能或妨碍装饰工程施工C.在混凝土浇筑前，木模板或钢模板应浇水润湿，但模板内不应有积水D.在涂刷隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处E.清水混凝土模板周转次数不能过多，一般不超过3次，以保证混凝土外观效果【答案】ABD38、高强度螺栓连接形式有（）。A.焊接B.摩擦连接C.张拉连接D.承压连接E.铆接【答案】BCD39、下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有（）。A.水泥强度和水灰比B.搅拌和振捣C.养护的温度和湿度D.龄期E.骨料的质量和数量【答案】BCD40、下列关于钢筋混凝土装配式工程预制构件进场相关描述中，正确的是（）。A.预制墙板可采用靠放方式时，预制墙板与地面倾斜角度不宜大于80°B.预制构件进场后，当设计无具体要求时，混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等级的75%C.预制构件堆放时，预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护D.预制水平类构件不可采用叠放方式E.预制水平类构件堆放时间不宜超过2个月【答案】C41、验槽应重点观察()部位。A.柱基B.墙角C.承重墙D.受力较大部位E.受力较小部位【答案】ABCD42、全站仪由（）组成。A.铅直仪B.电子测距仪C.电子经纬仪D.水准仪E.电子记录装置【答案】BC43、有资格在当地建筑市场诚信信息平台上同意发布诚信行为记录的是()。A.各省B.自治区C.直辖市D.地区行署E.县政府【答案】ABC44、家装施工现场用电应符合下列规定：()。A.施工现场用电应从户表以前设立临时施工用电系统B.安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成C.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器D.临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地E.暂停施工时应切断电源【答案】BCD45、根据混凝土外加剂的适用范围，判断下列情况中可以使用缓凝剂的情况有（）。A.冬季施工B.紧急抢修工程C.大体积混凝土D.高温季节混凝土施工E.远距离运输的商品混凝土【答案】CD大题（共18题）一、某施工单位对中标工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元。安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元。税金费率为3.41%。【问题】除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用并计算施工单位的工程直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元（保留两位小数）【答案】（1）除税金外，安全文明施工费、规费在投标时也不得作为竞争性费用。直接成本=人工费+材料费+机械费+措施费=390+2100+210+160=2860万元间接成本=企业管理费+规费=150+90=240万元中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金=(390+2100+210+150+120+90)×（1+3.41%）=3164.35万元二、沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室，8栋住宅楼，1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富，体量较大，工期暂定3.5年。招标文件约定，采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是通用措施费项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同。招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修订招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）与A单位签订施工承包合同。施工合同中允许总承包单位自行合法分包。A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）。自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝土、主材与模架等周转材料）分包给D单位。上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市[2014]118号）相关规定要求整改。在施工过程中，当地遭遇罕见强台风，导致项目发生如下情况：①整体中断施工24天；②施工人员大量窝工，发生窝工费用88.4万元；③工程清理及修复发生费用30.7万元；④为提高后续抗台风能力，部分设计进行变更，经估算涉及费用22.5万元。该变更不影响总工期。A单位针对上述情况均按合规程序向建设单位提出索赔。建设单位认为上述事项全部由罕见强台风导致，非建设单位过错，应属于总价合同模式下施工单位应承担的风险，均不予同意。<1>、指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法。<2>、根据工程量清单计价原则，通用措施费用项目有哪些（至少列出6项）？<3>、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市[2014]118号），上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由。<4>、针对A单位提出的四项索赔，分别判断是否成立。【答案】<1>不妥之处一：采用工程量清单计价模式，最终签订了固定总价合同。正确做法：采用工程量清单计价模式，应当签订单价合同。不妥之处二：要求施工单位通用措施项目费均以有竞争力的报价投标。正确做法：通用措施项目费包含安全文明施工费，此项目不得作为竞争部分。<2>通用措施项目费包含：安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工费、大型机械设备进出场安拆费、施工排水费、施工降水费、地下地上设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费。<3>（1）“A单位将物业配套楼整体分包给B单位”属于违法行为。理由：土建主体部分应当有施工总包单位自行完成，不得另外委托其他施工单位完成。（2）“公共区园林绿化分包给C单位”合法，但“该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工”属于违法行为。理由：分包应当在施工现场设立项目管理机构，进行施工项目管理。劳务队伍只能完成劳务作业，不能进行施工管理。（3）“8栋住宅楼的主体结构工程劳务”属于合法行为。<4>①③④索赔成立。②索赔不成立。罕见强台风属于不可抗力，施工单位的人员和机械窝工与损坏，均由施工单位自己承担。工期顺延，工程清理和修复费用由建设单位承担。同时，工程变更的费用由建设单位承担。三、某施工单位承建了市区主要路段的某学生活动中心工程，地下2层、地上16层，钢筋混凝土筏板基础，地上结构为钢筋混凝土框架结构，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。填充墙采用普通混凝土小型空心砌块。施工过程中发生如下事件：事件一：基础工程施工完成后，施工单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”审查意见的基础上，施工单位项目经理组织施工单位项目负责人、项目技术负责人、建设单位项目负责人进行了地基与基础分部工程的验收。事件二：在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。安全总监下达了整改通知。事件三：项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排：（1）场地四周设置1.5m高的现场围挡，进行封闭管理。（2）因临时建筑不足，安排部分工人住在在建工程地下室内。（3）为保证消防用水，安装了一根管径50mm的消防竖管，兼做楼层施工供水。事件四：外装修施工时，施工单位搭设了扣件式双排钢管脚手架。全部立杆进行搭接。横向扫地杆采用对接扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上。脚手架立杆基础不在同一高度的地方，将高处的纵向扫地杆向低处延长一跨与立杆固定。外侧立面两端设置一道剪刀撑，中间各道剪刀撑净距为15m，剪刀撑撑斜杆与地面的倾角为30°。架体搭设完成后，进行了验收检查，监理工程师提出了整改意见。【问题】1.事件一中，施工单位项目经理组织基础工程验收是否妥当？说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员参加？2.指出事件二中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？3.事件三中，工作安排是否妥当?并指出正确的做法。【答案】1.事件一中，施工单位项目经理组织基础工程验收不妥当。理由：基础工程验收属分部工程验收，应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。本工程地基基础分部工程验收还应包括如下人员：勘察单位项目负责人；设计单位项目负责人；施工单位技术、质量部门负责人。2.（1）不妥之处及理由如下：①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。理由：当层高大于20m时，最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。②不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。理由：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。（2）水平拉杆无处可顶时的措施是：应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。3.（1）场地四周设置1.5m高的现场围挡不妥当。正确做法：一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。（2）安排部分工人住在在建工程地下室内不妥。正确做法：现场的施工区域应与办公生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施，在建工程内严禁住人。（3）安装了一根管径50mm的消防竖管，平时兼做楼层施工供水不妥。四、背景资料：某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高4.5m，工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架，位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为8m×8m。项目部按照绿色施工要求，收集现场施工废水循环利用。施工单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。预付款为中标造价的15%，主要材料占总造价的60%。隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑。会议室顶板底模支撑拆除前，试验员从标准养护室取一组试件进行试验，试验强度达到设计强度的90%，项目部据此开始拆模。因工期紧，砌块生产7天后运往工地进行砌筑，砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置，留待14d后砌筑顶紧。监理工程师进行现场巡视后责令停工整改。施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现：①安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查；②外架立面剪刀撑间距12m，由底至顶连续设置；③电梯井口处设置活动的防护栅门，电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。问题：1.本案例中施工单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用？本项目的预付款和起扣点分别为多少万元(保留两位小数)？2.本案例中项目部有关混凝土施工有哪些不妥之处？说明正确做法。当设计无规定时，通常情况下模板拆除顺序是什么？3.本案例中有关砌筑工程施工有哪些不妥之处，分别写出相应的正确做法。4.安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些？写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。【答案】1.(1)中标造价：4800+576+222+64+218=5880.00(万元)(2)措施项目费通常包括：安全文明施工费(含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完成工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。(3)预付款=(5880-222)×15%=848.70万元(4)起扣点=(5880-222)-848.70/65%=4796.31万元2.有关混凝土施工不妥之处：不妥之处一：施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上。正确做法：输送泵管应采用支架固定，支架应与结构牢固连接，输送泵管转向处支架应加密。不妥之处二：采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑。正确做法：应插入混凝土内由远及近浇筑。不妥之处三：试验员从标准养护室取一组试件进行试验。正确做法：试样应该再同样条件下养护后测试，框架间距为8m*8m时，强度达到75％后才能拆模。拆模顺序为：按后支先拆、先支后拆，先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。3.不妥之处一：砌块生产7天后运往工地进行砌筑。正确做法：砌块应达到28天龄期再使用。五、某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》保修期限为一年。【问题】1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理为什么3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责4.事件四中,指出《房屋建筑工程质量保修书》中保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。【答案】1.可以。理由:《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。2.合理。理由：因为幕墙公司是分包单位，《建设工程质量管理条例》禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同，应予解除。3.不可以。理由：《建设工程施工合同（示范文本)》通用条款规定:“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。4.幕墙属于装修工程，《房屋建筑工程质量保修办法》规定，其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求，对于它的防渗漏，最低保修期限为5年。本工程《保修书》约定的保修期限错误。正确保修期限：按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，本工程保修期限应为2年。墙面防渗漏保修期限应为5年。六、背景：南方某6层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，建设单位委托A监理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。项目部计划混凝土及砂浆采用现场搅拌。该工程计划于2012年1月8日开工，2013年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工前，项目部确定了施工顺序并编制了材料配置计划、劳动力配置计划、施工机具配置计划。在上级单位项目管理检查中得到了好评，检查组认为依据合理，内容充分。事件二：结构六层及部分建筑装饰装修工程施工期间处于高温天气。问题：1．事件一中，常见工程施工顺序的确定原则有哪些2．事件一中，材料配置计划、劳动力配置计划、施工机具配置计划的编制依据有哪些3．事件二中，高温施工混凝土配合比设计的管理规定有哪些4．事件二中，项目部应采取哪些建筑装饰装修工程高温天气施工措施【答案】1．施工顺序的确定原则：(1)工序合理、工艺先进；(2)保证质量；(3)安全施工；(4)充分利用工作面；(5)缩短工期。2．编制依据有：(1)材料配置计划根据施工进度计划确定，包括各施工阶段所需主要工程材料、设备的种类和数量；(2)劳动力配置计划的确定：确定各施工阶段用工量；根据施工进度计划确定各施工阶段劳动力配置计划；(3)施工机具配置计划根据施工部署和施工进度计划确定，包括各施工阶段所需主要周转材料、施工机具的种类和数量。3．高温施工混凝土配合比设计除应符合规范规定外，还应符合下列规定：(1)考虑原材料温度、环境温度、混凝土运输方式与时间对混凝土初凝时间、坍落度损失等性能指标的影响；(2)根据环境温度、湿度、风力和采取温控措施的实际情况，进行调整；(3)宜在近似现场运输条件、时间和预计混凝土浇筑作业最高气温的天气条件下，通过混凝土试拌和试运输的工况试验后，调整并确定适合高温天气条件下施工的混凝土配合比；(4)宜采用低水泥用量的原则，并可采用粉煤灰取代部分水泥；(5)宜选用水化热较低的水泥；(6)混凝土坍落度不宜小于70mm。4．项目部应采取的建筑装饰装修工程高温天气施工措施有：(1)装修材料的储存保管应避免受潮、雨淋和暴晒；七、某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》保修期限为一年。【问题】1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理为什么3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责4.事件四中,指出《房屋建筑工程质量保修书》中保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。【答案】1.可以。理由:《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。2.合理。理由：因为幕墙公司是分包单位，《建设工程质量管理条例》禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同，应予解除。3.不可以。理由：《建设工程施工合同（示范文本)》通用条款规定:“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。4.幕墙属于装修工程，《房屋建筑工程质量保修办法》规定，其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求，对于它的防渗漏，最低保修期限为5年。本工程《保修书》约定的保修期限错误。正确保修期限：按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，本工程保修期限应为2年。墙面防渗漏保修期限应为5年。八、某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，将装饰装修工程分包给A专业公司。A专业公司在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将其承包的专业工程中非劳务作业部分给了B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。【问题】1.《建设工程施工合同（示范文本）》由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？2.事件二中A专业公司的行为属于什么行为？法律法规规定的该行为主要有哪些情形？3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。【答案】1.（1）《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（2）《关于钢筋价格调整的补充协议》属于洽商文件，归属合同协议书部分。2.A专业公司的行为属于违法分包行为。法律法规规定的该行为主要有：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程由其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。3.九、某综合楼工程，地下3层，地上20层，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，主体为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照相关规定签订了施工合同，约定施工过程中部分材料由建设单位采购。事件一：施工单位编制的桩基施工方案中列明，基础桩共计900根，采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注混凝土；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，对工程桩的桩身完整性按1%进行抽检。监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。事件二：在基坑施工过程中施工单位进行了基坑监测，监测中发现数据达到了监测报警值，立即向建设单位上报了。事件三：基坑开挖完毕后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350平方米㎡软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。事件四：基坑施工过程中，因工期较紧，专业分包单位夜间连续施工，挖掘机、桩机等施工机械噪音较大，附近居民意见很大，到有关部门投诉。有关部门责成总承包单位严格遵守文明施工作业时间段规定，现场噪音不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定。【问题】1.指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。2.事件二中，在基坑监测是出现哪些征兆立即报警？3.事件三中，施工单位和监理单位的做法是否妥当，并说明理由。4.根据文明施工的要求，在居民密集区进行强噪音施工，作业时间段有什么具体规定？特殊情况需要昼夜连续施工，需做好哪些工作？【答案】1.不妥之处一：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。正确做法：水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌0.8～1.0m。不妥之处二：对工程桩的桩身完整性按1%的进行抽检。正确做法：工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。2.出现下列危险征兆时立即报警：支护结构位移达到设计规定的位移限值；支护结构位移速率增长且不收敛；支护结构构件的内力超过其设计值；基坑周边建（构）筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降、倾斜限值；基坑周边建（构）筑物道路、地面开裂；支护结构构件出现影响整体结构安全的损坏；基坑出现局部坍塌；开挖面出现隆起现象；基坑出现流土、管涌现象。3.不妥之处一：基坑开挖完毕后，由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。理由：正确的做法是在基坑（槽）开挖至基底设计标高并清理好后，施工单位还必须会同勘察、设计单位和建设单位共同进行验槽，合格后方能进行基础工程施工。不妥之处二：发现地基东南角有约350平方米软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。理由：如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。4.作业时间段规定：夜间施工一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定。特殊情况需要昼夜连续施工，需做好如下：需办理夜间施工许可证明并公告附近社区居民。一十、某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上八层，基坑支护采用桩锚体系，桩数共计200根，基础采用桩筏形式，桩数共计400根。毗邻基坑东侧12m处有既有密集居民区。居民区和基坑之间的道路下1.8m处埋设有市政管道。项目实施过程中发生如下事件：事件一：在基坑施工前，施工总承包单位要求专业分包单位组织召开深基坑专项施工方案专家论证会。本工程勘察单位项目技术负责人作为专家之一，对专项方案提出不少合理化建议。事件二：工程地质条件复杂，设计要求对支护结构和周围环境进行监测，对工程桩采用不少于总数1%的静荷载试验方法进行承载力检验。事件三：基坑施工过程中，因工期较紧，专业分包单位夜间连续施工，挖掘机、桩机等施工机械噪音较大，附近居民意见很大，到有关部门投诉。有关部门责成总承包单位严格遵守文明施工作业时间段规定，现场噪音不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定。事件四：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。【问题】1.事件一中存在哪些不妥？并分别说明理由。2.事件二中，工程支护结构监测包含哪些内容？最少需多少根桩做静荷载试验？3.根据文明施工的要求，在居民密集区进行强噪音施工，作业时间段有什么具体规定？特殊情况需要昼夜连续施工，需做好哪些工作？4.除了事件四中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批？【答案】1.不妥之一：施工总承包单位要求专业分包单位组织召开专家论证会不妥，理由：实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。不妥之二：本工程勘察单位技术负责人参加不妥，作为专家不妥。理由：本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。2.（1）支护结构监测包括:①对围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测；②对支撑（锚杆）轴力、弯曲应力的监测；③对腰梁（围檩）轴力、弯曲应力的监测；④对立柱沉降、抬起的监测等。（2）对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总数的1%，且不应少于3根，当总桩数不少于50根时，不应少于2根。本题有两种桩第一种200根，200×1%=2根＜3根应取三根，第二种是400根，400×1%=4根，因此最少要做3+4=7根桩。3.作业时间：晚10:00到次日6:00停止施工。特殊情况应尽量采取降噪措施，公告附近居民，会同建设单位做好周围居民的工作，同时报工地所在地的环保部门办理夜间施工审批手续方可施工。4.施工组织设计修改并重新审批的情况：①主要施工方法有重大调整；②主要施工资源配置有重大调整；③工程设计有重大修改；④施工环境有重大改变。一十一、某新建工程，地下3层，地上30层，总建筑面积53650㎡，基坑深度为13m，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招标，某施工单位中标，双方签订了施工总承包合同。新冠疫情后，项目部按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》（建办质（2020）8号）和当地政府要求组织复工。项目建立建设、施工、监理等单位各类人员实名名册，并对所有人员排查身体状况后建立健康卡，如实记录人员姓名、年龄等信息。若发生涉疫情况，应立即第一时间向有关部门报告。专业监理工程师进行现场消防管理检查，发现：临时消防设施与在建工程同步设置，与主体结构施工进度差距为4层，利用在建的永久性消防设施作为临时消防设施，施工现场消防水泵与基坑降水水泵共用的配电线路从现场开关箱的总断路上端接入。临时消防系统的给水池、消防水泵、室内消防竖管及水泵接合器设置醒目标识。专业监理工程师认为有很多不妥之处，要求施工单位按照消防规定进行整改。基坑开挖完成后，施工单位向总监理工程师提出了验槽申请，并计划由施工单位的技术负责人、项目技术负责人以及施工员全程参加验槽过程。监理单位认为施工单位只提供了详勘阶段的岩土工程地质勘察报告，验槽时必须具备的资料不全，且在验槽程序有诸多不妥。施工期间，项目经理定期组织项目组成员开展安全检查，并要求各负责人严格落实检查出的隐患，按要求做到整改。结构施工至第7层时，项目部按照建筑施工安全检查标准组织自评。分项检查评分表无零分，最终评分汇总表得分70分。问题：1.疫情期间建立的健康卡还应记录哪些内容？若发生疫情情况，还应第一时间必须做哪些事项？2.指出现场临时设施中配置消防设施的不妥之处。并说明理由。写出室外露天场所设置的消防安全标志和有防火要求的场所设置的安全警示牌对材料分别有什么要求？3.写出验槽程序的不妥之处？并说明理由。施工单位还应提供的验槽必备资料有？【答案】1.（1）还应记录：家庭地址、联系电话、进退场时间、身体健康等。（2）发生涉疫情况，还应第一时间启动应急预案、第一时间采取停工措施并封闭现场。2.（1）不妥之处一：临时消防设施与在建工程同步设置，与主体结构施工进度差距为4层；理由：临时消防设施应与在建工程同步设置，与主体结构施工进度差距不应超过3层。不妥之处二：利用在建的永久性消防设施作为临时消防设施；理由：在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施，不可利用在建的。不妥之处三：施工现场消防水泵与基坑降水水泵共用的配电线路从现场开关箱的总断路上端接入；理由：施工现场的消防水泵应采用专用消防配电线路，且应从现场总配电箱的总断路上端接入，保持不间断供电。（2）室外露天场所设置的消防安全标志宜选用由反光材料或自发光材料制成的警示牌；对有防火要求的场所，应选用由不燃材料制成的安全警示牌。3.（1）不妥之处一：基坑开挖完成后，施工单位向总监理工程师提出了验槽申请理由：基坑验槽应在施工单位自检合格的基础上进行，施工单位确认自检合格后提出验收申请。不妥之处二：施工单位计划由项目技术负责人、质量负责人以及施工员全程参加验槽过程一十二、某新建高层公寓，建筑面积32156㎡。地下2层，地上16层，1至5层采用现浇钢筋混凝土结构，上部采用装配式钢筋混凝土结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构。预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。施工过程中，发生了下列事件：事件1：施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中，对照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查。经统计，现场生产区临时设施总面积超过1200㎡，检查组认为现场临时设施区域内消防设施配置不齐全，要求项目部整改。事件2：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆。事件3：主体结构施工至10层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处（一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600mm×2600mm的洞口）安全防护措施不符规定，责令现场立即整改。事件4：预制构件间钢筋连接采用钢筋套筒连接形式，灌浆时外界温度-5℃，灌浆操作全过程中有专职检验人员旁站监督。监理工程师在检查第6层预制构件安装质量时发现，浆料制备后45min内用完。灌浆料每工作班制作1组且每层不少于3组边长为70.7mm的立方体试件的立方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。【问题】1.按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时，除现场办公和住宿之外，检查的保证项目还应有哪些？2.事件2中，临边作业的防护栏杆应符合哪些规定？3.针对五层楼板检查所发现的孔口、洞口防护问题，分别写出正确的安全防护措施。4.指出第6层外墙板施工中的不妥之处？并写出正确做法。【答案】1.检查的保证项目还应有：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火。2.（1）防护栏杆应由上、下2道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～0.6m。除经设计计算外，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。（2）当栏杆在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面50～70cm深，钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧。（3）当栏杆在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。（4）当栏杆在砖或砌块等砌体上固定时，可预先砌入带预埋铁的混凝土块，再通过预埋铁与钢管或钢筋焊牢。（5）栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1000N外力。（6）防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆，板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。3.①短边尺寸200mm的孔口：必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。②尺寸1600mm×2600mm的洞口：四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。4.不妥之一：预制构件间钢筋连接采用钢筋套筒连接形式，灌浆时外界温度-5℃。正确做法：钢筋套筒连接形式，灌浆施工时环境温度不应低于5℃。不妥之二：浆料制备后45min内用完。正确做法：浆料应在制备后30min内用完。不妥之三：灌浆料每工作班制作1组且每层不少于3组边长为70.7mm的立方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。一十三、背景资料：某耐火材料厂新建厂区工程，A总包单位总承包，主要单体为一重钢结构多层厂房工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，钢构件的连接方式主要为高强度螺栓连接。制作完成并经检测合格的钢结构构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50％左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。钢结构子分部工程质量验收合格，在工程竣工验收通过后3个月之内，施工单位按时将工程档案送交当地城建档案管理机构。建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。基础工程施工完成后，在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上，施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、总监理工程师进行了分部工程验收。问题：1.试分析本案例中从钢构件运至现场到拼装完毕共有哪些不妥之处?并说明正确做法。2.本案例中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。3.简述钢结构子分部工程质量验收合格的条件。关于工程档案问题，施工单位的做法是否合理?并简述理由。4.本案例中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？5.施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当？说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员？【答案】1.从钢构件运至现场到拼装完毕不妥之处有：不妥之处一：构件进场尺寸校验后进行拼装不妥；正确做法安装高强度螺栓前，应作好接头摩擦面清理，除设计要求外摩擦面不应涂漆。不妥之处二：直接用高强度螺栓作为临时螺栓使用不妥；正确做法：应先用临时螺栓或冲钉定位，对其结构架设调整完毕，对接合件进行矫正，消除接合件的变形、错位和错孔，接合部摩擦面贴紧后，才能安装高强度螺栓。不妥之处三：高强度螺栓的拧固顺序从四周向中心进行不妥；正确做法；一个接头上的高强度螺栓，初拧、复拧、终拧都应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧。2.违法分包行为有：(1)A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工，属于违法分包。理由：是建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可。(2)C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包给D专业分包单位。理由：分包单位不得将其建设工程再次分包。3.钢结构子分部工程质量验收合格的条件：(1)钢结构子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；一十四、（2016年真题）【背景资料】某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：事件二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。【问题】事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。【答案】一十五、某新建办公楼工程，建筑面积48000㎡，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据《建设工程合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6分）【答案】（1）预付款=（31922.13-1000）×15%=4638.32万元起扣点P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.32/65%=23786.25万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用1.88万元，利润18.26万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据《建设工程合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。一十六、某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼一总建筑面积2160㎡，总造价408万元，工期10个月。部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：在施工现场检查时检查人员发现：临时木工加工棚面积约90m2，配置了2只灭火器，手提灭火器直接放在仓库潮湿的地面上，现场消防车道的宽度达到了3.5m；检查人员对上述情况要求整改。事件三：基础桩设计桩径Φ800mm。长度35m-42m,混凝土强度等级C30，共计900根，施工单位编制的桩基施工方案中列明，采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注C30混凝土：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，每根桩留置1组混凝土试件：成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。事件四：根据项目试验计划，项目总工程师会同试验员选定在1、3、5、7、9、11、13、16、18、20层各留置1组C30混凝土同条件养护试件，试件在浇筑点制作，脱模后放置在下一层楼梯口处，第5层的C30混凝土同条件养护试件强度试验结果为28MPa.【问题】1.指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。2.事件二中，有哪些不妥之处分别写出正确做法。3.指出事件三桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。4.事件四中同条件养护试件的做法有何不妥并写出正确做法，第5层C30混