2023年一级建造师之一建矿业工程实务真题练习试卷B卷附答案

2023年6月一级建造师之一建矿业工程

实务真题练习试卷B卷附答案

单选题（共50题）

1、涂刷防水涂料时，第二层涂刷的方向应与第一层（）o

A.一致

B.相反

C.斜交叉

D.垂直

【答案】D

2、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确

的是（）。

A.一般主、副井筒应设在井田四周

B,工业场地内必须设立铁路装运站

C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直

D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地

【答案】C

3、预制柱下的基础宜采用（）基础。

A.阶梯形

B.锥形

c.杯形

D.条形

【答案】C

4、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是（）。

A.施工场地的平面布置

B.构件的预制顺序

C.承重结构构件的预制

D.承重结构构件的吊装

【答案】D

5、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于

（）o

A.直接费

B.措施费

C.间接费

D.工程建设其他费用

【答案】A

6、混凝土质量配合比为1：1.95：3.52：0.58（水泥：砂子：石子：

水），则当水泥质量为336kg时，对应的石子质量约为（）kg。

A.95

B.195

C.655

D.1183

【答案】D

7、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行

连接,称作()o

A.保护接地

B.工作接零

C.工作接地

D.保护接零

【答案】D

8、煤矿许用电雷管是在普通电雷管的基础上采取了相应措施，以下

关于采取措施的说法不正确的是()。

A.不允许使用铁壳或铝壳

B.不允许采用聚氯乙烯绝缘爆破线

C.在加强药中加入消焰剂

D.加强雷管壁的密封

【答案】B

9、矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方

方面面。可作为常用证据的材料一般不包括（）o

A.法律关系的证明材料

B.规范、标准及技术资料

C.事件发生的时间和地点

D.事件经过的相关证明

【答案】C

10、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特I生是

（）0

A.保湿性和耐水性

B.保湿性和抗冻性

C.吸湿性和吸水性

D.装饰性和抗火性

【答案】D

11、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高（）o

A.灰缝的饱满性和密实性

B.砌块的厚度

C.灰缝的抗压强度

D.砌块强度

【答案】A

12、属于井底车场主要运输线路的是（）0

A.材料车线

B.水仓通道

C.水泵房通道

D.管子道

【答案】A

13、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。

A.放炮前后进行一炮三检查

B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主

C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道

D.指定在井口等候室交接班

【答案】B

14、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有

（）o

A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收

B.贯彻执行矿山安全法律

C.审查批准矿山建设工程的设计

D.提取安全技术措施专项费用

【答案】A

15、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是（）。

A.使用机具设备较多

B.施工工艺复杂

C.费用较高

D.施工速度快

【答案】D

16、评价施工进度计划优劣的原则，不正确的是（）。

A.施工方案应合理

B.施工程序要正确

C.各项工序作业时间估计要准确

D.施工工期要最短

【答案】D

17、某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，

但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工

程设计概算宜采用的方法是（）o

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法

【答案】D

18、井筒中固定盘与封口之间的关系是（）。

A.固定盘在封口盘下4?8m

B.封口盘是井筒中的第二个盘

C.封口盘在固定盘以下4?8m

D.固定盘是井筒中的第一个盘

【答案】A

19、地面建筑防水层涂料应从地面延伸到墙面，一般高出地面（）。

A.50mm

B.80mm

C.100mm

D.120mm

【答案】c

20、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。

A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出肝时处理？

B.放炮前必须加固工作面后10m的支护？

C.锚喷支护应紧跟工作面？

D.地质条件有较大变化时应变更支护措施

【答案】A

21、关于起重与吊装安全管理规定，说法正确的是（）。

A.操作人员均需佩戴标记，非操作人员在场应听从指挥

B.起吊人员在操作中如需要离岗应先固定把位防止吊物坠落

C.吊装时应随时观察高空的高压线位置，避免吊杆的接触

D.吊装物下禁止站人

【答案】D

22、一般建筑物的爆破振动安全判据采用建筑物基础的（）。

A.质点峰值振动速度

B.质点主振频率

C.质点峰值振动加速度和主振频率

D.质点峰值振动速度和主振频率

【答案】D

23、斜井回填时要两侧对称回填，回填土应分层夯实。采用人力打

夯时，每层厚度不大于（）

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

【答案】B

24、在降水深度不超过5m的大渗透系统、大水量的土层中，宜选用

（）方法降水。

A.轻型井点

B.喷射井点

C.管井井点

D.深井井点

【答案】C

25、矿山工业场地内主要建（构）筑物中，砰石场属于（）类设施。

A.主要生产流程

B.生产与辅助

C.涉及重大安全、环保影响

D.运送线路与管线

【答案】C

26、不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是（）o

A.合同文件

B.索赔款项（或工期）计算部分

C.法律法规

D.相关证据

【答案】B

27、关于露天矿爆破，说法正确的是（）。

A.连续装药结构有利于台阶爆破的块度均匀

B.间隔装药结构便于机械化装药

C.底部空气垫层装药结构有利于提高爆破质量

D.台阶爆破一般采用最小抵抗线作为爆破参数设计的依据

【答案】C

28、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是（）。

A.整体浇筑式井壁

B.锚喷井壁

C.砌筑井壁

D.复合井壁

【答案】B

29、民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告（）。

A.当地公安机关

B.当地安监部门

C.生产单位

D.使用单位

【答案】A

30、重铁油炸药的特点是（）o

A.爆炸威力高抗水性好

B.爆炸威力低抗不抗水

C.爆炸威力高不抗水

D-爆炸威力低抗水性好

【答案】A

31.与铀（W矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性

污染防治设施，应当与主体工程（）o

A.同时设计

B.同时施工

C.同时投入使用

D.同时设计、同时施工、同时投入使用

【答案】D

32、地下水控制方法中，截水是利用（）对地下水形成阻隔作用。

A.帷幕

B.回灌井

C.井管

D.排水沟

【答案】A

33、根据《中华人民共和国矿山安全法》，应追究刑事责任的行为是

A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故

B.违章指挥，强令工人冒险作业

C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正

D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产

【答案】A

34、工序能力指数记为CPK（或CD）可以判别工序施工状态好坏。一

般把工序能力指数分5级，其中，表示工序能力指数合格，但不充

分的是等级（）o

A.特级

B.A

C.B

D.C

【答案】c

35、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m以上距离。

A.0.3

B.0.5

C.1

D.2

【答案】C

36、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险

等级值和（）参数。

A.专家赋予各风险的权重

B.各专家的权重

C.风险类型总数

D.风险等级总数

【答案】A

37、关于矿井设计工作，说法错误的是（）。

A.矿井设计的一个重要依据是由勘查单位提供的地质勘查报告

B.进行矿井设计前应掌握区内或邻近相似矿井的主要技术资料

C.矿井设计应包括固体废弃物处理的内容

D.矿井工业场地的布置应符合集中与分散相结合的原则

【答案】A

38、设计喷射混凝土强度等级多采用C15-C20,喷层厚度通常为（）

左右。

A.8-12cm

B.10-13cm

C.10-15cm

D.15-17cm

【答案】C

39、矿业工程环境管理中，固体废物常含有一定量植物生长的肥分

和微量元素，（）可增强植物的抗倒伏能力，起硅钙肥的作用。

A.粉煤灰

B.锅炉渣

C.徽珠

D.自燃后的煤砰石

【答案】D

40、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称

之为（）。

A.参照物定向

B.物理定向

C.几何定向

D.对比定向

【答案】C

41、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。

A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律

B.查明水文地质条件，确定降水施工方案

C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案

D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法

【答案】A

42、在有沼气或煤尘爆炸危险的井筒内进行爆破，或者是井筒穿过

煤层进行爆破时，必须采用煤矿许用炸药和最后一段的延期时间不

超过（）的煤矿许用毫秒延期电雷管。

A.100ms

B.120ms

C.130ms

D.150ms

【答案】c

43、大型设备基础的封闭式施工方案是指（）。

A.大型设备基础施工应将周围封闭

B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础

C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭

D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础

【答案】D

44、强夯地基，加固影响可深达（）

A.3-7m

B.5-9m

C.6-10m

D.8T2m

【答案】c

45、井底车场的水仓人口一般位于（）o

A.井底车场最高标高位置

B.井底车场最低标高位置

C.管子道标高最低点

D.管子道标高最高点

【答案】B

46、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，具有（）特性。（）

A.保湿性和耐水性

B.保湿性和抗冻性

C.吸湿性和吸水性

D.装饰性和抗火性

【答案】D

47、机械开挖土方时，基底标高以上预留20~30cm土，由人工挖掘

修整的目的是（??）。

A.避免基底土遭受扰动

B.减少机械费用

C.保证施工安全

D.保持基底充分平整

【答案】A

48、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、（）和起爆器三部分组成。

A.编码器

B.导爆管

C.继爆管

D.转发器

【答案】A

49、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直

到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为

（）o

A.专项承包

B.项目承包

C.项目总承包

D.阶段承包

【答案】C

50、矿山的安全设施未经验收而擅自投入生产且拒不停止生产的，

其处罚措施是（）。

A.上级主管部门对其处以罚款

B.上级主管部门提请县级以上人民政府进行罚款

C.经县级以上人民政府决定由有关主管部门吊销其采矿许可证和营

业执照

D.管理矿山企业的主管部门吊销其采矿许可证和营业执照

【答案】C

多选题（共30题）

1、提高混凝土性能可采取的方法和措施有（）o

A.提高混凝土强度

B.提高混凝土抗变形能力

C.提高混凝土耐久性

D.提高混凝土运输效率

E.减少混凝土搅拌时间

【答案】ABC

2、露天深孔台阶爆破常用的起爆顺序有（）几种。

A.排间顺序起爆

B.波浪式起爆

C.复式起爆

D.斜线起爆

E.周边深孔预裂起爆

【答案】ABD

3、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。

A.掌握准确无误的地质勘察资料

B.遵循施工规程和安全规程

C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品

D.落实作业人员的保险政策

E.做好矿山易发事故的控制

【答案】BC

4、隐蔽工程质量检验评定所依据的工程质量检查记录应有（

的共同签字。

A.建设单位（含监理）

B.施工单位

C.设计单位

D.质量监督部门

E.质量安全检测单位

【答案】AB

5、工程总承包的项目启动阶段工作内容，包括（）。

A.建立项目部

B.编制项目计划和各部门计划

C.建立项目管理协调程序

D.完成实施项目总承包的批准手续

E.筹备进场

【答案】ABC

6、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是（）。

A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够

B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系

C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行

D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统

E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止

【答案】ABC

7、爆破公告主要内容包括（）。

A.爆破地点

B.每次爆破时间

C.爆破装药量

D.安全警戒范围及警戒标志

E.起爆信号

【答案】ABD

8、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）o

A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2m

B.长度超过60m的厂房，应设两个主要楼梯

C.厂房内的一般设备维修护道宽度不应小于1.0m

D.通道的坡度不到12。时应设踏步；超过12。时应加设防滑条

E.高度超过0.6m的平台其周围应设栏杆

【答案】ABC

9、毫秒延期爆破的特点是（）。

A.各药包的起爆时间相差微小

B.增加了岩石碎块在相互撞击中的破碎作用

C.提高了单位炸药消耗量

D.减小了抛掷作用，爆堆集中

E.它不属于一次爆破

【答案】ABD

10、关于矿山隐蔽工程和隐蔽工程质量检验的一般原则是（）。

A.隐蔽工程必须经检验合格后才能进行下一道工序

B.隐蔽隐蔽工程质量评定应以建设（含监理）和施工双方签字的质量

检查记录为依据

C.隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成

验收文件

D.要求重新检查隐蔽工程质量的影响应由建设单位负责

E.隐蔽工程质量同样也包括其工程的外观要求

【答案】ABC

11、矿业工程施工安全规定中，关于爆破工作安全作业的一般要求,

正确的有（）。

A.所有爆破人员（除了运输人员），必须熟悉爆炸材料性能和相关规

程的规定

B.突出煤层采掘工作面爆破工作，选定任意工作人员担任爆破工

C.爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度，并在

起爆前检查起爆地点的甲烷浓度

D.在有瓦斯的采掘工作面，应采用毫秒爆破

E.爆破地点附近20m以内风流中，瓦斯浓度达到或者超过1.0%

【答案】CD

12、地下连续墙的优点有（）

A.具有多功能用途

B.墙身具有良好的抗渗能力

C.基坑开挖过程的安全性低

D.开挖基坑无需放坡，土方量小

E.机械化施工，速度快、精度高

【答案】ABD

13、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有（）。

A.临时炸药库

B.临时油脂库

C.临时锅炉房

D.砰石场

E.混凝土搅拌站

【答案】BD

14、钢结构构件的主要连接方式有()。

A.焊缝连接

B.钾钉连接

C.绑扎连接

D.普通螺栓连接

E.高强螺栓连接

【答案】ABD

15、现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中，编

制招标控制价的依据包括()。

A.企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办

法

B.建设工程设计文件及相关资料

C.招标工程量清单

D.拟定的招标文件

E.工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发

布时，参照市场价

【答案】BCD

16、根据《金属非金属矿山安全规程》的规定，关于防尘措施的说

法，正确的是()。

A.井下产尘点，采取综合防尘措施，应从抑制尘源开始

B.缺水地区或湿式作业有困难的地点依旧采取湿式作业措施

C.凿岩、出渣前，应清洗距工作面30nl内的岩壁

D.进风道及人行道、运输巷道的岩壁，每季度至少应清洗1次

E.接触粉尘的作业人员必须戴防尘口罩

【答案】AD

17、容易引起规模较大的岩体失稳，造成边坡滑塌的边坡岩体结构

形式是（）。

A.整体状结构

B.块状结构

C.层状结构

D.碎裂状结构

E.散体状结构

【答案】D

18、立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（）。

A.中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直

B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离

C.当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致

D.采用双滚筒绞车双钩提升时，提升天轮应布置在同一平面上

E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力

【答案】ABD

19、下列招标文件中的内容，不合理的是（）o

A.一个矿山的两个井筒分别招标

B.一个井筒分为井颈和井身两部分进行分别招标

C.对井筒漏水量较规程要求的水平更低

D.井筒规格的要求高于规程标准

E.井筒水文地质勘探工作在定标后进行

【答案】BC

20、矿井通风系统中，压入式通风系统的优点包括()。

A.在有效吸程内排尘的效果好

B.排出炮烟的作用比较强

C.排除炮烟所需的风量较小

D.工作面回风沿井巷流出，沿途能一并把粉尘等有害气体带走

E.瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全

【答案】BD

21、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临

时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程

的内容是()。

A.钢筋混凝土结构工程

B.素混凝土结构工程

C.锚喷支护结构工程

D.模板工程

E.现浇混凝土工程

【答案】AB

22、关于井底车场的装载碉室，说法正确的是（）。

A.装载胴室的下方连接主井井筒

B.装载碉室的上方有矿仓

C.装载碉室在井底车场以下增加井筒深度

D.清撤胴室在装载碉室下方

E.装载碉室都设在井底车场水平以下

【答案】ABCD

23、深层搅拌法适用于加固的土层有（）。

A.淤泥

B.砂土

C.黏性土

D.杂填土

E.淤泥质土

【答案】AC

24、矿井通风系统的内容包括有（）。

A.矿井通风方式

B.通风方法

C.通风网路

D.通风量

E.通风设施

【答案】ABC

25、矿井文明施工的要点包括（）

A.妥善处理施工泥浆水，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填

B.设置专人进行井下卫生工作，经常保持井底车场等巷道、工作面

清洁

C.水沟畅通，盖板齐全、稳固、平整，井下作业区材料堆放整齐

D.严格执行井下施工和施工环境的降尘措施，并采取措施减轻噪声

扰民E,设置〃文明施工〃的标牌

【答案】ABCD

26、属于矿井项目工程施工组织设计的技术经济指标的是（）0

A.施工准备工期长短

B.井筒及主要巷道月进度指标

C.建筑安装工人劳动生产率

D.大型机械台班用量及费用

E.临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重

【答案】BC

27、关于井筒工程的施工顺序，以下考虑正确的是（）o

A.主井工作量一般比较大，因此主井往往先于副井开工

B.主井与副井同时开工要求的人力、财力投入比较大

C.当风井与主、副井距离比较远时，要求其较主、副井先开工

D.要求主井与副井同时到底的好处是可以比较两队的施工水平

E.主井在副井建成后再施工可给主井提供可靠的地质资料

【答案】AB

28、提高混凝土强度的方法有（）。

A.提高水泥强度等级

B.增大水灰比

C.选用较粗的砂、石、以及高强度石子

D.加强养护

E.添加增强材料

【答案】ACD

29、应及时进行水文地质观测和编录的情况有（）等。

A.新开掘立井井筒施工

B.主要穿层石门施工

C.井巷施工遇到陷落柱时

D.井巷施工遇到裂隙时

E.井巷穿过含水层时

【答案】ABC

30、根据《建设工程工程清单计价规范》GB50500-—2013,工程变

更引起施工方案改变并使措施方案发生变化时，关于措施项目费调

整的说法，正确的有（）o

A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因

素进行调整

B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

C.对单价计算的措施费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程

量清单项目确定单价

D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整

E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目，不考虑

承包人报价浮动因素进行调整

【答案】BC

大题（共10题）

一、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m,

掘进荒径6~7m,井筒深度720m,两侧马头门各施工20m,包含相

关设备基础，管子道开口施工5m,该项目合同工期12个月，自签

订合同之日起算，井筒平均进尺85m/月。井筒施工工期合同签订

之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生

产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1个机电队，1个运输

队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术

组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进

队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由

队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组

织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用

临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3,主提

升机为JKZ-2.8/15.5,副提升机为JK-2.5/11.5,2台HZ-4

型中心回转抓岩机，1趟4400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运

输，80DGL—75x8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估

算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2.5

个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1.项

目经理部配置和组织有何不妥?2.项目经理接受任务后在制定技术

方案中有何不妥?3.分析该项目部的劳动组织。

【答案】1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。

本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理

也不妥，另应配备地质经理（或工程tfl币）。本案例仅施工井筒工

程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，

则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2.项目经理制定

技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备

期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可

以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，

然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。

井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩,

而且副提升机为JK-2.s/11.5也不能提升4m3吊桶；2台中心

回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟叩400金属风筒，不能满足通

风需求，以1趟叩800胶质风筒为宜。80DGL-75x8吊泵排水不妥，

不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作

业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、

砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩

爆破班组一般为6个伞钻手，2~3名辅助人员即可，出渣班组则主

要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取

综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，

每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术

工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固

定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组

织管理。

二、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元

/m,综合费率为直接费20%o按经甲方批准施工方案及进度计划,

乙方租用一台lm3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开

工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，

晚进场1日，造成人员窝工1。工日；事件2：遇未预见的软土层，

接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用

工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的

设计变更通知，增加挖方量1400m事件3：6月20日至22日遇

百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月

23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至

6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？

为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少？（假设人工

单价25元/工日，管理费为30%）

【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未

预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工

费25x5x（1+30%）=487.5元;机械费550x5=2750元。工程师指令

变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为

1400x5.2x(l+20%)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗

力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗

力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费

25X30X(1+30%)=975TL；机械费550x1=550元。

三、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜

班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打吨，导致吊

桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被

当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上

半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。

吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，

又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶

挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报

了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过

井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井

作业。问题L请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么？

2.项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么？3.项

目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做？叙述事故的处理

程序。

【答案】1.违章人员和内容有：绞车司机打吨；李某违章穿越吊桶

下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信

号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。

2.违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；

尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未

经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格

并取得下井资格证方可下井作业。3.项目经理无权组织事故调查小

组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1小时内向

上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、

劳动（如有人身伤亡）部门报告；事故发生单位属于国务院部委的,

应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24

小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，

首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生

人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、

技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。

死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市（或区）劳动部门、

公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡

事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门

或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调

查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生

后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政

府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组，负责事故的调查

工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发

生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动

部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必

要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分

析和财产损失的评估工作。

四、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作

业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：（1）工作面

采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；（2）工作面放炮工作由

专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；

⑶工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；（4）

进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；（5）施工中应设置

防跑车装置，主要考虑在工作面上方20~40m处设置可移动式挡车

器：（6）巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水胴室，安装排水设

备，排除工作面的积水。问题1.该巷道施工的安全技术措施的主

要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2.针对本巷

道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。

【答案】1.巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措

施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，

对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面

积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不

正确的地方，具体问题在第1、2、3、？5、6款。第1款，井下巷道

钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第2款，

斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆

破。第3款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用

胶皮风筒。第5款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器

是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度

较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第6款，在巷道开设排水碉

室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2.针对本

巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：

第1款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第2

款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进

行爆破，•第3款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，

风筒选用直径600mm的胶皮风筒；第5款，施工中必须设置防跑车

装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方20〜40m处，设置阻车

器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器，・第6款，

根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水碉室，安装排水设

备，用于排除工作面的积水。

五、某施工单位承建一主井井筒工程，井筒设计深度500m。合同约

定分项工程量增减10%以内时，按已有类似工程综合单价调整。建

设单位提供了距离该主井井筒40m的普通地质钻孔资料作为井筒检

查孔资料，施工单位据此编制了施工组织设计，并通过监理审批后

组织施工。项目实施过程中，发生如下事件：事件1：在井筒施工

到450m深度时发现了井筒地质资料没有揭示的断层，围岩破碎严重，

施工过程中出现有局部岩帮冒落的情况，原锚杆支护井壁的设计方

案达不到支护效果。施工单位口头提出要求变更支护方案。事件2：

在继续掘进前，施工单位对断层进行了探水作业，发现含水层涌水

量远远大于地质资料提供的井筒涌水量，造成井筒排水费用大幅度

增加，井筒施工速度降低，施工单位采取了注浆和更有力的排水措

施。同时，设计单位根据断层涌水的影响，决定延深井筒深度，并

出具了井筒延深40m的设计变更。根据事件1和事件2,建设单位

同意就井筒涌水量大及设计变更调增合同价款，施工单位提出了相

应的索赔和调增价款报告。

【问题】

1.事件1中，施工单位要求变更支护方案，监理单位应如何处理？

针对该井筒条件和围岩破碎的情况，施工单位可采用哪些加强支护

的措施?说明这些措施的作用。2.事件1中，施工单位可以进行工

程索赔的理由是什么?如何确定相关索赔费用？3.事件2中，施工单

位接到设计变更后，进行索赔的程序是什么?4.事件2中，井筒延

深40m,施工单位应如何进行价款调增？

【答案】1.监理单位应要求施工单位提出详细的书面变更请求报告,

收到报告后与建设单位、设计单位商定变更方案并要求，设计单位

出具新的设计变更后，签发正式的变更通知单。可采用的加强措施

是增加钢筋网和喷混凝土，采用锚网喷支护，局部增设锚索。这些

加强支护的作用是封闭岩面，避免碎石脱落，提高围岩整体性，及

其稳定性。2.理由是：实际地质情况与地质资料不符合，井壁支护

形式改变，费用增加。施工单位可根据新的支护方法，计算该新的

支护工程的分部分项工程量，并给出相应分部分项的综合单价，进

行索赔。3.施工单位应在建设单位设计变更后的14d内，提交合同

价款调增报告，并附上相关资料，提交给建设单位确认。4.井筒延

深40m,工程量增加在10%以内，执行原合同已有类似工程的综合

单价；延深井筒，需要改装提升悬吊设施，应补偿相关的费用。

六、某煤矿采用一对主副立井方式开拓，该主、副井井筒均在同一

工业广场内，某施工单位承担了该主井井筒施工项目。主井井筒净

直径5m,深度650m,表土段采用冻结法施工；项目经理计划采用

JKZ—2.8专用凿井提升机配3m3吊桶提升和1台JK—2.5提升机

配2m3吊桶提升，以加大提升能力，并配2台HZ—6型中心回转抓

岩机出渣；该井筒在基岩段共穿过两个含水层，厚度分别为15m和

30叫相隔30m,两个含水层最大涌水量均为40m3/h。在施工到第

2层含水层发现井筒上段漏水量较大，脱模后蜂窝麻面较为严重。

该井筒竣工后井筒涌水量达15m3/h,其中冻结表土段井壁有较为

明显的漏水现象，遂决定对表土段进行壁后注浆堵水。

【问题】

1•该项目的施工方案有何不妥?为什么?2.井筒基岩段防治水都有

哪些常用的方法?该井筒最适合采用哪种方法?3.简述保证混凝土的

浇筑质量的措施。4.采用壁后注浆堵水的注意事项有哪些？

【答案】1.该项目的施工方案的不妥之处及原因：（1）不妥之处：采

用两套单钩提升。原因：该井筒净直径5m,只能布置1个3m3吊桶。

⑵不妥之处：采用单滚筒提升机。原因：因为该煤矿采用一对主副

立井开拓方式，因此，必须考虑主井临时改绞提升，主井施工应布

置一台双滚筒提升机，根据井筒深度，宜选用1台2JK-3.5提升机,

以满足二期工程的施工，而不至于在二期施工时更换提升机。（3）不

妥之处：配置2台HZ-6型中心回转抓岩机出渣。原因：因井筒较小,

只能布置1台。2.井筒基岩段防治水的方法有地面预注浆、工作面

预注浆、壁后注浆。该井筒适宜采用工作面预注浆的方法和井筒壁

后注浆。3.保证混凝土浇筑的质量措施：合理的混凝土配合比和坍

落度；对称分层浇筑；严格按照要求分层振捣密实；对井壁淋水，

采用截水槽的方法，•对岩壁涌水，采用疏导的方法严格控制淋水、

涌水进入混凝土中。4.采用壁后注浆堵水时应注意事项：钻孔时经

常检查孔内涌水量和含沙量。涌水较大或含有沙时，必须停止钻进,

及时注浆；钻孔中无水时，必须及时严密封孔。井筒在流沙层部位

时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mm。双层井壁支护时，注

浆孔应进人外壁100mm。如必须进行破壁注浆时，需制定专门措施,

报上级批准。井壁必须有能承受最大注浆压力的强度，否则不得注

浆。

七、1.背景某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径

8m,深度920m,其中表士段600m,冻结法施工，工程估算价1.5亿

元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、

D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工

单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施工单位

A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标

委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保

证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施

工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。

建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该

设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5.0级地震，造成现场

道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元的

施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现

场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用

18万元。2.问题（1）本工程的投标保证金为60万元是否合理?说

明理由。（2）评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？

招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。（3）

建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。（4）针对地震

灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。

【答案】（1）本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标

保证金符合不得超过招标项目估算价的2%且不超过80万元的规定。

（2）评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为

开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不

应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标

人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。（3）建设单位

对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂

等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由建设单位承担。

（4）施工单位应承担54万元。明细如下：施工设备损坏36万元；

施工人员窝工及设备闲置损失18万元。建设单位应承担71万元。

明细如下：现场道路和施工用房损失32万元；工程材料损失23万

元；现场清理及恢复施工条件损失16万元。

八、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几

种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提

供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35

万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，

向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资

料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示

施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68

万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日

竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，

由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支

出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1.分

别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。

【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报

告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该

不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误

指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因

为索赔意向超过了28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的28d

之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地

质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。

2.承包人的索赔程序是：（1）首先由承包人发出索赔意向通知。矿

山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工

程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,

业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交

后的28d内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应

递送正式的索赔报告。（2）业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承

包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包

人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包

括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或

总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于

承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通

知和索赔报告。（3）确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同

意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主

要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据

不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理

进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。

九、背景某井筒工程直径6m,井深780m。地质报告表示在井深

620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3/h、14m3/h、80m3

/ho施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架

等大型施工设备。对于井筒涌水，则设计写了“可以采取工作面预

注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作

使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层

含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告

可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌

施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处

涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井

壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业

主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能

满意。问题1.分析施工组织设计的失误。

2.施工队施工中有哪些错误的做法？存在哪些不妥的看法？3.岩壁

大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响？

【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1.施工组织设计的

失误主要有两点：1）立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较

深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操

作使用不顺利，主要并非操作的问题，而