内外墙粉刷承包合同

内外墙粉刷承包合同

篇一：

内外墙粉刷工程施工质量、进度,安全、经济承包责任书

甲方：发包人（全称）：（简称甲方）

乙方：承包人（全称）：粉刷班组长（简称乙方）姓名：身份证号码：

为了保证本工程的安全生产、文明施工、质量、进度和施工的顺利进行，依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，甲方将抹灰装饰分项工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权力和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本责任书，以资共同遵守，具体条款如下：

一、工程目标：

质量目标：争创河南省级装饰优质工程。确保郑州市级装饰优质工程。

安全目标：争创河南省级文明标化工地，确保市级文明标化工地。

二、工程承包形式：

包清工、包安全、包文明施工、包质量、包工期、包零星材料、包小型机械及小型机械设备进出场和现场管理等所有费用。本工程必须由本班组亲自施工，不得转包。否则甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金。

三、工程承包内容：

1、根据本工程施工图、变更联系单和甲方总体施工计划，做好人员和小型机械的调配。及时、提前提出存在的问题或隐患，保证问题或隐患得到及时处理。严格操作程序，自觉做好质量管理，达到验收的要求。乙方要提前预见到各种技术因素，在综合承包单价内，原则上不存在点工，出现工种交叉等等工作，班组都要及时做完做好。

2、人工方面：材料运输到场后卸货就位的配合。本承包协议内的粉刷方面的所有工作。包括堵墙眼、（卫生间、风井、外墙及所有墙体螺杆洞注发泡剂）、喷浆、修整表面、(砂浆制作）运输、钉铁丝，挂格布、抹灰、找平、罩面、毛光、垃圾清运。地面清理到原结构面为标准，粉内墙面的清理，ＰＶＣ管的产除，浇水养护，内墙面脚手眼的堵设‘小面积修补、凿除、门窗洞口护角、阳角护角的施工，（外墙面砖合模数门窗洞口边砖的凿除、粉刷修口)、按要求对门窗洞口边进行统一修割，补正及内墙门窗缝的堵塞，或门窗边面砖合模数原因，较大门窗洞口的分层堵塞，门窗洞口10cm处待防水验收合格后再抹面层。负责落地灰的回收、清理和利用，梁、柱与砖墙交界处钢丝的敷设、抹灰完成后的浇水养护。内墙抹灰的龙门架搭拆、清理、窗台少部分砖的补砌、少部分图纸更改的增减部分、屋面找平层、负责对外架拉

圾和架底垃圾的清理。屋面防水混凝土保护层等全部包含在单价内。抹灰厚度厚薄价格不作调整。抹灰用的胶水材料由乙方自行负责。

3、负责与甲方施工员一起放样、测量标高。

4、落手清、成品保护：每日及时作好落手清工作，余料及时利用，抹灰砂浆必须按甲方要求用铁灰槽集中堆放。楼面粉刷处用铁板或模板满铺，严禁抹灰砂浆倒在结构楼面上施工。下道工序施工提前做好上道工序的成品保护工作。

5、所有工程材料计划单提前30天交项目部相关施工管理人员审核签字后再下料，工程人工费结算单紧跟施工进度在全部完成一个月内交项目部审核。

6、该项目中垂直运输机到达不到的部分或原有塔吊覆盖不到的部位采用人工传料，不另外计费。场内二次材料运输均包括在承包范围内。

7、内、外墙粉刷；必须护角、灰饼、挂完成。项目部的每层隐蔽记录完成以后才能铺开该层的粉刷，防止其它工种返工。预留洞口必须方正，横平竖直。

8、主要工作为：基层结构验收；本工种范围内的基层处理。房间规方，标高测量，做灰饼、护角、钉钢丝或纤维、砂的过筛。调制砂浆，材料的水平及垂直运输。浇水湿润，第一遍打底糙用扫把扫毛（打底糙任何部位不得铁板压光）。浇水湿润，第二遍内墙面层竖向毛光。卫生间，外墙竖向拉毛、浇水养护。

9、主要工作为：浇水；做灰饼、护角；钉钢丝、贴滴水线和分格条、线条粉刷；阳台、凸窗粉刷；调浆和场内垂直、水平运输，养护等。

四、屋面工程:

1、主要工作为：滴水、排水沟粉刷、构架粉刷、找坡、砂浆找平层、隔离层铺贴、（钢筋绑扎待定）、浇捣细石混凝土、分格缝、嵌油膏、保养等。

2、机械工具材料方面：本班组所使用的所有机具及维修；

3、甲方提供工机具：搅拌机、垂直运输机械、脚手架及架板。乙方自备本工种所需要的所有机械设备和工具，磨光机、压光机、地坪清理机、劳动车、铁锹、灰桶、铁板、木蟹、水管、小太阳灯。刮尺、直尺、海绵及检测工具及其他操作时所需的一切用具。

4、包括符合要求的三级配电箱、电缆线、照明灯具、插头、插座、插板、机具维修所需要的配件，照明灯具必须要有保护零线，由乙方自备。乙方在现场施工所需的安全帽、雨衣、雨鞋、工作服、手套等劳保用品全部由乙方负责承担，必须做到全员配备。

5、保证按现行有关标准和甲方要求，及时认真做好各项工作。工程承包范围和内

容中涉及质量、安全、文明施工、进度和管理的所有工作必须认真配合甲方要求，按现行有关标准和甲方要求及时提供。

6、树立节约材料的思想,当天搅拌的砂浆当天用完,当天场地在当天清理.如不清理由公司点工班清理，加倍扣回人工费和材料费。浪费的材料按双倍的价格赔偿。拉出仓库的水泥，要及时垫板和覆盖，防止雨淋水浸。水泥袋不能到处乱丢，及时归堆捆绑。

五、工程价款和计价依据；

1、/㎡。外墙抹灰单价元/㎡。另设±1元/㎡工程施工质量奖罚制度；其中地下室内墙抹灰单价元/㎡。另设±1元/㎡工程施工质量奖罚制度；注；（如屋面做水泥砂浆找平层按单价元/㎡结算。）结算屋面防水混凝土单价元/㎡结算。规则依据按河南省建设工程20XX工程量清单综合单价定额结算。

2、每楼层抹灰，屋面施工外观质量、和标准必须经现场主管施工员、质量组、验收评定。评定标准；抹灰工程按照国家《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-20XX执行及地方标准、公司标准、甲方要求评定。和中天九建公司20XX版实测实量标准执行。奖罚范围在：

3、综合分合格率在90分以上时（含90分），但必须符合中天集团公司标杆工程评分标准。本楼层抹灰，屋面施工单价奖励1元/㎡。

4、每楼层抹灰外观质量及标准、抹灰后必须经现场主管施工员、质量组、验收评定；综合分合格率在85分以下时、（不含85分）本楼层单价惩罚1元/㎡。并清退出场，按中途自动退场处理，已完成的工作量（按60%结算人工费）。

5、每楼层抹灰，屋面施工外观质量及标准、抹灰后必须经现场主管施工员、质量组、验收评定；综合分；合格率在85分以上、90分以下时（含85分。不含90分），为本工程第一条规定单价。综合评分第一名的装饰班组，项目部相应奖励。

另外；二次结构施工洞由抹灰班组完成，价格按每立方180元结算，从砌体班组工程款中扣除。

6、最终结算人工费以甲方项目部和乙方核对为准。人工费结算时乙方必须提供所有结构楼层的工程验收合格单，作为结算的依据。

7、以上工程承包内容不存在点工。如项目部需要发生的点工：技工人工按/小时，普工按/小时计算。

六、付款方式：质量保修金：

1、本工程人工费按月进度支付，第一笔进度款以施工至抹灰完成为准；项目部支付第一笔生活费。工程量每月结算一次，由甲方仓库、质量员、安全员、主管栋号长、预算员、技术负责人、项目经理与乙方核实工程量后，再由监管部签字确认，作为人工费支付依据，方可支付人工费。

2、每月发放工人生活费，每个领取生活费的工人，要由施工员考勤，每月满勤21天，方可领取生活费，每月每人支付1500-20XX元以内。其余工程款等本班组全部完工之后3个月内支付至95%或者年底结算至工程款的90%给予支付。其余5%在6个月内支付。质量保修金按5％扣除，保修期1年，保修期满后一次性无息付清。

七、乙方承包价款中已包含：

1、乙方的员工施工作业和内部管理的工资、奖金；各类津贴（包括夜餐等补贴）；劳保福利、劳保用品、防暑降温、防冻取暖、防汛抗台和防雨防强风等费用。

2、非生产用工费用：包括社会义务用工、员工开会、学习、培训、教育、探亲等用工和差旅费，因气候停电、停水等影响的停工、窝工、待工等全部费用；员工暂住证、卫生费、治安费、计划生育管理等施工涉及的全部费用。

3、准备各级领导检查所需的现场清理整改费用；乙方作业人员的招募、进退场、工地之间的调配转移等费用；施工技术措施和赶工费用；承包范围和内容涉及的施工作业和所有材料和设备的采购或租赁供应费用；材料设备的进出库、进出退场计量、分类清点、调整、修理和管理费用；材料设备费用，租赁押金、押金利息，场内场外全部运杂费、装卸费、吊运费、调运指挥、管理费用和仓储保管费用；乙方人员、机具、材料进退场、安全、文明施工、临设和材料管理、看护、防偷盗、防损坏、防损耗、防缺失、现场修整等的费用。各种停工等一切费用如遇上级部门大检查，本工种范围内的应急处理的各项工作由本班组负责。与兄弟班组不明确的，由项目部向各工种根据实际工程量，平均分摊到各班组。

4、如非正常原因，乙方中途违约退出施工或延误施工（即延误施工达到三天及以上），延误或停止供应承包范围和内容中的材料、机具，甲方有权单方面视情作出经济处罚。甲乙双方约定，按乙方已完成本工程的合格工程量的70％结算工程承包价款，乙方对此无条件接受。如果发现本工程转包，甲方单方有权中止本责任书并没收履约保证金，则乙方自动退场，不给予结算余额。

八、履约保证金：

1、合同签订时乙方上交甲方履约保证金每栋抹灰工程分项工程二万元，以收款收据为准，保证金不计息。由项目部根据乙方在施工中是否有违反合同情况进行处罚。

若保证金不够处罚则从乙方合同款中扣除。

2、如果乙方质量、安全、工期方面达不到甲方和业主的要求，甲方有权终止本协议并没收履约保证金，并不结算余款，以弥补甲方由此带来的损失。

3、若无上述情况，保证金在主体结构全部验收合格后退还。

九、工期要求：

1、按甲方或建设单位要求的合理工期施工。具体按照施工总进度计划执行。

2、保证保质保量准时完成甲方和业主所安排的进度计划。按施工进度计划要求。乙方要根据现场工作量及时调用、增减人员，以满足工程需要。

3、乙方必须组织充足的机具和施工技术管理、作业人员，保证满足甲方的施工计划和进度管理要求，密切配合现场相关工程施工，承包的施工内容保证按甲方的要求和现行有关标准要求及时保质保量完成，保证不造成甲方相关工程的施工延误和施工损失。

4、若由于乙方原因延误施工或停工，造成甲方的施工进度延误和施工损失，并处以每延误一天，每区块罚款1000-20XX元人民币整的经济处罚，所有损失补偿和罚款均在乙方当月工程价款中扣除，无论乙方是否签字、乙方无条件接受。

5、中雨以下乙方要坚持施工，平时人马要随时可以调用。

十、双方责任、义务与工作；

1、甲方责任、义务与工作；

2、施工前向乙方进行工程技术和安全交底。

3、负责与其他班组的工作协调。

4、及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时供应乙方申报的工程材料，做好后勤工作，做好总体放线工作。

5、及时解决乙方提出的合理化建议，提供必要的劳保用品。

6、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。

7、甲方为乙方施工人员购买无记名施工保险。

8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、乙方责任、义务与工作；

1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从甲方、建设单位、监理单位等管理人员的监督与指挥。

2、在施工作业中符合有关安全生产、文明施工操作规程及相关法律规定，以确

篇二：内外墙抹灰工程施工合同

内外墙抹灰合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律，法规结合台州市本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容，双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同。

工程概况

1、工程名称：临海监狱民警办公综合楼

2、结构形式：框架八层局部九层

3、建筑面积：约120XXm2

二、承包范围及内容

1、承包范围：通过双方商议，甲方拟将该工程所有内外墙抹灰工程（外墙含保温抹灰）分包给乙方。

2、承包方式：包工（施工用具除升降机由甲方提供外，其余工具、用具由乙方自行解决包括室内工作三级电箱和照明器具）

三、工作内容：

1、室内墙柱面抹灰、门窗护角；室外墙柱面的砂浆抹灰和保温抹灰。（外墙含线条抹灰、天沟抹灰）楼梯间墙、天棚、电梯井道及管道井等除主体结构施工以外的一切抹灰施工内容。（含内外墙钉铁丝）

2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。

3、其它双方约定的工作内容。

四、劳务报酬及支付

1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。

2、本协议所规定承包范围内的分项工程单价及结算方式：

内墙抹灰：10元/m2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算）

外墙抹灰：20元/m2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算）

工程款的支付：以乙方每个月所完成的工程量75%付款，在每月的10号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计人员为准。

五、工期

双方约定工期为50天。每推迟一天罚款1000元，实际以甲方的施工计划安排为准。

六、工程质量

整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。

1、抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。

2、抹灰表面平整度不超过2㎜（2m靠尺）立面垂直不超过3㎜（2m靠尺），阴阳垂直度不超过2㎜线条必须平直，圆弧面抹灰须圆滑流畅。

3、净开间（进深）允许偏差﹢﹣15mm，极差20mm；净高度﹣15mm，极差20mm。

为了控制施工过程质量，施工过程中甲方有权向乙方采取如下的质量保证管理措施：

1、梁柱和砖接头处不按规定贴纤维的发现一次罚款50元。（框架部分）

2、不带安全帽发现一次罚款50元。

3、门窗洞口不按工长要求的大小施工造成返工的发现一次罚款50-100元

4、不服从现场管理人员管理，一次罚款100元，情节严重的罚款200元。

5、不工完场清，一次罚款500元。

6、外墙梁柱和砖接头处不按规定钉铁丝的发现一次罚款100元

七、安全文明施工

1、乙方必须按照安全操作规范进行施工，承担因乙方自身原因造成的事故责任和因此而发生的各项损失和赔偿费用。

2、乙方必须对操作人员进行安全教育，提供各种劳保用品。

3、乙方应严格执行建设主管部门及其他有关部门的施工现场管理规定，做到文明施工，工完场清，材料应堆放整齐。

4、乙方不得随意浪费甲方提供材料，如发生超定额含量外浪费情况，对乙方按扣除总价款的10%进行处罚。

5、如发生安全事故，乙方第一时间先送当事人去医院，每起安全事故发生在

3000元以内的（含3000元）由乙方自己承担，每起安全事故超出3000元部分的由甲乙双方按5：5比例承担，（医药费由乙方先自行垫付，等当事人身体恢复痊愈后再跟甲方结算）。

6、乙方进场施工人员必须提供一份身份证和外地人员的暂住证复印件给甲方，如不提供所造成的一切后果由乙方自己负责。

八、禁止转包

1、乙方不得将本合同项下的分包内容转包给他人。否则，甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩罚。

2、转包是指建筑施工单位以赢利为目的，将承包的工程转包给其他的施工单位，不对工程承担任何技术、质量、经济法律责任的行为。

九、终止合同规定：

乙方有下列情况之一者，甲方权终止合同，所做工程视其实际情况而定，但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。

1、质量达不到工程验收标准要求。

2、不服从甲方人员的指挥。

3、中途无故停工。

4、发生违法行为。

本合同一式两份，甲、乙方各执一份

甲方：乙方：

日期：日期：

篇三：内外墙粉刷工程承包合同书

内外墙粉刷工程承包合同书

甲方:乙方:

根据互利的原则,双方友好协商签订本合同,互相督促,共同遵守不得违约。

一.承包范围:甲方内外墙粉刷工程全部由乙方施工完成,内墙刮大白,外墙粉刷乳胶漆主体()色,甲方提供水,电,库房。

二.计算方式:包工,包料,内墙每平米()元,外墙每平米()元计算,按实际面积计算(不刨门窗口),内墙刮两遍大白,刷一遍涂料,外墙刮腻子两遍,封底液一遍,刷乳胶漆两遍。

三.质量要求:乙方必须严格按甲方的要求进行施工,甲方保温墙面无质量问题的情况下,乙方保证年不出现质量问题。乙方粉刷如果出现质量问题,乙方必须负责免费维修。如果因为甲方付款不能及时到位造成停工,误工,一切经济损失全部由甲方负责。

四.付款方式:甲方必须积极配合并支持乙方进行施工,乙方进入施工现场甲方付给乙方工程款总额的(%)()元,乙方工程进展一半时甲方再付给乙方工程款总额的(%)()元,余款在完工之日全部付清。

五.安全要求:甲方给乙方提供安全工具,乙方必须严格按国家规程进行施工,出现安全事故由乙方负责。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方:

电话:乙方:电话:

年月日

篇四：内外墙粉刷施工合同

`

内、外墙粉刷工程

甲方：

乙方：

签订地点：项目部办公室

签订日期：二施工合同〇一二年五月十二日

内、外墙粉刷施工合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明

确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-

康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方

协商一致签订如下合同：

一、工程概况

1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程

2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面

3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000

㎡：。

二、分包范围及分包内容、工艺做法

1、分包范围：本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。（具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、

铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。）

2、分包内容：贴钢丝、纤维、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上

料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安

装、成品养护、完工清理等，自备胶料及专用工具。

3、工艺做法：

（1）拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输（井架、搅拌机有甲方派人统一开机。

工资由各班组共同支付），必要的二次搬运、机械安装就位。

（2）基底处理：包括清理、冲水、甩毛（1：1水泥砂浆加“107“胶水约---20﹪）或“界面剂“处理、养护。大面积喷浆除外。

（3）做灰饼、吊线、冲筋、打底、光面、搭拆架、护角、落水清、建筑垃圾在地面

指定地点过筛利用。

（4）必要的小洞口眼镶砖或补洞、门窗洞口凿除、水电安装后必要的修补、施工预

留洞口等工作。

（5）必要的“标化”“文明工地”“创安工地”义务工作。

（6）成品保护、养护工作至扫地出门为止。

（7）视具体情况，无条件日夜工作二班制。

（8）图纸变更、施工防护的搭拆。

（9）放线、门窗成品保护、按甲方要求顺序作业，施工方法甲方定（详见技术交底、例会决议和现场口头决定）。

（10）砖墙于砼接缝处与开槽处理处，安放钢丝片、纤维片，所有电线接线盒

阳角用水泥砂浆粉刷。

（11）及时保养机械，清理保护好铝合金尺，木尺。

（12）主体工程按现场有质量为验收通过（每层工时超过16小时的较大部位，由乙

方通知甲方后，由甲方通知木工凿除），为乙方条件接受。

（13）屋面、沿沟等基层清理、冲水、铺陶粒砼建筑找坡、阴、阳角圆角处理、铺

保温板、隔离层、钢性屋面浇砼、抹光（分缝）、油膏嵌缝。

（14）楼面、地面基层清理（机器凿、清理）、冲水、冲筋找平、水泥浆打底、上料、光面、切割缝、落手清、养护、成品保护。

（15）本工程范围内属本工种施工的所有安全文明工作内容，不存在签点工，本工

程范围外（外派工）点工由项目部按大工150元／工、普工按100元／工支付给班

组，班组无条件服从。

三、工期约定

1、总日历工期：60天。具体开工日期：20XX年6月10日。

2、施工期间，乙方必须根据甲方工期计划，配备足够的技术力量和人员，根据工期

计划，必须及时完成。不得影响下道工序施工。如有延误，每延期一天处罚人民币

1000元。

3、工期紧，乙方无条件日夜二班制。

4、不可抗力的延误工期在发生后三天内由乙方向甲方书面签字为准，可以按实延后，否则过后将不考虑。

5、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力，甲方有权视具体情况采取（一

项或多项同时）以下措施；

①高于市场即技工300元／工日，普工200元／工日，组织人员进场点工作业。

在乙方承包款中扣除；②划出一部分工作量由其他班组作业，被划出工作量的班组

价格，至少提升10﹪由被划出工作量的班组负责；③乙方无力施工，作为乙方违约

处理。

6、工期顺延条件约定：

非因乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时的；

其它不可抗力因素；

以上情况一旦出现，甲乙双方必须在两天之内签字确认并报施工部审核盖章后方

可生效，否则视为无效。

四、工程安全要求、质量要求

（一）安全要求

1、安全、文明施工目标

（1）乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等，杜绝违规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故，如乙方违章作业造成的事故，乙方承担一切责任。

（2）安全事故责任界定：发生安全事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报

告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。

（3）乙方进入施工现场必须遵守项目部的一切安全制度。及时向甲方提出书面的合

理化建议，甲方对不安全隐患及时督促责任人整改。

（4）对新来的职工，乙方必须进行班组书面教育，并由职工签字后上报甲方有关人

员进行安全教育，进行了“三级安全教育”后，乙方方可安排职工工作，否则一切

安全事故由乙方自负。甲方有权对违章处于罚款或令其停工，直至中止协议。每人

次200元以内的医疗费由乙方包干，超过200元/人.次，分清责任，由责任方（或

责任双方）承担，同时由甲方安全员做好“三不放过”的原则前提下实施。

（5）乙方班组班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三

上岗、一讲评”，并及时做好记录，及时交安全员检查（检查时15分钟内交齐），否

则由安全员出具罚款单，每次罚500~20XX元作为万一发生较大安全事故的赔偿，如

无事故，所罚款的90%工完退还（三级安全教育等管理同理）。甲方必须对乙方兼职

安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐

患，对万一发生重大安全事故分清责任，由责任人负责一切经济损失和责任，并可

以在乙方的押金中扣除相应的罚款。

（6）机械操作应固定开机人员，并且上报甲方安全员备查和针对性安全交底，严禁

无证随意开机操作，否则一切后果乙方自负。

（7）特殊工种必须持证上岗，严禁无证人员违章作业。

篇五：外墙粉刷合同

外墙粉刷施工合同

工程承包人（甲方）：

劳务分包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于公司与工程承包人已经签订施工承包合同，双方就工程外墙抹灰专业劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、承包内容及承包方式：

1、承包内容：外墙面原基层界面处理和粉刷一道水泥砂浆层；

2、承包形式：包工不包料

二、粉刷质量标准及要求：

1、严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－20XX）标准验收。

2、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因空鼓、脱落等引起的经济损失由乙方负责赔偿，同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。

三、劳务报酬结算与支付：

1、结算价格：完成合同内所有工作内容，按元∕M2进行结算。计算时面积按实际粉刷面积计算。

2、工程付款:本抹灰分项工程施工至工程量一半时，付完成工作量的50﹪；本抹灰分项工程施工结束后，付工程总价的50﹪；余款在本抹灰分项工程结束后三个月内结清。

四、工期：

本抹灰分项工程工期25天，从20XX年08月26日开始施工至20XX年

09月19日完工，如遇天气条件原因导致不能施工的情况下，工期相应顺延。

五、甲方责任：

1、变更施工项目内容、规模（数量）、条件时，须书面通知乙方，变更后需重新明确项目内容和数量，进行协商并及时办理签订补充协议。

2、在施工期间乙方施工人员出现以下情形，甲方有权对乙方进行相应的处罚，如乙方的施工人员出现打架、斗殴事件，无论何种原因对乙方处以元处罚，同时乙方承担全部经济责任及法律责任；不及时清理卫生对乙方处以300-500元处罚；相应处罚款项自工程款中扣除。

3、如甲方资金不到位，施工方案不确定，造成延误工期由甲方负责顺延。

六、乙方责任：

1、乙方进入施工现场后，必须加强自身队伍素质教育和管理，做好安全文明施工管理，不得从事和参与各种非法活动，要坚持“安全第一、质量第一、文明施工”的原则。

2、服从甲方的领导指挥，并遵守甲方的规章制度。严格按确认的设计要求施工，并按第二条的质量标准及要求进行施工和验收。

3、总进场施工人数按施工劳动力计划。如由于施工技术力量不足，不按甲方要求施工，不能按规定工期完成任务，不按国家质量标准施工，所造成的一切损失由乙方承担，同时甲方有权解除合同并更换队伍。

4、做好文明安全施工，并坚持工完场清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持现场清洁卫生。

5、加强自身队伍素质教育和管理，不做违法、违规的事，不从事非法活动，做好安全、防火、防盗工作。

6、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行，如造成浪费由乙方承担。

七、安全施工与检查：

1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准

进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工程承包人安全防护措施到位后，由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。

八、纠纷解决：

在合同履约过程中发生纠纷，双方友好协商，如协商不成时，可向人民法院提出诉讼。

九、其它：

1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

2、本合同未尽事宜，双方友好协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

4、本合同共三页，合同一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份。

工程承包人：劳务分包人：

代表：代表：

20XX年8月25日

篇六：内外墙粉刷清包工承包协议书

内外墙粉刷清包工承包协议书

甲方：浙江舜杰建筑集团股份有限公司昌临大厦项目部

乙方：粉刷班组为了进一步提高本工种的质量和安全意识，确保工程质量与安全文明施工，达到合同要求，根据大连市建委的有关管理要求，结合我公司与业主签订的合同要求和本工程的具体情况，双方达成如下协议，以共同遵守执行。

一、工程概况

本工程为大连市金州区昌临大厦项目，住宅（1、3#楼）共2幢

楼，建筑结构类型为框架剪力墙，夹层一层，1#楼建筑面积、地上25层，3#楼建筑面积、地上28层。

二、承包形式

包清工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工费。

三、承包范围

大连市金州区昌临大厦项目，住宅（1、3#楼）共2幢楼内外墙粉刷（含地面、屋面）及屋面机房、花架粉刷，粉刷前先做样板房，若达不到质量标准，甲方有权终止协议，乙方必须无条件退场，且不得结算工资。

四、承包内容：

1、按设计图纸规范要求标准施工，按市标准化管理合格工地和市级文明卫生合格工地的标准施工；

2、包含所有屋面、露阳台及内、外墙、北面花架粉刷包含且不限于：零星找补；炉渣（水泥焦渣）填充；屋面保温板铺贴；保温保护层；防水保护层；屋面上机房、花架、女儿墙、排烟道粉刷；屋面、露阳台、卫生间、空调板等有防水要求部位阴角八字角粉刷；露阳台楼地面保温板铺设，防水保护层；内、外墙砼与砖砌体交接处片或格布铺贴；砼墙面基层处理；外墙外角挂垂直线并做水泥砂浆护角；消防箱背面铺贴钢丝片；所有阳台、窗台和楼层线口线条粉刷；窗台压顶浇筑；门窗口护角；楼地面浇筑（含钢丝片铺设、门口及大

房间分隔条设置、地面与墙面四周分隔条设置）；散水坡浇筑；台阶、室内、外楼梯等所有内、外墙粉刷（含卫生间等有防水要求处的二遍粉刷、楼梯与墙体间缝隙的填堵、室外排风井）；楼梯间、一层大堂、电梯厅粉刷含踢脚线（阳角处需水泥砂浆护角）；施工洞封堵、粉刷；以及成活后室内维修、室内及施工现场清理；成品保护工作及落手清，成活后、竣工验收前所有房间各一遍清理工作；自拌砼及自拌砂浆搅拌及运输。

3、在粉刷过程中，凡与粉刷有关联的工作均由乙方完成；

4、在施工时对成品损坏的修补；

五、承包形式

甲方以清包人工费的形式发包给乙方，其中甲方提供电箱、搅拌机、太阳灯，其他小型工具及劳保用品乙方负责。

六、工程款价格确定及支付形式：

1、，夹层以上按建筑面积元/m2计算。建筑面积以08定额主体建筑面积计算规则按图计算。夹层墙面按实际粉刷面积元/㎡(含夹层楼梯粉刷），夹层地面按实际浇筑面积元/㎡计算，总工程款约万元左右（以实际计算为准）。后期粉刷若达不到样板间质量要求的，按建筑面积扣10元/㎡。

2、范围内容：质量标准按业主、监理、质检站、甲方验收评定为准。本承包项目单价中包括个人劳保、福利、医药费、工人路费等一切在内。

3、付款方式：乙方进场后自带一个月生活费，以后按每一个月的工程进度付款，付至完成工程量款的70﹪，乙方完成承包的分项工程后，经项目部评定，达到协议质量要求后，付到85﹪（跨年度工程年底按完成的工程量结算一次付到85﹪）。余款待工程决算后付清至总工程款的95%，5%工程款作为质保金。

七、保修服务

1、保修期：从本协议下所在的整体工程竣工并经甲方、监理、及相关部门验收合格且正式交付甲方之日开始起计24个月。

2、乙方确保在保修期间4小时内到达维修面开始维修，在保准工程质量前提下，完成维修，并清理现场。

3、如乙方不能满足甲方的维修要求，甲方可另请第三方负责维修，付给第三方人工费加倍从乙方质保金中扣除，费用经甲方签字即可，无需乙方认可。

4、质保金在保修期满12个月后30天内支付给乙方%，其余%在保修期满后30天内支付给乙方。（若请第三方维修的，扣除第三方费用）不计利息。

八、工程质量与施工要求

1、工程质量必须符合国家及辽宁省颁发的有关工程质量评定标准规范和规定及标准施工工艺。（详见技术交底）

2、若发生由于粉刷质量问题发生投诉到项目部（甲方），按每次罚款500元计算，并且必须无条件去修补。

3、做到样板现行制度，乙方进场后需粉样板间，样板间经甲方、监理、建设单位验收合格后，方可进行大面积施工，后期施工中，如发现达不到样板间要求处，每发现一处罚款500元，如有返工的，除人工费自行承担外，返工材料按原价5-10倍赔偿。

4、乙方须自觉接受公司及项目部质量管理人员的检查、评定、处罚。

5、对施工中出现的质量问题，经检查后必须根据整改单及时整改，整改达到要求后方可进行下道工序。

6、引起对其他的误工和工期延期，项目部根据情节轻重给予经济处罚。

7、经整改后，质量仍没有达到协议要求的，甲方有权对乙方重新在已完成的工程款中扣除30﹪作为赔偿。

8、乙方在施工中，材料必须存放整齐、合理，由项目部指定地点安放，装卸自理，严格遵守现场管理制度，严禁浪费材料，如发现浪费材料，甲方将给予浪费材料价5－10倍的处罚，蓄意破坏公物者，给予10－50倍的处罚，并在班组伙食费中扣除。

9、严禁转包，发现转包，本清包协议立即终止，一切损失由乙方承担。

10、粉刷外墙时，须在外（挑）架底部放置水泥袋，并且每天下班前必须把落脚灰清理干净并用完；

11、基层应先清理干净，砼与砌体交界处格布铺贴密实，严禁漏贴，若后期砼与砌体交界处因漏贴格布而出现裂缝返修的，乙方除无条件维修外，甲方将按所用材料的10倍价格在质保金中扣除。基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结；砖墙基层应事先浇水湿润。

12、施工工艺为：基层处理→规方→吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍面灰压光拉毛（内墙用海绵水平拉细毛）。

13、粉刷用的水泥砂浆配合比为：水泥1：砂3（体积比，重量比1包水泥约380~400斤黄砂）。

14、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛，并使用洁净水进行搅拌。

15、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角：即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。

16、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不平整以及同一墙面砂浆颜色不一致的现象。

17、所有水平面均应呈水平；所有立面均应呈垂直；所有阴阳角均应方正；所有房间必须规方，误差小于8㎜；严禁干燥后表面产生裂纹现象。

18、粉刷前应将地面、墙脚的落地灰（砌筑砖墙时掉下的砂浆）、垃圾清理干净，并运至地面指定地点堆放。

19、搭设粉刷内脚手架不得接触到墙面，拆除脚手架时应注意保护成品，以避免进行二次修补造成劳命伤财。

20、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查，发现质量问题及时进行修补，并做好落手清工作。

七、质量标准：

1、按检测分数：

A、打分测评90分以上为合同签订价格；

B、打分测评85-95分扣合同签订价格2%；

C、打分测评80-85分扣合同签订价格4%；

D、打分测评80分以下扣合同签订价格8%；

2、目测需达到样板间要求：

A、空鼓在20cm2以内；

B、空鼓超过20cm2以外的费用由乙方承担；

八、工程进度

合同承包内容的工程量必须按项目部计划要求保质保量至6月30日全部完成。延迟一天罚总造价的5‰。

九、安全文明施工

1、签定本协议的同时，必须签定安全协议书。

2、乙方要委派一名兼职安全员，每天进行上岗交底，上岗检查，做好

篇七：

内外墙承包合同

工程名称:郑州迅宏置业有限公司标准化厂房建设项目一期工程地点：新密市曲梁镇劳动街与大学路交叉口甲方：郑州市文凯建筑劳务分包有限公司___

乙方：______________

为了顺利完成本工程的施工任务，确保质量工程，创安全、文明双标化工地，并充分发挥施工班组的积极性，项目部实行内部承包责任制，经乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的装饰工程（内外墙粉刷工程），为明确双方责任，经协商特签订以下合同，双方必须严格遵守执行。

一、工程内容及承包形式：1----17、19、20号楼19栋内外墙粉刷，瓷砖粘贴，包工。

二、结算方法：按实际面积计算：内墙粉刷15元/M2、外墙粉刷、贴砖58元/M2，B-1楼瓷砖31元/M2.

、三、质量要求：

（1）甲方要求本工程必须达到一次性验收合格。

（2）乙方承诺本工程确保优质工程（以质监评定为准），并按甲方质量承诺书的要求操作。

四、工期要求：乙方必须按期完成甲方制定的生产进度计划，在25天内完成。

五、付款方法：每栋楼内外粉刷及外墙瓷砖粘贴完工验收合格后，付工程款

的80%，19栋楼竣工验收后付15%，剩余5%作为质保金一年后30个工作日付清。

六、双方职责：

（一）甲方职责

1、甲方负责对乙方质量、安全、文明施工的技术交底和监督检查，对各种规格、尺寸、数量复核并提出整改意见。

2、甲方负责对乙方的安全教育和安全知识考试。

3、材料进场必须由乙方自己负责卸货并堆放整齐。

4、甲方负责解决乙方人员的临时就餐（膳食费乙方自理）。

5、甲方负责对乙方人员暂住人口登记，并协助乙方办理必要证件（费用乙方自理）。

6、乙方发生以下情况，甲方有权终止合同或清退出场乙方赔偿相应的经济损失给甲方。

A、质量达不到一次性验收合格标准罚工程款的10%；

B、因乙方的责任造成工期延期罚元/天；

C、乙方违章作业发生重大安全事故，费用乙方自理，另行处罚

D、乙方违反治安条例发生事故、斗殴等造成经济损失费用乙方自理，另罚1000元/次。

7、甲方负责提供水电接点、一台砂浆搅拌机、两辆斗车给乙方使用，维修保养费用由乙方负责。

8、甲供材料：水泥、大沙、瓷砖、竹笆（竹笆按一栋楼配置），施工期间由施工单位自行周转，材料由甲方提供装载机配合乙方运至各楼号。

（二）乙方职责

1、乙方必须按施工图（会审纪要、变更联系单）施工，按规范操作，积极主动接受质监部门、建设方、监理和甲方的质量监督和管理。

2、乙方必须按优质工程的标准精心组织施工，开工前必须写出合理的施工方案，并有专人负责质量，乙方做出样板间，经甲方确定后，方可进行施工，发现质量问题及时整改。

3、乙方必须组织优良素质的施工队伍，把质量意识灌输到班组每个成员，如发生以下质量问题，甲方将罚款处理，以上罚款在当月工程款中扣除。

4、乙方必须完成甲方排定的进度计划，不得延误工期，以甲方的要求配备劳动力，不得无故停工，如发生无故停工，每次罚500元。

5、乙方必须严格执行甲方制定的安全规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试，每天对班组人员进行安全教育、安全交底，督促班组人员使用安全劳保用品，每周进行一次安全活动，并做好安全日记，坚决杜绝伤亡事故，如因乙方原因造成工伤事故，一切损失费用由乙方自负，其它班组造成，由肇事班组及个人负责一切费用。

6、乙方要积极配合甲方创“双标化”工地的合作，合理堆放材料，杜绝现场“乱脏差”现象，做好落手清工作，不得做到哪里摊到哪里、丢到哪里，并做到工完场清，不得以任何理由拒绝“落手清”工作，如甲方多次督促无效罚200元/次。

7、乙方负责人或承包人必须90%时间在施工现场亲自指挥，否则扣发或停发工程进度款。

8、乙方负责工地内乙方人员的治安全管理，工地内不准闹事、打架、斗殴。

严禁赌博，不准将小孩及施工无关人员带入施工现场，宿舍内严禁男女混居，如发现上述事情，将按宿舍管理处罚条例照章罚款，严重的送当地公安机关处理（甲方不安排女宿舍和夫妻房间）。

9、乙方必须熟悉各类本工种机械操作规程，安全接电，并按标准做好防护措施，严禁违章操作，每台机械必须派专人负责使用，并做好防火消防工作，如发现违章作业现象，罚200元/次。

10、乙方必须节约原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪费。领用材料及工具应认真保管及时归还，如有缺少全部由乙方照价赔偿。

11、乙方必须按甲方规定时间清理自己的建筑垃圾。

七、其他说明

1、所有罚款在乙方工程款中扣除，罚款内容经甲方口头提出后，出具罚款单，罚款单上不用班长签字即为有效。

2、合同未尽事宜，经双方协商另立补充协议。

3、本合同一式四份，甲方执一份，乙方执一份，经双签字后即生效，工程结束后即失效。

甲方：乙方：

代表：代表：

日期：年月日

篇八：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国劳动法》，《建筑法》，《建筑工程施工合同》文本及其其他有关法律，行政法规：遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则。甲方现将本工程的施工劳动承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，确保工程质量，工期和安全施工，经双方协商签订如下协议条款，以共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称；

2、承包范围；内外墙抹灰。内墙元/㎡，外墙元/㎡。

3、计算方式；按实际发生面积计算；

4、付款方式：每半月甲方必须给乙方预付生活费，根据每人平均每天消费元为标准支付。

5、每月按进度甲方必须给乙方支付%，工程完工后，甲方再支付乙方总产值的%，余下款项在年月日前结清。

6、找口不除口，双面计算。

7、等级：合格

第二条：双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、现场向乙方提供具备施工条件的施工区域。

2、负责整个施工现场的管理工作，有监督权，纠正乙方人员的违规，违章行为，对不服从管理的有权责令其停止作业，情节严重的清理出场。

3、负责技术管理工作及时对工程质量、进度、安全生产、文明施工的监督，检查和验收。

（二）乙方的权利和义务

1、严格按照业主及工程监理提出的各项要求进行施工，接受其现场管理。

2、认真配合甲方办理工程交工验收工作。

3、承担工程承包范围内的全部费用，不得拖欠劳务工资。

4、除业主及甲方原因照成不能正常施工外，乙方不得中断施工，否则不与办理结算。

5、凡乙方施工项目，保修内出现的问题。乙方必须在接到通知二日内及时维修，否则甲方有权动用其保修金请他人修理。

第三条：材料供用与管理

1、甲方负责共用的建筑材料应及时到位，不影响施工

2、乙方必须按甲方指定区域进行原材料加工制作。并教育其劳务人员爱护甲方所供材料，不得损坏浪费，一经发现，根据情节严重，处100-500元罚款。

3、乙方必须服从质量，安全，文明施工，临时用电等各环节的管理规定，接受现场人员合理处罚。

第四条：施工安全管理

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，承担由自身安全管理不力照成的责任和因此发生的费用。

2、为确保安全生产，乙方必须设专人负责安全工作，对施工人员安全教育，加强安全措施和设施的防护管理，接受业主及上级主管部门的安全检查和对安全生产情况作出的处罚。

第五条：其他

1、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

2、未尽事宜双方协商解决。

3、此合同即日起生效，任何一方不遵守合同属违约，承担一切责任。

甲方：乙方：

年月日

篇九：内外墙粉刷承包协议书

泥工班组承包合同

甲方：天祥建设集团西安分公司双水磨安置小区项目部

乙方：承包班组（身份证号码：）

为加强项目管理，明确施工班组与项目部职责，以按劳取酬，按质论价，保证职工的合法收入，确保工程

高速、优质、安全并卓有成效地完成，为与其他分项工程密切协调，降低工程成本，提高公司社会信誉的前提下，经甲、乙双方协调，特签订如下协议，双方共同遵守。

第一条：承包范围

双水磨安置小区16#楼砌体、二次结构混凝土浇筑分项工程。

第二条：承包方式及价格

1、包人工、包工期、包质量、包安全、包效益、包协议中所有的内容，一次性包干，乙方及乙方代表人自

负盈亏，同时不得再另行转包。乙方代表必须常驻工地，并及时参加工地现场的例会。

2、按实际粉刷表面展开面积计算工程量。砌体并包含二次结构混凝土浇筑为每立方米225元，数量按图纸

结算。

第三条：质量要求

1、质量等级：西安市优良工程。

2、质量评定标准：几何尺寸5mm，墙体平整、垂直5mm、项目部施工员、质量员检查每超一处罚50元。

3、施工图纸（或签证的设计说明）、质量评定标准、施工规范、西安市有关规定及甲方施工技术交底和现场交底，乙方设兼职质量员：_________。

4、对质量达不到要求而乙方不及时落实整改，甲方有权视具体情况采取（其中一项或多项同时）以下措施：①拆除；②组织另外人员整修，每人次或每工日300元，从乙方当月承包款中扣除；③罚款处理和乙方赔偿相应的损失；④直至中止协议，作乙方违约处理。

5、技术交底（不明确）或未涉及的分项施工方法由甲方现场或例会中决定为准。

6、达不到合同要求的每施工层分项，其工作量单价下浮10~30﹪（必须达到合格为前提）。

7、质量验收以甲方为主，如有业主、监理等或上级单位必须验收过的项目，以上级部门为准，对乙方书面

提出并在项目部例会中宣布过的质量问题下次重犯除由乙方整改外，并处以罚款每次200元以上，20XX元以下的罚款和赔偿相应的经济损失。对每次业主、监理验收的施工层或隐蔽工程验收不能一次通过超过二次（层），超过的次数或层数处以200-20XX元／次或层的罚款，并赔偿相应的损失。

8、作好上道工序（或督促）的清理工作，并且复核上道工序有关技术尺寸、标高工序等，否则由上道工

序引起的返工等损失自负。

9、做好成品保护至竣工。

10、其它根据各工种另行补充。

第四条：安全管理

1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程，和甲方的一切安全制度。及时向甲方有关人员提出书面的合

理化建议，甲方对不安全隐患及时督促责任人整改。

2、对新来的职工，乙方必须进行班组书面教育，并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育，进行了

“三级安全教育”后，乙方方可安排职工工作，否则一切安全事故由乙方自负。甲方有权对违章处于罚款或令其停工，直至中止协议。每人次10000元以内的医疗费由乙方包干，超过10000元/人.次，分清责任，由责任方（或责任双方）承担，同时由甲方安全员做好“三不放过”的原则前提下实施。

3、乙方班组班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”，并及

时做好记录，及时交安全员检查。甲方必须对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，对万一发生重大安全事故分清责任，由责任人负责一切经济损失和责任。

4、机械操作应固定开机人员，并且上报甲方安全员备查和针对性安全交底，严禁无证随意开机操作，否则

一切后果乙方自负。

5、特殊工种必须持证上岗，严禁无证人员违章作业。

第五条：工期管理

1、施工工期为30天，乙方必须根据甲方工期计划，配备足够的技术力量和人员，根据工期计划，必须及时完

成。工期完成截止期质量通过终验为准（中途以三级初验为准。）延后工期处以1000元／天的罚款。

2、不可抗力的延误工期在发生后三天内由乙方向甲方书面签字为准，可以按实延后，否则过后将不考虑。

3、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力，甲方有权视具体情况采取（一项或多项同时）以下措施；

①高于市场工日，组织人员进场点工作业，在乙方承包款中扣除；②划出一部分工作量由其他班组作业，被划出工作量的班组价格，至少提升10﹪由被划出工作量的班组负责；③乙方无力施工，作为乙方违约处理。

第六条：人员管理

1、乙方负责人要选择技术好、劳动态度好和技术进步快的技术和普