木工施工合同：免修版模板范本_第1页
木工施工合同：免修版模板范本_第2页
木工施工合同：免修版模板范本_第3页
木工施工合同：免修版模板范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

木工施工合同本合同由甲方（简称“业主”）和乙方（简称“承包商”）于（合同签订日期）签署，双方达成协议，以确保项目的顺利施工和完成。1.工程概述1.1项目名称：（项目名称）1.2工程地质：（工程地质）1.3工程范围：根据双方的商定，项目包括但不限于木工施工内容：定制家具制作与安装木地板安装木质隔断和墙面装饰木制天花板安装其他相关木工施工2.合同价格2.1总价款：本次木工施工的总合同价格为（总价款）人民币，包含所有材料、人工费用及设备使用费用。2.2付款方式：业主应按照下列方式支付总价款：预付款：总价款的（预付款比例）付款金额作为预付款在本合同签订后（预付款时间）之前支付给承包商。进度款：根据施工进度和阶段性完成情况，业主应按照约定的进度付款表向承包商支付进度款。最终付款：当项目完工并经双方共同验收合格后，业主应在（最终付款时间）前支付尚未支付的最终付款金额。2.3付款方式：支付方式以双方书面协议为准。款项支付应通过银行转账或现金支付。3.工期3.1工期约定：从合同签订之日起，双方约定本次木工施工的工期为（工期天数）天，包括施工准备、木材采购、加工、安装和完成阶段。3.2工期延期：若因不可抗力、政府行为或其他不可预见因素导致工期延长，双方应协商解决并签署变更协议。承包商应尽力避免施工延期，如有延期，应及时告知业主。4.材料和设备4.1材料供应：根据项目需求，材料供应由承包商负责。材料的品质应符合相关国家标准，并符合业主的要求。4.2设备租赁：如有需要，在施工过程中，承包商有权租赁所需的设备，费用由承包商承担。4.3材料和设备检查：业主有权对承包商提供的材料和设备进行检查，并可以要求进行更换或修复。承包商应积极响应并及时处理。5.保险与责任5.1保险：本次木工施工项目期间，承包商应自行购买相应的施工一切险和人身意外伤害保险，以保障工人和项目的安全。5.2责任：在施工期间，承包商应负责保护和保存场地以及材料。如承包商导致损失或损坏，应承担修复或赔偿的责任。6.工程变更6.1双方协商：如有工程变更，双方应在书面变更通知中明确变更内容、成本和工期等，并双方签署变更协议。6.2变更后价格和工期：根据变更协议，变更后的价格和工期将重新确定。7.合同解除7.1解除条件：条件之一满足时，双方有权解除本合同：一方无故违反合同条款并且未在（违约通知期限）内补救。因不可抗力或其他不可预见原因，使得合同无法履行。双方协商一致解除。7.2解除后责任：如合同解除，双方应根据合同约定和法律规定承担各自的责任。8.双方权益8.1业主权益：业主有权对施工过程进行监督、检查，并有权要求承包商按合同要求完工。8.2承包商权益：承包商有权获得合同规定的报酬，并有权要求业主提供必要的工程条件和支付款项。9.保密条款双方在本合同签署后应保守双方商业秘密和合作细节，未经对方同意不得向第三方透露或使用。10.法律适用和争议解决本合同的签署、履行和解释均适用的法律。如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论