一级建造师之一建矿业工程实务题库及答案（重点题）

一级建造师之一建矿业工程实务题库及答案（重点题）

单选题（共50题）1、厚大体积普通混凝土施工，不宜使用（）水泥A.矿渣B.火山灰质C.粉煤灰D.硅酸盐【答案】D2、矿山地质中，能作为评价地基承载力、边坡稳定性、计算土压力的重要指标的是()。A.土的塑性指数B.土的抗剪强度C.土的液性指数D.土压力【答案】B3、下列工程材料中，能调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有()。A.早强剂B.减水剂C.泵送剂D.引气剂【答案】A4、关于混凝土的强度，叙述正确的是（）。A.混凝土的强度等级是按构件的抗压强度值确定的B.水灰比越大，砂、石骨料越粗，混凝土的强度越高C.采用蒸汽养护方法可以提高混凝土的早期强度D.混凝土强度与介质所处的环境湿度和温度无关【答案】C5、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B6、高聚物改性沥青防水卷材属于（）A.刚性防水B.柔性防水C.综合防水D.自防水【答案】B7、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系【答案】A8、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871—2002的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B9、下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是（）。A.运输机巷，采区进、回风巷最低风速0.15m／sB.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1％C.掘进中的岩巷最低风速0.15m／sD.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于10％【答案】C10、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按锚杆轴向受拉载荷设计值的()作为施加预应力值。A.0.2～0.3B.0.4～0.5C.0.5～0.6D.0.6～0.7【答案】C11、伞形钻架在立井井筒施工中的停放和运行，合理的是()。A.停放在井口，凿岩时下放到工作面B.吊挂在吊盘上，凿岩时下放到工作面C.固定在井壁上，凿岩时调整到工作面D.一直悬吊在工作面上方，满足凿岩时的施工需要【答案】A12、平硐开拓方式与立井、斜井开拓方式的主要区别是（）。A.井田内的划分方式不同B.巷道布置方式不同C.进入矿层的方式不同D.矿产资源的开采方式不同【答案】C13、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是()。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C14、煤矿许用炸药的选用必须遵守的规定错误的是（）A.低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不高于一级的煤矿许用炸药B.低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药C.高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药D.突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药【答案】A15、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵角虫C.不稳定D.极不稳定【答案】B16、放射性矿井的凿岩爆破作业人员每天只应上一班，每班作业时间不应超过（）。A.3hB.4hC.5hD.6h【答案】D17、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是()。A.压入式为主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压人式D.并联压入式【答案】C18、石灰岩属于()岩石。A.火山岩B.变质岩C.岩浆岩D.沉积岩【答案】D19、关于构件连接的基本要求，观点正确的是（）。A.构件连接的基本原则是应满足节点的刚度设计要求B.钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接C.钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高D.在多地震地区，木结构构件连接宜采用胶结连接【答案】D20、混凝土中的含砂率是指()。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A21、可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的永久性支护的工程土层条件是（）。A.未经处理的有机质土B.液限大于50％的土层C.对密实度小于0.3的土层D.湿陷性黄土土层【答案】D22、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到（）时拆模。A.0.07～0.1MPaB.0.5～1.0MPaC.0.7～1.0MPaD.1.5～2.0MPa【答案】C23、地下水控制方法中，截水是利用()对地下水形成阻隔作用。A.帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A24、总平面设计是否合理对于整个设计方案的经济合理性有重大影响。不属于总平面设计应注意的是（）。A.建设标准和产品方案B.占地面积C.功能分区D.运输方式的选择【答案】A25、关于拱形可缩性金属支架安装的说法，正确的是（）。A.节间卡箍处可增加楔子以增大摩擦力B.采用专用扳手，尽可能拧紧卡箍螺栓C.安装到位后直接将节间连接焊牢D.应采用扭力扳手按规定力矩拧紧节间螺栓【答案】D26、在矿山建设项目影响工期的因素中，属于设计变更因素对应措施的是()。A.由监理单位与建设项目有关部门和单位对工程进度和工作进度进行协调B.对一些必不可少的设计变更，应本着实事求是，少做改动的原则C.加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决D.计划工期要预留足够的机动时间【答案】B27、国家对放射性污染的防治，实行()方针。A.预防为主、防治结合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理【答案】A28、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是()。A.压入式为主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压人式D.并联压入式【答案】C29、配制混凝土时，选用的粗骨料最大粒径不得超过钢筋最小间距的（）。A.1／4B.1／2C.2／3D.3／4【答案】D30、泥浆护壁成孔灌注桩，混凝土浇筑前，孔底（）以内的泥浆相对密度应小于1.25，含砂率不超过8%，黏度不超过28s。A.500mmB.700mmC.800mmD.1000mm【答案】A31、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于40小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于20小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B32、矿山井巷工程的开拓方式分为（）。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进【答案】A33、短掘、短喷单行作业与短段掘、砌单行作业基本相同，只是用喷射混凝土代替现浇混凝土井壁，喷射段高一般为（）左右。A.2mB.4mC.6mD.8m【答案】A34、矿业工程环境管理中，施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并有隔离措施，且必须采用封闭围挡，高度不得小于()m。A.3.6B.3.0C.2.5D.1.8【答案】D35、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是（）。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D36、矿业地基与基础工程中，关于混凝土灌筑桩施工的特点，说法错误的是()。A.节省钢材、造价低的优点B.施工时无振动、无挤土C.施工后能马上承受荷载D.成孔时有大量土或泥浆排出【答案】C37、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】B38、关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大【答案】B39、平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于（）‰的坡度。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】B40、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B41、水文地质条件复杂、极复杂矿井应当()至少开展一次水害隐患排查及治理活动。A.每月B.每季C.每年D.每半年【答案】A42、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是()。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C43、在矿井水害中，不能体现井巷透水征兆的是()。A.井下工作人员眩晕、恶心B.煤层变湿、挂汗C.空气变冷、出现雾气D.底板鼓起、产生裂隙【答案】A44、露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和（）。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪堤工程D.疏干工程【答案】C45、不宜于采用振动沉桩法施工的土质是（）。A.砂土B.黏土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】B46、VCR法是（）崩矿方法的简称。A.垂直深孔球状药包前进式B.垂直深孔球状药包后退式C.垂直浅孔球状药包前进式D.垂直浅孔球状药包后退式【答案】B47、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的()。A.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】A48、根据《注册建造师执业工程规模标准》的规定，年产量45～90万t／年，单项工程合同额1000～2000万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型B.大型C.中型D.小型【答案】C49、以设计桩长和桩端进入持力层深度控制成孔深度的桩型是（）。A.摩擦桩B.端承桩C.灰土桩D.端承摩擦桩【答案】D50、复杂环境下的爆破技术设计应制定应对复杂环境的方法、措施及（）。A.施工组织B.危险源分析C.应急物资D.应急预案【答案】D多选题（共25题）1、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.增设提升平台【答案】CD2、巷道围岩位移可以采用()的方法进行监测。A.收敛计测量B.多点位移计测量C.超声波仪测量D.离层仪测量E.震动仪测量【答案】ABD3、井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有（）。A.炮眼要准.直.平.齐<B.炮眼利用率要高。C.爆破后对围岩的破坏较小。D.节省炸药和雷管。E.爆破后的岩石块度小。【答案】BCD4、采用井壁注浆堵水时需遵守的规定，说法错误的有()。A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度B.井筒在流沙层部位时，注浆口深度必须小于井壁厚度1OOmmC.井筒采用双层井壁支护时，注浆孔不得进入外壁D.注浆管必须固结在井壁中，并装有阀门。E.钻孔可能发生涌砂时，应采取套管法或其他安全措施。【答案】BC5、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD6、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。A.应随工程进度及时收集、整理B.应由有关责任方签字盖章C.应实行技术负责人负责制D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位E.不能长期保存的竣工资料应为复印件【答案】ABC7、关于常用混凝土的性能和技术要求，说法正确的有()。A.其拌合物应具有一定的流动性B.骨料与浆液应有一定的抵抗分离能力C.混凝土应满足设计提出的强度要求D.硬化后的混凝土应具有耐久性要求E.经济合理性要求【答案】ABD8、局部控制网的精度选取就应考虑相关建筑物的（）。A.测量方法B.建筑材料C.结构形式D.施工方法E.测量仪器要求【答案】BCD9、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD10、关于投标报价的说法，合理的是（）。A.报价要考虑一定的风险费用B.最低报价是能中标的最有效办法C.报价应考虑企业的利益D.报价不当将可能引入风险E.投标策略就是要报低价【答案】ACD11、为保证施工准备工作的进度和质量，宜采取()相结合的方法。A.设计单位与建设单位B.施工单位和监理单位C.室内准备与室外准备D.主体工程与配套工程E.整体工程准备与施工队伍落实【答案】CD12、地面施工控制测量中，基本水准点位置应设在()地方。A.能永久保存B.不受施工影响C.准高程最高点D.无振动E.无明显地质灾害【答案】ABD13、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC14、对合同内容的认识，说法正确的是（）A.合同中的纠纷处理方法可定为协商B.安全要求也是矿业工程承包的基本内容C.项目变更的同时合同也应进行变更D.考虑合同的价格形式应结合项目性质E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任【答案】BD15、配制C60高强混凝土时，不宜选用()水泥。A.普通B.粉煤灰C.火山灰D.硅酸盐E.矿渣【答案】BC16、下列岩石属于沉积岩的是()。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】ABC17、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求?B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准?C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计?D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求?E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD18、矿井通风系统中，压入式通风系统的优点包括()。A.在有效吸程内排尘的效果好B.排出炮烟的作用比较强C.排除炮烟所需的风量较小D.工作面回风沿井巷流出，沿途能一并把粉尘等有害气体带走E.瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全【答案】BD19、属于矿山安全规程要求检查的井下通风与环境的相关参数包括有（）。A.粉尘含量B.风速C.风质D.风量E.空气含氧量【答案】BCD20、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转【答案】ABD21、深层搅拌法适用于加固的土层有()。A.淤泥B.砂土C.黏性土D.杂填土E.淤泥质土【答案】AC22、集水明排法适用于()土层。A.粗粒B.粉砂C.细砂D.渗水量大的黏土层E.渗水量小的黏土层【答案】A23、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1次只准推1辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于0.8m【答案】AD24、砌体结构的特点有（）。A.节约水泥和钢材，降低造价B.具有较好的保温隔热和隔声性能C.具有良好的耐火性D.施工工序单一，可连续施工E.寒冷地区不易进行施工【答案】ABCD25、煤矿防治水规定指出；防治水工作应当坚持（）的原则。A.预测预报B.有疑必探C.先探后掘D.先治后采E.水大不采【答案】ABCD大题（共10题）一、背景某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告显示在井深620m以后有三层含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1．分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。二、某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面20m2，倾角6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度3．0m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。问题?1．分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理|生及存在的不足。?2．为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1．周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。??2．应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为1m左右，并采取多打眼，少装药的爆破措施。三、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1分)。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。六、【背景资料】某施工单位承包一项井底车场二期工程。该矿井采用主、副井开拓方式，此时，主井已采用临时罐笼提升，副井临时管路系统尚未拆除，拟在副井空、重车线完工后，进行副井永久装备。建设单位参考已竣工井筒和马头门地质资料，认定井底车场围岩为砂泥岩互层，岩层稳定，无大的断层；车场水平以下有一奥陶系灰岩含水层，距车场底板较远，且有泥岩隔水层；奥陶系灰岩含水层水压、水量等水文地质条件不祥，预计车场总涌水量20m3／h左右。建设单位将上述情况以书面形式发给施工单位。施工单位根据地质资料，在主井马头门附近安装两台排水能力为100m3／h的卧泵，其中一台备用(主井底再无设备安装空间)，利用井底水窝作水仓。施工中发现有岩层错动，并有断续的出水现象。这些现象没有引起重视，结果在副井重车线掘进放炮后，距副井井筒65m处，发生了迎头突水，涌水达到220m3／h，经抢险未造成淹井事故，但生产受到严重影响。【问题】1．分析突水事故中，施工单位的认识和做法存在哪些问题2．施工单位在突水后应采取哪些紧急措施3．施工单位在施工井底车场前应如何做好防突水工作4．工作面底板发生含水层突水的主要预兆有哪些【答案】1．施工单位的认识和做法的错误是：(1)对建设单位的地质资料的可靠性没有认真分析；(2)没有认识或充分重视突水预兆和工作面异常现象；(3)发现岩层错动并有出水现象，对地层构造沟通含水层的风险认识不足，没有采取探水措施。2．施工单位采取的紧急措施有：(1)停止井底车场所有掘进工作(掘砌工作)；(2)副井马头门附近，安装卧泵(水泵)，增大排水能力，满足现场需要；(3)清理副井水窝，作临时水仓(水仓)。3．施工单位在施工井底车场前应做好防突水工作如下：(1)坚持“有疑必探，先探后掘”的原则；(2)进行突水风险分析；(3)制定详细的防治水施工措施；(4)预备充足的排水能力；(5)加固底板。4．工作面底板发生含水层突水的主要预兆包括：七、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里?2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。八、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。九、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m，每断面锚杆u根；采用树脂药卷