一级建造师之一建通信与广电工程实务能力测试A卷带答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务能力测试A卷带答案

单选题（共50题）1、IP电话采用共轭结构算术码本激励线性预测编码法，编码速率为()kbit／s。A.4B.5C.8D.6【答案】C2、塑料管道混凝土基础宽度应比管道孔群宽度宽()。A.50mmB.100mmC.150mmD.200mm【答案】D3、光在光纤中传播，产生色散的主要原因是()。A.吸收损耗B.散射损耗C.弯曲损耗D.波形畸变【答案】D4、在电源系统中，()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】C5、与10KV以上高压输电线交越处，两侧电杆上的避雷线安装应断开（）间隙。A.50B.100C.200D.400【答案】A6、实现全光网络的核心器件是()。A.光分插复用器(OADM)B.光交叉连接器(OXC)C.光纤放大器(OA)D.光分波器(ODU)【答案】B7、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为（）。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C8、（）是实现全光网络的核心器件。A.OXCB.OTNC.WDMD.PTN【答案】A9、高层电信建筑高度大于()的电信建筑属于一类建筑。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】B10、水平方位：为适应卫星轨道位置的变动，天线前方可用弧段应为()。A.400E～130°EB.50。E～130°EC.600E～130°ED.700E～130°E【答案】C11、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】A12、我国的地面数字电视信道传输标准是（）A.DVB.ISDBC.CMMBD.DTMB【答案】D13、电信设备底部应与地面加固，对于()的抗震设防，设备应与楼板可靠联结。A.6度及6度以上B.7度及7度以上C.8度及8度以上D.9度及9度以上【答案】C14、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是()。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度【答案】B15、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时设备输入端口处的平均接收光功率的()。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】B16、某光缆的型号为GYGTA2484，其中GY代表（）。A.通信用室（局）内光缆B.通信用室（野）外光缆C.通信用特殊光缆D.通信用移动光缆【答案】B17、综合布线系统中不包括（）。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输介质【答案】B18、交换机系统由进行通话的话路系统和连接话路的（）构成。A.管理系统B.监测系统C.计费系统D.控制系统【答案】D19、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D20、被称为“信息高速公路”的是()系统，它是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统。A.终端系统B.综合布线系统C.管理子系统D.工作区子系统【答案】B21、DWDM系统中不同波道OTU可以互换的是（）。A.发送端OTUB.中继型OTUC.接收端OTUD.收发合一型OTU【答案】C22、4G系统能够以()Mbps的速度下载，比拨号上网快2000倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】C23、以一组48V／200AH阀控式密封铅酸蓄电池作为一套-48V／960w设备的后备电池，以10h放电率计算后备时间约为()。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】D24、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》规定的设备材料采购方式不包括()。A.政府采购B.招标采购C.指定采购D.市场采购【答案】C25、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP化、无线化【答案】B26、安装600*300*2600mm机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内【答案】D27、关于传送网技术的说法，错误的是（）A.DWDM可以在同一光纤不同波长上传送速率和格式不同的数据B.SDH具有灵活的复用映射结构C.ASON支持端—端的业务自动配置D.OTN是以SDH和光通道技术为核心的传送网【答案】D28、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供用户终端的()，利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据。A.管理B.接入C.维护D.输出【答案】B29、广播电视中心工艺设备用电负荷的主要特点是()。A.可靠性要求极高B.负荷容量较大C.使用时间短D.工作稳定性要求低【答案】A30、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）m。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C31、数字音频广播（DAB）是将传送的模拟声音信号经过（）调制，转换成二进制数字信号进行传送的。A.压缩编码B.信道纠错编码C.脉冲编码D.音频幅度【答案】C32、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（）。A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平【答案】D33、某传输机房新增四列设备，设备高度和完工后的垂直偏差数据如下，指出不合格的列为()。A.机架高1.8m，垂直偏差1.6mmB.机架高2m，垂直偏差1.8mmC.机架高2m，垂直偏差2.0mmD.机架高2.6m，垂直偏差3.0mm【答案】D34、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性（），或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K【答案】A35、光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无须清除阻水油膏，接续效率高的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】C36、超五类双绞电缆与普通五类双绞电缆相比，具有()的特点。A.最大衰减小，近端串音衰减大B.最大衰减小，近端串音衰减小C.最大衰减大，近端串音衰减小D.最大衰减大，近端串音衰减大【答案】A37、下列属于业务网的是（）。A.基础网B.同步网C.互联网D.核心网【答案】C38、分组交换的可靠性高，分组作为独立的传输实体，便于实现差错控制，从而大大地降低了数据信息在分组交换网中的传输误码率，一般可达（）以下。A.10-8B.10-12C.10-10D.10-11【答案】C39、在配备太阳电池的通信机房，还必须配备()。A.逆变设备B.整流设备C.储能设备D.UPS交流不问断电源【答案】C40、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为B端，南向为A端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C41、通常电视发射天线采用的是()方式。A.垂直极化B.水平极化C.圆极化D.无极化【答案】B42、广播电视中心防火要求：建筑面积()m2以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.100B.120C.150D.200【答案】A43、（）是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C44、通信局内的工频低压配电线宜采用（）方式布放。A.地槽布放B.走线架上绑扎C.架空引线D.金属暗管布放【答案】D45、当声能衰减到原值的（）所需的时间，称为混响时间。A.1/10万B.1/20万C.1/100万D.1/200万【答案】C46、将通信基础设施纳入城市（）管理。A.红线B.紫线C.黄线D.蓝线【答案】C47、微波天线基本参数不包括（）A.驻波比B.天线增益C.噪声系数D.半功率角【答案】C48、广播电视中心防火要求：建筑面积()m2以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.100B.120C.150D.200【答案】A49、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约（）。A.300~500次B.500~800次C.800~1000次D.1000~1200次【答案】D50、关于光纤的说法，错误的是（）。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒介B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光纤在穿插过程中从表面逸出【答案】C多选题（共25题）1、4G移动通信主要由（）组成。A.用户设备（UE）B.无线网络控制器（RNC）C.操作维护子系统（OSS）D.增强无线接入网（E-UTRAN）E.增强分组核心网（EPC）【答案】AD2、关于对交流变压器避雷的说法，错误的是()。A.出入站的电缆金属护套，在入站处作保护接地，电缆内芯线在进站处应加装保安器B.应该安装在45°避雷区域内C.交流供电系统应采用三相五线制供电方式为负载供电D.当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线E.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器，避雷器应尽量靠近变压器装设【答案】AB3、下列相关单位的做法（）哪些违反了《通信工程质量监督管理规定》A.建筑单位为了降低成本，修改材料费，将35mm电源线修改为16mmB.监理单位将承包来的监理业务转包给其他监理单位C.建设单位组织竣工验收，有验收项目不合格而仍然交付试用的D.施工单位将工程非主体部分转包给其他单位E.建设项目对必须实行工程监理实行监理招标【答案】ABC4、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应（）。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接入和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC5、关于通信机房接地系统描述正确的是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于90平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD6、通信电源直流供电系统包括()等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器(DC／DC)【答案】ACD7、有线电视信号传输系统采用明线安装时对电缆的防雷主要采取的措施有()。A.利用吊挂电缆的钢丝作避雷线B.安装独立的避雷针C.利用天线杆顶部加长安装避雷针D.在电缆的接头和分支处用导线把电缆的屏蔽层和部件的外壳引人大地E.在电缆的输人和输出端安装同轴电缆保护器或高频信号保护器【答案】AD8、微波通信中，会造成通信中断的电波衰落有()。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落【答案】D9、铅酸蓄电池充放电正确的是（）。A.充放电期间温度不大于45°CB.设定充电电压时，浮充值应大于均充值C.初次放电每个单体电池的终了电压不应小于1.8VD.初充电结束时，电池电压连续3h以上不变E.10小时放电率放电比3小时测得的电池容量更大【答案】ACD10、地面数字电视传输国际标准电视传输标准包括（）A.ATSCB.DVBC.NTSCD.ISDBE.DTMB【答案】ABD11、用于光纤通道总衰减测试的仪器包括()。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC12、3G移动通信系统主要由（）组成。A.操作维护台B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.用户设备【答案】BC13、5G网络架构将引人全新的网络技术，()将成为5G网络的重要特征。A.SDNB.NFVC.IPD.SDHE.WDM【答案】AB14、SDH传送网的特点有()。A.是一个独立于各类业务网的业务公共传送平台B.具有强大的网络管理功能C.采用异步复用和灵活的复用映射结构D.不同厂商设备间信号可互通E.信号的复用、交叉链接和交换过程复杂【答案】ABD15、直埋光缆线路工程中，下列情况中可以采用塑料管保护的有（）。A.穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时B.穿越铁路时C.通过村镇等动土可能性较大的地段时D.穿越有疏浚可能的沟渠时E.穿越有挖泥可能的水塘时【答案】ACD16、广播电视中心由（）子系统组成。A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】ABD17、下面关于GPS天线安装要求正确的有（）。A.上方60°范围内（至少南向45°）应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于200mm的金属物体的水平距离不宜小于2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过1°E.在垂直方向与基站天线距离没有限制【答案】CD18、某省移动公司多次接到投诉，平原地区某村口附近手机显示信号强度仅有一格，且经常掉话，下列措施中，可直接改善现状的有()。A.适当提高基站发射功率B.降低天线高度C.减小天线与抱杆夹角度数D.增加基站载频数量E.增加基站传输接口速率【答案】AC19、在SDH微波中继通信系统中，中继站可分为()。A.再生中继站B.中频转接站C.高频转接站D.射频有源转接站E.射频无源转接站【答案】BD20、关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合型网经济性差【答案】ACD21、5G的主要技术场景有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.超密集组网D.低功率大连接E.低时延高可靠【答案】ABD22、移动通信的网络优化是平衡()之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.安全E.成本【答案】ABC23、机房设备通电前的检查包括()。A.卸下架内保险和分保险，检查架内电源线连接是否正确、牢固无松动B.接通列保险，检查信号系统是否正常，有无告警C.架内无断线混线，开关、旋钮，继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.接通机架总保险，观察有无异样情况E.机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序【答案】AC24、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试()指标。A.光纤通道总衰减B.光纤单位长度损耗C.光纤长度D.光纤偏振模色散E.光缆对地绝缘【答案】BC25、广播电视建筑应按其()等因素，分为一、二两类建筑物。A.建筑范围B.服务范围C.火灾危险性D.疏散E.扑救难度【答案】BCD大题（共10题）一、1．背景某项目部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2．问题(1)本工程的竣工资料中，竣工文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求?【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进人试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。二、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】三、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计800万元，其中材料费300万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的70%，最终合同款为357.5万元，其中施工费350万元，安全生产费用7.5万元，合同工期2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元/台班，人工费单价100元/元，增加用工所需管理费为增加人工的50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期5天，窝工20工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工4天，窝工10工日；事件三：因大暴雨成灾停工3天，窝工15工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加1天，施工单位综合费用预计增加5万元。问题：1.双方签约的合同价款357.5万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于2016.12.20日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款357.5万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）×70%=350万元安全生产费=800×1.5%=12万元合计：350+12=362万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为3天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为1天，可以索赔的费用为5万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362万元可索赔费用：3000+50000=53000元合计：362+5.3=367.3万元5.根据相关规定，500万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查。即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查。四、背景资料某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。1.根据工程特点，该施工单位应对哪些工序加以重点控制?2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?P2123.识别本工程的环境因素。4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1.（本小题5分）（1）管道基础；（2）塑料管铺设；（3）回填土方、夯填；（4）入孔内井壁抹灰；（5）管道试通；（6）管道沟槽的支护或放坡。（答出1项1分）2.（本小题5分）（1）安全措施；（2）关键工序和质量控制点；（3）施工工艺；（4）质量通病预防及注意事项；（5）施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。（各1分）3.（本小题5分）P295本工程环境因素五、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。六、背景资料某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的l6mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2.6m的DDF架垂直偏差为3.4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2.6m高的立柱垂直偏差为2.6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。1.根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内客并说明原因P1082.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?P266可理解为质量控制措施没落实3.本工程竣工技术文件还应补充哪些内容4.指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1.（本小题6分）（1）DDF需要返工（1分），因偏差大于l％。（2分），不合格；（2）过桥走道需要返工（1分），因水平偏差大于2mm/m（2分），不合格；2.（本小题4分）（1）没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位（2分）；（2）没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位（2分）；3.（本小题6分）P328（1）开工报告；（2）已安装设备明细表；（3）停工报告；（4）复工报告；（5）交接书；（6）验收证书（各1分）。4.（本小题4分）P329七、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1．5m；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200m；直埋部分有一处与电力电缆交越。施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐篷。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。【问题】1．施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?2．本工程中影响质量的重要过程有哪些?3．出现大部分光缆接头衰减过大现象的原因是什么?应该如何预防?4．电杆倾斜的主要原因是什么?5．开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?6．简述光缆敷设时打结扣的预防措施。【答案】1．施工现场设立临时设施时应考虑的问题：(1)距离施工现场近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。2．影响质量的重要过程：(1)跨距200m的跨河施工；(2)直埋光缆沟的沟深控制；(3)光缆接续；(4)与电力电缆交越处的施工。3．出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4．电杆倾斜的主要原因：拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5．开挖电缆沟时应采取的措施：(1)探明电力电缆的确切位置和深度；(2)人工小心开挖；(3)通知电力电缆产权单位到场；(4)做好应急预案。6．光缆敷设时打结扣的预防措施：敷设光缆时，应严格按施工操作规程进行；配备必要的放缆机具；按照规范要求盘好“CXD”形；根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数；控制好放缆的速度；在关键点要安排有丰富经验的人员具体负责；保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。八、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台