一级建造师之一建工程法规过关检测试卷B卷附答案

一级建造师之一建工程法规过关检测试卷B卷附答案

单选题（共60题）1、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。A.预拌混凝土B.袋装水泥C.预拌砂浆D.散装水泥【答案】B2、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利.这种调解方式为()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.民间调解【答案】D3、企业对（）的职工，可以实行不定时工作日制。A.从事长途运输B.从事特别繁重和过度紧张的体力劳动C.从事夜班工作D.在哺乳期工作【答案】A4、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】A5、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务而发生的债称为（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】D6、（）是指对国家行政机关工作人员的惩戒。A.赔偿损失B.刑事制裁C.行政处分D.行政处罚【答案】C7、下列规范性文件中，由国务院有关部委负责制定并公布的是()。A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》【答案】D8、申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由()审批。A.国家发展和改革委员会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院对外贸易经济行政主管部门D.国务院建设行政主管部门【答案】C9、依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由()依法给予治安管理处罚。A.公安机关B.所在地人民政府C.人民法院D.人民检察院【答案】A10、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全事故的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【答案】B11、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【答案】A12、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。2017真题A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为【答案】D13、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】A14、许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A.1B.2C.3D.6【答案】B15、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A16、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。（2012）A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】A17、劳动争议申请仲裁的时效期间为()。A.1年B.2年C.6个月D.4年【答案】A18、人民法院审理行政案件，不适用（）。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【答案】A19、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【答案】B20、关于施工许可证，下列表述正确的是()。A.颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可B.只要颁发了施工许可证就不会再被废止C.颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证D.领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设【答案】A21、（2019年真题）下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（）A.拒不执行生效法律文书确定义务的B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的C.拒不履行执行和解协议的D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的【答案】D22、建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防治监管部门【答案】C23、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，.总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉要求确认该分包合同无效。根据国相关法律规定，人民法院（）。A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉B.不予受理；C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D.应当先审查合同效力，确认合词无效后受理【答案】B24、全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经（）批准后再划定公布。A.国务院文物行政部门B.国家发改委C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市文物行政部门【答案】C25、下列合同中,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】B26、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后。在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C27、建设单位和施工单位签订施工合同，合同在A市签订，工程项目在B市，后因为工程款的支付问题，施工单位欲提起诉讼，应向()法院提出。A.建设单位所在地B.施工单位所在地C.A市D.B市【答案】D28、行政责任的承担方式包括行政处罚和()（2012）A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【答案】B29、下列关于著作权的说法，正确的是（）。A.单位作品的著作权归单位的法定代表人B.一般情况下，职务作品的著作权归单位，但应对作者给予奖励C.委托作品的著作权，有约定从约定，没有约定归委托人D.主要利用单位的物质条件，并由单位承担责任的职务作品著作权（署名权除外）归单位【答案】D30、借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。（2012）A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩【答案】A31、某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生地（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.县级人民政府D.设区的市级人民政府【答案】B32、以下事项可以由行政法规规定的事项为()。A.行政拘留B.税种的设立C.对非国有财产的征收、征用D.企业注册【答案】D33、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A.可变更、可撤销B.有效C.无效D.效力待定【答案】B34、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权【答案】D35、根据《招标公告和公示信息发布管理办法》规定，下列说法正确的是（）。A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当依法向社会公开B.依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，采用电子招标投标方式的应当载明潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址C.发布媒介应当按照规定采取有效措施，确保发布招标公告和公示信息的数据电文不被篡改、不遗漏和至少3年内可追溯D.任何单位和个人认为发布媒介在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，根据有关规定可以向相应的省级以上发展改革部门或其他有关部门投诉、举报。【答案】D36、下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是（）。A.地方施工总承包序列一级资质B.专业承包序列二级资质C.专业承包序列不分等级资质D.不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质【答案】D37、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。A.对双方当事人均有约束力B.可以排除法院的司法管辖权C.对法院不具有约束力D.对仲裁机构具有约束力【答案】C38、根据《民用建筑节能条例》，下列关于新建建筑节能的规定中，错误的是（）A.国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备B.国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备C.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备D.建设单位不得在建筑活动中使用列入限制使用目录的技术、工艺、材料和设备【答案】D39、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.权利人有撤销的权利B.善意相对人对合同有追认权C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【答案】D40、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【答案】A41、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【答案】B42、施工单位应当对管理人员和作业人员()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.每半年至少一次B.每季度至少一次C.每年至少一次D.每两年至少一次【答案】C43、关于施工企业法人的说法，正确的是()。A.施工企业的法定代表人与企业之间是法定代理关系B.施工企业法人是自主经营、自负盈亏的市场主体C.施工企业法人以其注册登记地作为住所地D.施工企业法人合并、分立的，其权利义务终止【答案】B44、关于夜间施工,以下说法正确的是()。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】D45、发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是()。A.承包人已经完成的建设工程质量不合格B.承包人将承包的建设工程分包C.承包人合同约定的期限内没有完工D.承包人以行为表明不履行合同主要义务——预期违约【答案】D46、某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位必须具备（）。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】D47、2009年2月15日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2010年6月22日，乙施工单位按时完成了工程项目，并要求甲建设单位支付工程款，但甲建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，乙施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）。A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【答案】D48、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。A.10万元以上30万元以下B.15万元以上30万元以下C.20万元以上40万元以下D.20万元以上50万元以下【答案】D49、根据《民法典》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定B.可变更C.无效D.可撤销【答案】C50、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）。A.2010年3月15日B.2010年3月31日C.2012年3月15日D.2012年3月31日【答案】A51、关于安全生产许可证管理规定中，下列理解正确的是()。A.施工企业法定代表人变更的不影响安全使用许可证的效力B.施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回注销C.企业丢失安全生产许可证，补办后应立即到公众媒体上声明作废D.在安全生产许可证有效期内，施工单位未发生死亡事故，安全生产许可证期满后自动延期【答案】B52、《环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（）必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B53、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是()。A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的利益D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密【答案】D54、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范闱内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经()会同同级文物主管部门批准A.城市、县人民政府建设行政主管部门B.城市、县人民政府城乡规划主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院城乡规划主管部门【答案】B55、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证【答案】B56、关于定金的说法，正确的是（）A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20％，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】D57、某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于()。A.要约邀请B.要约撤销C.承诺D.新要约【答案】D58、（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】C59、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。A.10月15日B.12月1日C.12月20日D.12月25日【答案】A60、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。A.40%B.30%C.50%D.60%【答案】C多选题（共45题）1、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。(2015真题)A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.修理、重作，更换E.消除影响、恢复名誉【答案】ACD2、关于买卖合同的说法，正确的有（）。2016A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】AB3、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是（）。A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付4万元C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位应当要求施工单位支付5万元E.甲单位有权要求施工单位支付2万元【答案】ABD4、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，评标过程有（）情形，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标，有关行政监督部门可处3万元以下的罚款。A.使用招标文件没有确定的评标标准和方法的B.应当回避担任评标委员会成员的人参加评标的C.评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的D.评标委员会及其成员在评标过程中有违法行为，但不影响评标结果的E.评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间竞争，但不影响评标结果的【答案】ABC5、关于对注册建造师违法行为查处分工的说法,正确的有()。A.由违法行为发生地建设主管部门或有关部门查处B.注册机关无权对违法行为处理C.违法行为发生地建设主管部门或有关部门享有撤销注册的建议权D.注册机关撤销注册的,应当告知行为发生地建设主管部门或有关部门E.注册建造师异地执业的,由注册所在地建设主管部门作出处理【答案】ACD6、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有（）A.甲必须具有法人资格B.乙必须具有法人资格和相应资质C.甲、乙具有连带的权利义务关系D.合同应当采用书面形式E.合同的签订一定要有第三人担保【答案】BD7、建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】BC8、下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】AB9、根据《建设工程安全生产管理条例》,安全作业环境及安全施工措施所需费用的用途包括()。A.用于施工安全防护用具及设施的采购和更新B.用于为现场危险工作人员购置意外伤害保险C.用于安全施工措施的落实D.用于安全生产条件的改善E.用于为现场工作人员缴纳工伤保险【答案】ACD10、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位(2015真题)【答案】ACD11、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有()。A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块D.分隔墙的混凝土小型砌块E.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】ABC12、不需要领取施工许可证的条件是()。A.工程投资额在30万元以下的建筑工程B.抢险救灾工程C.实行开工报告审批制度的建筑工程D.政府行政办公用工程E.农村自建低层住宅【答案】ABC13、下列关于买卖合同交付方式的说法，不正确的是（）。A.合同约定由合同标的物当前持有人（第三人）交货给买受人的，属于指示交付B.买方付款后，卖方仅交付购物凭证，属于拟制交付C.试用期到后，买受人交付了货款，属于占有改定D.房屋出售后，买受人未搬入，出卖人继续使用该房产，属于简易交付E.一手交钱一手交货为现实交付【答案】CD14、根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜所应具备的条件包括（）。A.有从事同类工程建设项目招标的经验B.设有专门的招标机构或者拥有2名以上专职招标业务人员C.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E.具有项目法人资格【答案】ACD15、下列情形导致要约失效的有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.要约人依法撤回要约D.承诺期届满，受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】ABD16、当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和者交易习惯确定的，则（）。A.给付货币的,在接受货币一方所在地履行B.履行义务一方有权选择履拧地点C.交付不动产的，在不动产所在地履行D.接受履行方有权选择履行地点E.其他标的，在履行义务一方所在地履行【答案】AC17、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（）。A.建设资金已经落实B.按照规定应当委托监理的工程已委托监理C.按照规定应当招标的工程虽没有招标，但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求【答案】AD18、根据我国《民法典》的规定，下列属于要约邀请的有（）。A.寄送的价目表B.招股说明书C.招标公告D.拍卖公告E.投标文件【答案】ABCD19、（2020年真题）关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】CD20、民事纠纷的特点包括（）。A.民事纠纷具有可处分性B.民事纠纷具有一定的裁量性C.民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议E.民事纠纷主体之间的法律地位平等【答案】AD21、根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。☆2014真题A.工程监理单位B.工程监理人员的名单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入场时间【答案】ACD22、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内可能埋藏文物的地方进行考古调查D.水库施工中发现水下文物的应当立即报告当地水利部门E.建筑基坑施工中发现文物的应当向当地文物主管部门报告，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在7日内提出处理意见【答案】C23、关于缺陷责任期的说法,正确的有()。A.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月E.由于承包人原因导致程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】B24、下列市场行为中，不属于承诺的有（）。A.发布招标公告B.发布拍卖公告C.发售招标文件D.发出中标通知书E.递交投标文件【答案】ABC25、关于建造师初始注册的说法，正确的是（）。A.王某只要取得资格证书，即符合初始注册条件B.赵某初始注册应当通过聘用企业向省级人事主管部门提出申请C.申请人陈某未在资格证书签发3年内申请的，不予注册D.李某违反法定程序作出准予注册许可的，应当撤销注册E.钱某在注册1年后，变更执业单位并办理注册，其在新单位的注册有效期为2年【答案】D26、下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】AB27、某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全许可证遗失。则其应（）。A.立即向住房和建设行政部门报告B.立即向原许可证颁发机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接向原颁证机关补办【答案】BD28、下列是民事诉讼的当事人有（）。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.第三人E.律师【答案】ABCD29、注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】ABCD30、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。A.货物运输合同B.银行贷款合同C.买卖合同D.租赁合同E.施工合同【答案】B31、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力【答案】BCD32、根据《民法典》规定，建设工程合同可分为（）。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程施工合同D.建设工程采购合同E.建设工程监理合同【答案】ABC33、根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。(2015真题)A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】BD34、下列违法承包发包的情形中,应当由资质审批机关降低其资质的有()。A.2年内发生2次转包B.2年内发生4次转包C.2年内发生3次挂靠D.2年内1次转让出借资质证书E.2年内发生4次资质挂靠【答案】BC35、下列权利中属于物权中用益物权的是()。A.村民李某的宅基地使用权B.公民张某商品房的建设用地使用权C.质押权人对质押物的使用权D.村民房某对荒山的承包经营权E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权【答案】