风电工程勘察设计招标文件范本

1风电工程勘察设计招标文件范本管理部组织了施工服务类招标文件范本(《标准招标文件》)编制工作，目前完成编制的(一)标准性标准化是本次范本编制的中心指导思想，也是实现自动评标和远程评标的重要基础。在严格执行国家最新法律法规、招标文件范本标办法”和第六(八)章“投标文件格式”等章节的内容和格式。评分要素保持与“投标文件格式”目录相一致，既利于投标人编(二)先进性本次范本编制依据了国家最新出台的法律法规、招标文件范本和合同范本，体现了国家最新的管理理念和管理要求。包括：国家发改委2017年第10号令《招标公告和公程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),国家能源局2016年第9号公告发布的《电(三)适用性2根据标准目录编制范本，范本的针对性强，平台标准化模块中选择相适用的招标文件范本，减少了范本的不适用问题。此外，评分办法也按照范本的类别进行了细分，对于技术含量较高、价格相对次要价格的评分权重由50%:10%:40%调整为60%:20%:20%,施工类和生产类招标文件范本还维持50%:10%:40%。(四)指导性本次范本编制的另一个指导思想是让招标人在使用范本时尽可能多的采用选择 (A/B两种推荐描述或取值任选一种)或确认(xx×推荐描述或取值)的形式完成招标文件的编制工作，尤其体现在“专用合同条款”和“发包人要求(技术标准和要求)”章节。国家范本中关于“专用合同条款”和“发包人要求(技术标准和要求)”等章节是空白的，本次29本范本全部进行了编写，按招标项目的具体情况进行完善即可完成标书编制，对于招标管理人员而言具有较强的(五)灵活性本次范本条款更具灵活性，允许招标人根据标的实际情况对相应条款进行相应修改，例如：材料价格调整的品种和风险幅度、变更估价的下浮系数等关键合同条款均采(六)公平合理性本次范本合同条款的编制遵循了公平公正的原则，对于合同变更、市场价格波动、施工类范本编制了以预防为主、条款清晰完整、可操作性强的合同条款，最大限度施工类标的要求设置最高投标限价，同时以有效报价平均值降5%为最佳得分值，鼓励施工单位适度竞价，避免恶性竞争，使得评标办法更趋于合理。3《中国集团有限公司风电工程勘察设计招标文件范本(2018年版)》(以下简称《范本》)是依据现行国家有关招投标的法律和法规、集团公司招标管理规定及工程管理制一、本《范本》是在中华人民共和国《标准勘察招标文件(2017年版)》和《标准设计招标文件(2017年版)》的基础上，结合集团公司的招投标和工程管理要求，进行二、本《范本》适用于集团公司风电工程勘察设计招标，原则上不得修改。三、本《范本》所有用下划线标示的文字为推荐采用的示前后为可选择项),招标人应根据招标项目具体特点和实际需要直接使用、加以修改四、本《范本》所有用★标示的条款(内容)为实质性要求和条件。招标人应该在五、本《范本》中空缺处(要求投标人填写资料的格式除外),招标人应根据实际六、招标人按照本《范本》第一章“招标公告”的格式发1.招标公告中“项目名称”指工程项目审批、核准或备案名称。2.招标公告中“招标范围”可根据项目具体招标内容自行填写。3.招标公告中“投标人资格要求”中所有下划线部分，可根据项目具体招标内容的七、本《范本》第三章“评标办法”规定为综合评估法。各评审因素的评审标准、分值和权重等原则上不允许修改；如确需修改，应由招标人提出申请批准后方可修改。八、本《范本》第四章“合同条款及格式”中通用合同条款部分应当不加修改地引九、本《范本》第五章“发包人要求”由招标人根据招标十、本《范本》第六章“投标文件格式”中的格式不允许修改。十一、本《范本》为2018年版，将根据实际执行过程中出现的问题进行修改。各4使用单位或个人对本《范本》的修改意见和建议，可向中国集团有限公司物资管理部反 (项目名称)勘察设计招标文件1 1第一卷 2第一章招标公告 31.招标条件 32.项目概况与招标范围 33.投标人资格要求 4.技术成果经济补偿 35.招标文件的获取 46.投标文件的递交 47.发布公告的媒介 48.联系方式 4第二章投标人须知 6投标人须知前附表 6 1.1招标项目概况 1.2招标项目的资金来源和落实情况 1.3招标范围、勘察设计服务期限和质量标准 1.4投标人资格要求 1.5费用承担 1.7语言文字 1.8计量单位 1.9踏勘现场 1.10投标预备会 1.12响应和偏差 2.招标文件 2.1招标文件的组成 22.2招标文件的澄清 2.3招标文件的修改 2.4招标文件的异议 20 3.1投标文件的组成 3.2投标报价 3.3投标有效期 3.4投标保证金 3.5资格审查资料 3.6备选投标方案 3.7投标文件的编制 4.投标 4.1投标文件的密封和标记 244.2投标文件的递交 4.3投标文件的修改与撤回 25 5.1开标时间和地点 5.2开标程序 5.3开标异议 6.1评标委员会 6.2评标原则 7.1中标候选人公示 7.2评标结果异议 267.3中标候选人履约能力审查 3 7.5中标通知 7.6技术成果经济补偿 7.7履约担保 7.8签订合同 8.1重新招标 8.2不再招标 9.1对招标人的纪律要求 9.2对投标人的纪律要求 9.3对评标委员会成员的纪律要求 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 9.5投诉 附件一：开标记录表 附件二：标前问题澄清 附件三：评标问题澄清 第三章评标办法(综合评估法) 2.1初步评审标准 2.2分值权重构成与评分标准 3.1初步评审 43.2详细评审 3.3投标文件的澄清 3.4评标结果 第四章合同条款及格式 第一节通用合同条款 1.1词语定义 1.2语言文字 1.3适用法律 1.4合同文件的优先顺序 1.5合同协议书 421.6文件的提供和照管 1.9严禁贿赂 1.10知识产权 1.11文件及信息的保密 1.12发包人要求 2.1遵守法律 2.2发出开始勘察设计通知 2.3办理证件和批件 2.4支付合同价款 442.5提供勘察设计资料 2.6其他义务 53.1发包人代表 3.2监理人 3.3发包人的指示 443.4决定或答复 4.1勘察设计人的一般义务 4.2履约担保 454.3分包和不得转包 454.4联合体 4.5项目负责人 4.6勘察设计人员的管理 4.7撤换项目负责人和其他人员 4.8保障人员的合法权益 4.9合同价款应专款专用 5.1一般要求 475.2勘察设计依据 475.3勘察设计范围 5.4勘察作业要求 5.5勘察设备要求 5.6临时占地和设施要求 495.7勘察安全作业要求 5.8环境保护要求 5.9事故处理要求 5.10勘察设计文件要求 66.1开始勘察设计 6.2发包人引起的周期延误 6.3非人为因素引起的周期延误 6.4勘察设计人引起的周期延误 6.5第三人引起的周期延误 6.6完成勘察设计 6.7提前完成勘察设计 7.1发包人原因暂停勘察设计 7.2勘察设计人原因暂停勘察设计 7.3暂停期间的文件照管 8.1勘察设计文件接收 8.2发包人审查勘察设计文件 8.3审查机构审查勘察设计文件 53 9.1工作质量责任 539.2勘察设计文件错误责任 549.3勘察设计责任主体 9.4勘察设计责任保险 5512.1合同价格 12.2定金或预付款 712.3中期支付 12.4费用结算 13.1不可抗力的确认 13.2不可抗力的通知 13.3不可抗力后果及其处理 14.1勘察设计人违约 14.2发包人违约 14.3第三人造成的违约 第二节专用合同条款 1.1词语定义与解释 1.4合同文件的优先顺序 581.6文件的提供和照管 1.12发包人要求 3.1发包人代表 3.2监理人 3.4决定或答复 60 4.1勘察设计人的一般义务 4.2履约担保 4.4联合体 84.5项目负责人 5.1一般要求 5.2勘察设计依据 5.3勘察设计范围 5.7勘察安全作业要求 5.11工程勘察设计保证措施 6.1开始勘察设计 626.2发包人引起的周期延误 6.3非人为因素引起的周期延误 6.4勘察设计人引起的周期延误 646.6完成勘察设计 64 7.2勘察设计人原因暂停勘察设计 7.4暂停勘察设计后的复工 648.勘察设计文件 648.1勘察设计文件接收 648.2发包人审查勘察设计文件 8.4知识产权 6612.1合同价格 912.4费用结算 13.不可抗力 13.1不可抗力的确认 14.违约 14.1勘察设计人违约 14.2发包人违约责任 14.4合同解除 15.争议的解决 16.专用合同条款附件 附件1:项目进度安排 附件2:勘察设计人向发包人交付的工程设计文件目录 附件3:本项目的勘察设计人员表 附件4:勘察设计进度表 附件5:施工图交付计划 附件6:考核办法 72附件7:廉洁合同 72第三节合同附件格式 附件一：合同协议书 附件二：履约担保格式 第二卷 第五章发包人要求 一、勘察设计要求 二、适用规范标准 三、成果文件要求 四、发包人财产清单 五、发包人提供的便利条件 六、勘察设计人需要自备的工作条件 七.发包人的其他要求 第三卷 第六章投标文件格式 一、投标函及投标函附录 (二)投标函附录 二、法定代表人身份证明 二、授权委托书 三、联合体协议书(若有) 五、投标人关于资格的声明函 六、项目负责人(设计总工程师)委托书 七、勘察设计费用清单 八、资格审查资料 (一)基本情况表 (二)近年财务状况表 (三)近年完成的类似项目情况表 (四)正在勘察设计和新承接的项目情况表 (五)近年发生的诉讼及仲裁情况 (六)拟委任的主要人员汇总表 (七)主要人员简历表 (八)银行资信证明 (九)投标人信用证明材料 九、勘察纲要和设计方案 十、差异表 十一、商务部分评标因素统计表 十二、技术部分评标因素统计表 十三、廉洁合同 十四、其他资料 11.本招标文件由以下章节组成第一章招标公告投标人须知评标办法合同条款及格式发包人要求投标文件格式上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。2.投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件要求的投标3.凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。第一卷23勘察设计招标—XXXX年XX月分子公司名称+项目名称招标公告本招标项目(项目名称)已由(项目审批、(批文名称及编号)批准建设，项目业主为,建设资金来自银行贷款/企业自筹，出资比例为,招标人为 项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。2.项目概况与招标范围 2.4招标范围：初步设计阶段的勘察设计、施工图设计阶段的勘察设计、竣工图编制及技术服务工作等。 °“工程勘察综合甲级资质和工程设计电力工程甲级资质”_,近5年内具有独立承担2个3.2投标人拟派项目负责人(设计总工程师)须具有勘察设计行业工程项目经理资格证或高级及以上职称，须具有5年以上从事设计工作经历并担任过2个及以上MW等级及以上风电发电项目主体工程勘察设计的项目负责人(设计总工程师)业绩。3.3投标人拟派技术负责人(主管总工程师)须具有高级及以上职称，须具有10年以上从事设计工作经历并担任过2个及以上MW等级及以上风力发电项目主体工程勘察设计的技术负责人(主管总工程师)业绩。3.6本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资格条件进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求的，评标委员会将否决其投标。本次招标对未中标人投标文件中的技术成果(给予或不给予)经济补偿。45.1获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于年月 日时至年月日时(北京时间，下同),登录集团有限公司电子商务平台(网址：,以下简称“电子商务平台”),下载电子招5.2招标文件每套售价详见电子商务平台，标书费汇款5.3招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标单位在下载招标文手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通知，请在邮件告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。6.投标文件的递交6.1递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 年月日时整(如有变化，另行通知),投标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。6.2逾期送达(上传)的投标文件，电子商务平台将予以拒收。6.4纸质版投标文件递交：纸质版投标文件应按招标文件要求密封递交至开标场所，纸质版仅作为资料存档用，开标评标均以电子商务平台上递交的电子投标文件为准，开标现场不再开启纸质6.5本次开标评标均在电子商务平台进行，对于电子商务平台投标操作不熟悉的投标人，请与6.6本次招标以中国集团公司电子商务平台()投标人上传加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和报价文件的总大小不能超过800M,投标文件(含商务、技术和报价文件)总数量不能超过20个，且单个文件的大小不能超过100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在中国集团公司电子商务平台上传加密的投标文件，并递交纸质投标文件。本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台()、中国集团有限公司电子商务平台()上发布，其它任何网站不得转载。未经许可，其它任何网站不5招标代理机构：北京国电工程招标有限公司地址：北京市石景山区银河大街银河财智中心室 6第二章投标人须知条款号条款名称编列内容招标人招标代理机构招标项目名称见招标公告项目建设地点见招标公告项目建设规模见招标公告项目投资估算资金来源及比例见招标公告资金落实情况已落实招标范围见招标公告勘察设计服务期限见招标公告设计要求及质量标准一、设计要求勘察设计单位应按照中国集团有限公司相关标准化设计规范、设备物资选型导则等开展风力发电工程设计，优二、质量标准1.本工程质量标准全面执行国家和行业颁布的现行有效的有关规范、标准；2.满足《中国集团公司电力工程设计管理规定》、《中国7条款号条款名称编列内容集团公司风力发电工程设计技术规定》;3.满足《中国集团公司风电项目精品工程创建及评价管理办法》要求。投标人资质条件、能力、信誉★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；没有出现法定解散事由或者处于歇业、破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；★五、项目负责人、技术负责人的资格要求：见招标公七、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5资格审查资料”。是否接受联合体投标口不接受口接受，应满足下列要求：见招标公告投标人不得存在的其他情形除投标人须知总则第1.4.3项外，还有：踏勘现场口不组织踏勘联系人：投标预备会☑不召开召开地点：8条款号条款名称编列内容投标人在投标预备会前提出问题时间：现场踏勘时间之前形式：投标人应在中国集团有限公司电子商务平台上传招标文件澄清发出的形式由中国集团有限公司电子商务平台发布(网址：htp:/),投标人由平台下载分包口不允许口允许，分包内容要求：分包人的资质要求：实质性要求和条件法律法规要求及投标须知前附表、第四章、第五章中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件偏差口不允许偏差幅度：构成招标文件的其他资料投标人要求澄清招标文件时间：投标截止时间前10日形式：投标人应在中国集团有限公司电子商务平台上传招标文件澄清发出的形式由中国集团有限公司电子商务平台发布(网址：),投标人由平台下载投标人确认收到招标文件澄清时间：收到(查看)后即为确认形式；投标人应在中国集团有限公司电子商务平台(网招标文件修改发出的形式在中国集团有限公司电子商务平台发布(网址：),投标人由平台下载投标人确认收到招标文件修改时间：收到(查看)后即为确认形式：投标人应在中国集团有限公司电子商务平台(网9条款号条款名称编列内容构成投标文件的其他资料报价方式固定总价，投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示最高投标限价口无增值税税金的计算方法按国家现行办法计算投标报价的其他要求投标有效期投标截止时间后180天投标保证金1.投标保证金金额xxxxxx元。2.操作流程：投标保证金应为银行电汇，保证金电汇金额及账户详见中国集团有限公司电子商务平台单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信与购买招标文件开户行账号不同)等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3.为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为中国集团有限公司电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录中国集团有限公司电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、姓名、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。4.投标保证金必须以投标人的基本账户电汇(不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇)。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇(不允许将多个标的保证金合成一笔)。如因本条原因造成保证金无法正常退回条款号条款名称编列内容或延期退回，我方将不承担相关责任。5.招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。6.招标人及/或招标代理机构北京国电工程招标有限公司退还投标保证金的地点为北京市石景山区银河大街6号院1号楼A1座(银河财智中心),投标人收取退还的投标保证金的地点亦为北京市石景山区银河大街6号院其他可以不予退还投标保证金的情形资格审查资料的特殊要求口无近年财务状况的年份要求近年完成的类似项目情况的时间要求近3年(年月至年月)近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求是否允许递交备选投标方案口不允许口允许纸质投标文件签字或盖章要求投标文件应用不褪色的材料打印装订，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章纸质投标文件副本份数及其他要求纸质投标文件副本份数：1份是否要求提交电子版文件：⊥份(U盘存储)其他要求；随纸质版递交的U盘存储电子版文件应为可编辑文档纸质投标文件是否需分册装订口不需要口需要，分册装订要求：条款号条款名称编列内容电子投标文件所附证书证件要求扫描件并进行电子签章电子投标文件加密要求投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用电子商务平台指定的电子钥匙(指定供应商为南京优泰科技发展有限公司，所使用的数字证书为CFCA提供)纸质投标文件封套上应载明的信息(项目名称)勘察设计投标文件招标人名称：招标人地址： 投标文件的封套加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。投标截止时间见招标公告递交纸质投标文件地点见招标公告投标文件是否退还否开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点开标程序电子开标评标委员会的组建评标委员会构成：5人以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：专家库随机抽取评标委员会推荐中标候选人的人数1-3人中标候选人公示媒介及期限公示媒介：中国招标投标公共服务平台()、中国集团有限公司电子商务条款号条款名称编列内容平台()。公示期限：3日是否授权评标委员会确定中标人否技术成果经济补偿口不补偿履约担保是否要求中标人提交履约担保：□要求，履约担保的形式；履约保证金或银行保函；履约担保的金额：合同金额的10%;口不要求是否采用电子招标投标本次招标以中国集团有限公司电子商务平台确认(网址：,以下简称“电子商务平台”)投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在电子商务平台上传加密的投标文件(如投标文件中图纸资料过大无法上传，应采用U盘《盖章扫描件》方式随纸质投标文件一起递交),并递交纸质投标文件一正一副。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未按要求完成投标文件全部传输的(技术文件、商务文件、分项价格、投标总价),视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否开标采用在电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标代理条款号条款名称编列内容机构在电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在电子商务平台查看所有有效投标人报价，并在24小时内进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失(如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用)。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心(CFCA)提供。虽然解密成功，投标文件无法读取(含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况),由评当发生极端情况(或不可抗力)造成无法正常电子开评标时，经开标现场事故应急小组确认并现场宣布开标采用开启投标人递交的纸质投标文件方式，并以纸质投标文件作为招评标依据。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复(程序、中间件、数据库及网络交换机等);大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复(电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等);服务器端软、硬件出现故障无法修复(解密服务、中间件、数需要补充的其他内容1.本标段的电子商务平台交易费向中标人收各投标人的报价应在投标总价中包含电子商务平台交易费，中标人应在合同签订后，在电子商务平台上缴纳平台交易费。取费标准执行《中国集团有限公司电子商务相关业务取费标准》(集团物【2016】241号)。发票由条款号条款名称编列内容招标人住所地XX市XX区XX路/大街XX号院XX号楼XX座。”3.“招标代理机构北京国电工程招标有限公司与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构北京国电工程招标有限公司住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构北京国电招标有限公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构北京国电工程招标有限公司住所座(银河财智中心)”1.1招标项目概况法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。1.2招标项目的资金来源和落实情况1.3招标范围、勘察设计服务期限和质量标准1.4投标人资格要求(1)资质要求：见投标人须知前附表；(2)财务要求：见投标人须知前附表；(3)业绩要求：见投标人须知前附表；(4)信誉要求：见投标人须知前附表；(5)项目负责人、技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；(6)其他主要人员要求：见投标人须知前附表。(7)其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；(3)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；(5)为本招标项目的代建人；(6)为本招标项目的招标代理机构；(7)与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；(8)与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；(9)被依法暂停或者取消投标资格；(10)被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；(11)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；(12)在最近三年内发生重大勘察或设计质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);(13)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；(14)被最高人民法院在“信用中国”网站()或各级信用信息共享平台(15)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);(16)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.5费用承担1.5.2本次招标的招标代理服务费(中标服务费)和电子商务平台交易费向中标人收取。1)招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。取费标准执行《中国集团有限公司招标代理服务费取费标准》(集团物〔2012)150号〕。2)电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国集团有限公司电子商务相关业务取费标准》(集团物【2016】招标代理服务费取费标准服务类型费率中标额(万元)货物招标服务招标工程招标服务类型费率货物招标服务招标工程招标100万元以下100～500万元500～1000万元1000～5000万元5000~10000万元1～5亿元5～10亿元10～50亿元50～100亿元100亿元以上一次招标最高限额(完成一次招投标全流程)350万元300万元450万元招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：(500-100)万元×0.77%=3.08万元(1000-500)万元×0.605%=3.025万元(5000-1000)万元×0.385%=15.4万元(6000-5000)万元×0.22%=2.2万元合计收费=1.1+3.08+3.025+15.4+2.2=24.805(万元)(2)电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。取费标准执行《中国集团公司电子商务相关业务取费标准》(集团物【2016】241号),具体标准如下表：电子招标平台交易费取费标准中标额(万元)服务类型服务类型费率服务招标工程招标100万元以下100～500万元500～1000万元1000～5000万元5000～10000万元1～5亿元5～10亿元10～50亿元50～100亿元100亿元以上一次招标最高限额(完成一次招投标全流程)150万元225万元1.7语言文字1.8计量单位1.9踏勘现场1.10投标预备会1.12响应和偏差2.招标文件2.1招标文件的组成(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(5)发包人要求；(6)投标文件格式；2.2招标文件的澄清2.3招标文件的修改2.4招标文件的异议3.投标文件3.1投标文件的组成(1)投标函及投标函附录；(3)联合体协议书(如有);(4)投标保证金；(6)项目负责人(设计总工程师)委托书；(7)勘察设计费用清单；(8)资格审查资料；(10)差异表；(11)商务部分评分因素统计表；(12)技术部分评分因素统计表；(13)廉洁合同；(14)投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1(4)目所指的候等自然状况和周围环境状况以及法律、法规、政策的情况下做出的投标报价。投标报价应包括完成服务内容及约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切费用。报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此项修改须符合本章第4.3款的有关要求。投标人在投标截止时间前提出的降(提)价函或在投标文件中所作的类似规定(如有)须附有降(提)价部分的详细说明，并有投标人法定代表人或其授权代表签字，否则降(提)价函将被视为无效。降(提)价函或投标文件的类似规定中如无另行说明，视为其报价中各项报价分别按照降(提)价函的降(提)幅度，做同比例的下浮(提升)。在投标人须知前附表中载明。单，并列出详细的报价说明、报价构成，投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。标人在计算报价时应考虑一定的市场风险系数。风险费无论在报价表中有无体现，均认为包含在报包括工程勘察费、工程设计费、工程优化设计费、技术服务费及其他费用。工程勘察费是指收集已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测工程设计费指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件(如有)、竣工图文件等服务所收取的费用，包括基本设计费和其他设计费。(1)基本设计费基本设计费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件、竣工图编制文件收取的费用；提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题的费用；参加试运行、机组性能考核和竣(2)其他设计费其他设计费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件(如有)编制费等。工程优化设计费是指对工程技术方案、技术指标进行优化收取的费用。技术服务费是指提供现场工地代表技术服务及其他与设计相关的技术服务。(1)配合行业及集团公司初步设计原则、初步设计、施工图设计等阶段审查工作的费用。(2)采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品所发生的试验费用；(3)编制技术规范书，配合评标，参加技术谈判工作的费用；(4)施工招标工程量清单及分标段概算编制费；(5)参加设计联络会费用；(6)电厂标识系统编码费(如有);(7)设备厂家资料(进行设计所必须的厂家资料)配合费；(8)试桩费用；(9)配合精品工程创建、专业验收、专项验收、达标投产等费用；(10)为完成本工程设计工作必须的科研及试验费用；(11)配合设计监理工作的费用(如有);(12)变更设计发生的费用；(13)风险包干费；3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保(如有),扣除应由中标人支付的其他费用(招标代理服务费、电子商务平台交易费等)后，退还余款。(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件)、投标人勘察、设计资质证书副本等材料的复印件、由银行出具的资信等级证明文件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。3.5.3“近年完成的类似勘察设计项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在勘察设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。投标人不得存在投标须知1.4.3款中第(13)、(14)、(15)规定被列入失信企业名单或失信被执证明材料中失信信息以相应网站的检索截屏为准，行贿犯罪行为以检察机关职务犯罪预防部门3.6备选投标方案3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。3.7投标文件的编制件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求3.7.3(1)纸质版投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“投标文件格式”的要求进行签字和(或)盖章，其中投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。(2)纸质版投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。随纸质版递交的电子版文件要求见投标人须知前附表。(3)纸质投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册(4)除投标人须知前附表另有规定外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并加盖电4.1投标文件的密封和标记照本章3.7.3(4)项要求重新上传。申请，招标人自收到投标人书面通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间),通过电子商务平台公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。(1)宣布开标纪律；(2)宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；(3)招标人通过电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；(4)现场开标结束；(5)投标人在电子商务平台上对开标记录进行线上确认，或由系统自动确认；(6)开标结束。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处(5)与投标人有其他利害关系。招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.合同授予招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中7.6技术成果经济补偿7.8签订合同8.1重新招标(1)购买招标文件的潜在投标人少于3个的；(2)到投标截止时间时，投标人少于3个的；(4)国家法律法规规定的其他应重新招标的。8.2不再招标9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求9.2对投标人的纪律要求9.3对评标委员会成员的纪律要求知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规10.是否采用电子招标投标11.需要补充的其他内容标段名称-项目名称开标一览表(唱标记录)(万元人民币)序号投标人名称投标价格投标保证金勘察设计服务期限投标商备注1234附件二：标前问题澄清标段名称-项目名称标前问题澄清北京国电工程招标有限公司(盖章)地址：北京市石景山区银河财智中心邮编：100040中国集团公司XXXX年XX月集中招标标段名称-项目名称评标问题澄清1.澄清问题的回复应采用一问一答的形式，不可删除评标委员会发出的原澄清问题。2.澄清回复文件1份正式扫描件，并逐页签字盖章。澄清问题的回复文件应在文件右上角醒目北京国电工程招标有限公司(盖章)地址：北京市石景山区银河财智中心邮编：100040附件四：中标通知书中标通知书(中标单位名称):感谢贵公司积极参加XXX项目招标。现通知贵公司，在XXX项目招标(招标编号：XXX)中。经评标委员会评审，招标领导小组审定，并经公示后确定贵公司为第一中标候选人。特此通知。地址：北京市石景山区银河财智中心邮编：100040第三章评标办法(综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法综合得分排序形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函及投标函附录签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定联合体投标人(如有)提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人备选投标方案除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案资格评审标准营业执照和组织机构代码证符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定设计总工程师符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他主要人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形响应性投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定勘察设计服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定勘察设计要求及质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件勘察设计方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件分包资格评审符合第二章“投标人须知”第1.11款规定条款号条款内容编列内容1本次评标采用综合评估法按照综合得分的高低进行综合排序，综合排序高者优分值权重构成总计技术商务报价2.2.2(1)商务评分标准序号评标项目分值评分标准1内容详实、完整，无明显缺漏好：8(含)-10分；较好：6(含)-8分；一般：4(含)-6分。2企业荣誉及获奖情况1.提供近5年国家级勘察设计类荣誉证明，每个得5分；2.提供近5年省部级(风电工程一等奖)荣誉证明，每个得3近3年投产类似工程的业绩序号评标项目分值评分标准4近3年无重大设计质量问题证明1.近3年设计过的工程未发生重大设计质量问题，且提供有关部门证明的，得10分；2.近3年设计过的工程未发生重大设计质量问题，但没有提5近3年财务状况和银行资信等级1.财务状况12分(1)盈利状况良好，得4(含)-6分);盈利状况一般，得1(含)-4分；(2)净资产状况良好，得4(含)-6分；净资产状况一般，得1(含)-4分。2.企业的资信等级(须为银行开具资信证明)8分AAA得8分、AA+得7分、AA得6分、AA-得5分4分、A得3分、A-得2分、BBB及以下得1分，未提供不得分。6合同履约的保障能力好：得7(含)-10分；较好：得3(含)-7分；一般：得0-3分。合计2.2.2(2)技术评分标准技术评分标准表序号评标项目分值评分标准1投标文件完整性及编制水平51.投标文件完整、编制水平高，得4(含)-5分；2.投标文件较完整、编制水平较高，得3(含)-4分；3.投标文件基本完整、编制水平一般，得2(含)-3分。2勘察纲要1.勘察纲要针对性强、合理可行，得8(含)-10分；2.勘察纲要针对性较强、可行，得6(含)-8分；3.勘察纲要针对性一般，得4(含)-6分。3风电场总体设计方案(含总体规划、总平面布置、施工组织设计、主要技术经济指标等)1.总体设计方案科学合理可行，得24(含)-30分；2.总体设计方案较为合理可行，得18(含)-24分；3.总体设计方案基本合理可行，得10(含)-18分。序号评标项目分值评分标准3专题报告(含风机轮毂高度及叶轮直径优化专题、风机基础优化设计专题、微观选址优化专题、升压站布置优化专题、电气一次设备选型优化专题、道路优化专题、集电线路优化专题、特殊专题等等)1.专题方案满足发包人对设计方案要求，方案深度和内容优秀，优化效果显著,得22(含)-25分；2.专题方案满足发包人对设计方案要求，方案深度和内容良好，优化效果较好，得19(含)-22分；3.专题方案基本满足发包人对设计方案要求，但方案深度和内容一般，优化效果一般，得16(含)-19分；4.专题方案基本满足发包人对设计方案要求，但方案深度和内容针对性不强，优化效果较差，得13(含)-16分。5特有技术、专利，新技术应用情况56勘察、设计质量安全保证体系及保证措施51.勘察、设计质量安全保证体系及保证措施健全、措施得力、有效，得3(含)-5分；2.勘察、设计质量安全保证体系及保证措施健全、措施一般，得2(含)-3分；3.未提供勘察、设计质量安全保证体系及保证措施，得07勘察设计优化、控制造价措施51.勘察设计优化、控制造价措施，科学全面、合理可行，得4(含)-5分；2.勘察设计优化、控制造价措施，较科学、较合理可行，得3(含)-4分；8勘察、设计进度及保障措施(包含设计进度计划及图纸交付计51.勘察、设计进度及保障措施(包含设计进度计划及图纸交付计划)科学全面、合理可行，得4(含)-5分；2.勘察、设计进度及保障措施(包含设计进度计划及图纸交付计划)较科学、较合理可行，得3(含)-4分；3,勘察、设计进度及保障措施(包含设计进度计划及图纸交付计划)一般，得2(含)-3分。9勘察设计人员近5年(_年__月-__年__月)项目负责人(设计总工程师)业绩5绩，得2分，每增加1个业绩加1.5分；最高得5分。主要设计人员情况5主要专业设计人员业绩较好，得4(含)-5分；主要专业设计人员业绩一般，得3(含)-4分。主要专业设计人员业绩较差，得0(含)-3分。合计报价评分标准表序号评分因素评分标准1投标报价审核2评标价格计算2.投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确3评标基准价(K)计算方法1.若有效评标价为3家时，则各投标人有效评标价的平均值K为评标基准价。【基准价计算公式：K={(P1+P2+P3+…+Pn)/n)};(n=3)】效评标价的平均值K为评标基准价。【基准价计算公式：K=3.若有效评标价为7家(含7家)以上时，则去掉最高有效评标价和【基准价计算公式：K={(P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)};(n≥7)】4.有效评标价计算评标基准价时，若开标过评审后合格投标人少于7家，则按照上述1和2原则进行计4报价评分计算(100分)1.报价分(90分)(1)若评标价P等于K时，得85分(基准分);(2)评标价P每高于评标基准价1%在基准分基础上扣1分，最低得(3)评标价P每低于评标基准价1%在基准分基础上加1分，最高为(4)若评标价P低于评标基准价5%以上时，每再低1%在90分基础(5)若评标价P低于评标基准价20%以上时，得75分；(6)中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第2.报价合理性(10分)1.评标方法2.评审标准2.1初步评审标准2.2分值权重构成与评分标准(1)商务评分标准：见评标办法前附表2.2.2(1)商务评分标准；(2)技术评分标准：见评标办法前附表2.2.2(2)技术评分标准；(3)报价评分标准：见评标办法前附表2.2.2(3)报价评分标准。3.评标程序3.1初步评审3.1.6投标人述标(如需要)在详细评审之前，按照投标报价由低到高的顺序，投标人进行述标。3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分(1)按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A;(2)按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B;(3)按本章第2.2.2(3)目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C;A为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B为所有技术评标专家对投标人本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。第四章合同条款及格式第一节通用合同条款1.一般约定通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、勘察设计方案，以及其他构成合同组成部合同当事人：指发包人和(或)勘察设计人。项目负责人：指由勘察设计人任命，代表勘察设计人行使权利和履行义务的全权负责人。取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、招标工程量清单、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。括按按6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。书面形式：指合同文件、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.3适用法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)发包人要求；(7)勘察设计费用清单；(8)勘察纲要和设计方案；(9)其他合同文件。勘察设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给勘察设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10.2勘察设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因识产权所引起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他1.12.1勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知勘察设计人。除专用合同条1.12.2如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察设计人的全部损失由发包人承担。1.12.3发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同2.发包人义务发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何发包人应按第6.1款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。法律规定和(或)合同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给2.4支付合同价款发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款。发包人应按第1.6.2项的约定向勘察设计人提供勘察设计资料。2.6其他义务3.1发包人代表3.1.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行同无法继续正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察设计人。3.1.3发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。3.2监理人监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。3.3发包人的指示3.3.2勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，3.3.4除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人(或)周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)周期延误。3.4.1发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第11条的约定处理。逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。4.勘察设计人义务勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设计人违反法律而引勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金(含增值税)包括在合同价格之中。勘察设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计人应按合同约定提供勘察文件、设计文件及相关服务等，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。勘察设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生除专用合同条款另有约定外，履约担保自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之日起28日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约外，未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。4.3.3发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交1份分包合同副本，并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费用由勘察4.4联合体4.5项目负责人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内4.6勘察设计人员的管理4.6.1勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起7天内，向发包人提交勘察设计项目机构以任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。作业人员包括勘探描述(记录)员、机长、观测员、试验员等；设计人员包括技术负责人、项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。4.6.3勘察设计人应保证其主要勘察设计人员(含分包人)在合同期限内的任何时候，都能按时勘察设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察设计人应予以撤换。勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，勘察发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。5.勘察设计要求应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：(1)适用的法律、行政法规及部门规章；(2)与工程有关的规范、标准、规程；(3)工程基础资料及其他文件；(4)本勘察设计服务合同及补充合同；(5)本工程勘察设计要求和施工需求；(6)合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；(7)其他勘察设计依据。5.3勘察设计范围段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定；设计阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步(招标)设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围5.3.4勘察工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计(如有)、提供技术交底、施工配合、参加试车(试运行)、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定；设计工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工(1)除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前7日内，向勘察设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘察设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。(2)勘察设计人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。(3)工程勘探之前，勘察设计人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。(1)勘察设计人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。勘察设计人对于勘察方法的正确性、适用地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和(或)周期延误由勘察设计人自行承担。(3)勘察设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探报表(4)勘探工作完成后，勘察设计人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，勘察设计人应当及时进行二次封孔和现场验收。(1)勘察设计人应当针对不