建设工程合同书样本

第页共页建设工程合同书样本[合同书样本]建设工程合同书甲方（建设单位）：（填写单位名称、地址、法定代表人姓名）乙方（承包单位）：（填写单位名称、地址、法定代表人姓名）鉴此，甲、乙双方经友好协商，就以下事项达成一致意见，特签署本合同，并遵守以下条款：第一条合同目的甲方委托乙方按照要求进行建设工程。双方在本合同约定下，以达到双方共同期望的目的为原则，共同遵守相关法律法规和合同约定，以确保工程顺利进行。第二条工程内容1.工程名称：（填写工程名称）2.工程地点：（填写工程地点）3.工程规模：（填写工程规模）4.工程工期：（填写工程工期）5.工程造价：（填写工程造价）第三条工程款项1.工程价款总额：（填写工程价款总额）2.工程款项划分：根据工程进度划分，甲方将根据工程工期和验收情况按照以下比例支付款项：a.施工前支付：（填写比例）%的款项b.工程进展款项：根据工程进度支付（填写比例）%的款项c.工程验收结算款项：工程验收合格后支付（填写比例）%的款项d.工程竣工决算款项：工程竣工验收合格后支付（填写比例）%的款项3.工程款项支付方式：（填写款项支付方式，例如：银行转账）第四条进度管理1.乙方应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，并向甲方提供工程进度计划。2.甲方有权对乙方的工程进度进行监督和检查，乙方应积极配合甲方的检查工作，及时提供相关资料和报告。3.发生工期延误的，应由责任方承担违约责任，并按约定支付相应的违约金。第五条安全与质量保证1.乙方应制定施工安全管理措施，确保施工现场的安全。2.乙方应按照技术规范和工程质量要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。3.甲方有权对乙方施工过程和成果进行检查和验收。如发现存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并作出整改或重做。第六条变更和索赔1.工程变更：如因不可抗力或甲方要求，导致工程范围、进度、造价等发生变更的，双方应根据实际情况进行协商并签订书面变更合同。变更前双方应共同确定变更内容和费用，并经甲方批准后执行。2.索赔：如因合同履行期间发生合同约定之外的事件，致使乙方无法完成工程或产生额外费用的，乙方应在合理的时间内提出索赔要求，并向甲方提供相关证明材料。第七条合同解除1.如甲、乙双方发生违约情况且无法达成协商一致意见的，任何一方有权解除合同，并要求责任方承担相应的违约责任。2.如因不可抗力事件导致工程无法进行，双方应及时通知对方，并协商解决措施。如果在一定期限内无法解决问题，双方有权解除合同。第八条违约责任1.乙方不按照合同约定履行责任的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。2.甲方不按照合同约定履行责任的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。第九条争议解决因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。如协商无果，应提交有管辖权的仲裁机构仲裁，并按仲裁结果执行。第十条合同生效与终止1.本合同自双方代表人签字盖章之日起生效。2.本合同履行完毕或者解除后，双方应办理合同终止手续。（以下为本合同的附件，作为本合同不可分割的组成部分）附件一：工程进度计划附件二：工程图纸和技术规范附件三：验收标准和成果文件要求甲方（建设单位）：乙方（承包单