二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库（典型题）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过()。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：D2、工程师在接到延期开工申请后（）小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。

A.24

B.48

C.12

D.36

【答案】：B3、2010年4月20日，某施工单位承建一项工程，在工程建设中，施工单位违反国家规定，降低工程质量标准，并造成重大安全事故。根据相关法律规定，该行为属于()。

A.重大责任事故罪

B.特别重大责任事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D4、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据

【答案】：C5、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()。

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

【答案】：A6、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。

A.项目经理部承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

【答案】：B7、（2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（）。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D.批准女工王某只能休产假120天

【答案】：C8、（2020年真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方所采用计价方式是（）。

A.总价方式

B.定额方式

C.单价方式

D.成本加酬金方式

【答案】：C9、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用于除铁、锰处理的构筑物为（）。

A.澄清池

B.淹没式生物滤池

C.预沉池

D.沉淀池

【答案】：B10、（2017年真题）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%

【答案】：B11、按照《建筑法》的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为（）。

A.责令停止施工

B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款

C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款

D.责令限期改正，没收非法所得

【答案】：B12、分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。

A.起诉没有法律依据

B.只能以总包人的名义起诉

C.属于行使代位权

D.只能起诉总包人

【答案】：C13、根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是（）

A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

【答案】：C14、【2018年真题】关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

【答案】：B15、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

【答案】：D16、投标人对评标结果有异议的，依法应当先向（）提出异议。

A.招标人?

B.评标委员会?

C.建设行政主管部门?

D.招投标的行政监督部门

【答案】：A17、合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由（）人民法院管辖。

A.仲裁机构所在地中级

B.仲裁协议签订地基层

C.被告住所地中级

D.原告住所地基层

【答案】：A18、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【答案】：C19、保险合同的双方当事人是（）。

A.受益人与保险人

B.投保人与被保险人

C.投保人与保险人

D.被保险人与保险人

【答案】：C20、人民调解的基本原则是：当事人自愿原则；当事人平等原则；（）和尊重当事人权利原则。

A.合法原则

B.当事人协商原则

C.当事人让步原则

D.合理原则

【答案】：A21、关于承包人将其工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人

B.承包人可以将工程分包给个人

C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人

D.分包人不得将其承包的工程再分包

【答案】：D22、行政法规的制定主体是（）。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.最高人民法院

【答案】：C23、下列选项中，中标有效的情形有（）。

A.依法必须招标的项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的

B.依法必须招标的项目在所有投标被评标委员会否决后，自行确定中标人的

C.投标截止日期之前，投标人撤回已提交的投标文件进行修改的

D.投标人以给予回扣的手段谋取中标

【答案】：C24、下列关于无权代理，说法错误的是（）。

A.无权代理自始未经授权

B.无权代理的代理权可能已经终止

C.无权代理可能超越代理权

D.无权代理就是表见代理

【答案】：D25、下列关于施工水污染防治的说法正确的是（）。

A.在饮用水源保护区内，禁止设置排污口

B.在任何保护区内，不得新建排污口

C.施工作业需要排水的，由施工单位领取排水许可证

D.造成水污染事故的，向建设单位所在地县级以上人民政府报告

【答案】：A26、（2021年真题第1批）关于标底说法正确的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底

D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

【答案】：A27、关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20%，则定金无效

D.定金的法律性质是担保

【答案】：D28、根据我国法的形式，《市政公用设施抗灾设防管理规定》属于（）。

A.地方性法规

B.部门规章

C.行政法规

D.地方政府规章

【答案】：B29、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检

D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供

【答案】：A30、关于法律责任的说法，正确的有（）。

A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果

B.法律明确规定了法律责任的范围和性质

C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行

D.法律责任包括了不利和有利的法律后果

【答案】：B31、（2020年12月真题）下列财产中，可以抵押的是()。

A.土地所有权

B.所有权有争议的财产

C.土地附着物

D.拟建造的船舶

【答案】：C32、下列关于投标文件提交的说法中，正确的是（）。

A.不按要求密封的投标文件，招标人检查无误后可以签收

B.招标人收到投标文件后，应拆开检查投标文件的组成内容是否符合要求

C.招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标

D.投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决

【答案】：D33、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的法定安全生产责任的是（）。

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】：D34、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。

A.个人可以承揽分包工程业务

B.建设单位有权直接指定分包工程承包人

C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝

D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

【答案】：D35、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（）内进行公布，公布的期限为（）。

A.7日，6个月

B.7日，1年

C.20天，6个月

D.20天，1年

【答案】：D36、（2017年真题）施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【答案】：C37、下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。

A.招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同

B.投标人未就投标价格等实质性内容进行谈判

C.招标人强制要求投标人组成联合体共同投标的

D.招标人对潜在投标人的名称数量进行保密

【答案】：C38、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。

A.结构类型和结构尺寸符合设计要求

B.混凝土结构外观无严重质量缺陷

C.构筑物外壁不得渗水

D.结构表面应光滑平顺，线性流畅

【答案】：D39、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日

【答案】：C40、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）。

A.业主方只能要求乙赔偿

B.乙可以拒绝甲的追赔要求

C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔

D.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以是业主认可的分包商为由而拒绝

【答案】：C41、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的(）。

A.60％

B.70％

C.80％

D.90％

【答案】：D42、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D43、实用新型专利权的期限是（）年，均自申请日起计算。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：A44、关于联合体承包工程，下列表述正确的是()。

A.联合体组成独立法人

B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同

C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程

D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

【答案】：D45、（）引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。

A.无因管理

B.不当得利

C.侵权行为

D.合同

【答案】：D46、张某在拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共同向当地人民法院申请确认该调解协议。这种调解形式属于()

A.行政调解

B.法院调解

C.人民调解

D.仲裁调解

【答案】：C47、（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是()。

A.承发包双方因转包工程引起的争议

B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

C.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

D.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

【答案】：D48、关于建设工程代理的说法，正确的是()。

A.招标活动应当委托代理

B.被代理人可以单方取消委托

C.代理人不可以自行辞去委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】：B49、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是（）。

A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

【答案】：B50、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。

A.有效期满未延续注册

B.工作调动未办理变更注册手续

C.申请专业增项注册未得到批准

D.所在聘用单位被降低资质等级

【答案】：A51、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()

A.2004年5月20日

B.2005年3月15日

C.2005年5月20日

D.2005年6月25日

【答案】：D52、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行，执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠500万元债务减少为480万元，乙自协议生效之日起3个月内还清。协议生效3个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。

A.甲可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

【答案】：A53、下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是（）。

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项

D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款

【答案】：D54、甲是某水泥厂的法定代表人，2011年2月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则()。

A.应视为甲已经同意

B.应视为甲是反对的

C.是同意还是反对无法认定

D.所签订的合同无效

【答案】：A55、下列属于刑罚中附加刑的是（）。

A.管制

B.罚金

C.拘役

D.死刑

【答案】：B56、（2020年12月真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.建设单位应当在项目开工前申请领取安全生产许可证

B.安全生产许可证有效期届满后应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期

C.建筑施工企业撤销的，其安全生产许可证应当注销

D.安全生产许可证遗失，向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办

【答案】：C57、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）申报。

A.15日以后

B.15日以前

C.20日以前

D.20日以后

【答案】：B58、（2021年真题第2批）下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。

A.超越本单位资质承揽工程的

B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的

C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

【答案】：D59、依《合同法》的规定，建设工程合同应采用()

A.口头形式

B.书面形式

C.实践行为方式

D.其他形式

【答案】：B60、以下关于意外伤害保险的说法中正确的是（）。

A.建设单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险

D.建筑意外伤害保险的投保采用记名和计人数的方式

【答案】：B61、建造师执业资格制度起源于1834年的()。

A.美国

B.英国

C.智利

D.澳大利亚

【答案】：B62、建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是（）。

A.给予警告

B.取消继续教育记录

C.处1万元以上3万元以下罚款

D.撤销注册证书

【答案】：B63、（2021年第1批真题）未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是()。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任

D.由分包单位与建设单位共同承担

【答案】：C64、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是（）。

A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%

D.对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

【答案】：D65、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】：A66、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

【答案】：B67、（2021年第1批真题）根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动

【答案】：B68、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，责令改正，处以罚款()。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.工程合同价款1％以上2％以下

D.工程合同价款2％以上4％以下

【答案】：B69、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。

A.拆迁工作必须全部完成

B.拆迁补偿安置资金全部到位

C.拆迁工程量已完成50％

D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】：D70、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的是（）。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

【答案】：D71、二级和二级以下建筑施工专业承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A72、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

【答案】：D73、关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。

A.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证

B.房屋建筑配套的线路、管道，施工的安装工程，无需申请办理施工许可证

C.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证

D.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证

【答案】：D74、在所有权里面，属于核心的是（）。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权

【答案】：D75、关于法人的说法中，正确的是（）。

A.法人以其登记注册地为住所

B.营利法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非营利法人是指机关法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D76、关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（）。

A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师

B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业

C.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理

D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

【答案】：D77、（2015年真题）关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

【答案】：C78、关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

【答案】：D79、6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B.定金合同自6月10日成立

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

【答案】：C80、涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%

【答案】：A81、甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格，其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包，乙是机电工程专业的注册建造师，负责分包工程。对于施工文件的签署，下列说法错误的是（）。

A.甲对该工程施工管理文件签章

B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章

C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章

D.修改签章后的施工管理文件，应征得签章人同意

【答案】：D82、工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于（）。

A.是否符合工程设计

B.是否符合工程建设强制性标准

C.是否符合施工合同

D.是否考虑施工安全操作和防护

【答案】：B83、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

【答案】：A84、建筑企业资质证书有效期为（）年。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：C85、甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工，因此出现的工程质量缺陷应当由（）。

A.甲、乙承担连带责任

B.甲按照收取的管理费比例承担责任

C.乙承担部分责任

D.乙承担全部责任

【答案】：A86、某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在（）。

A.确定施工单位前

B.住宅小区工程开工前

C.确定监理单位前

D.住宅小区工程竣工验收前

【答案】：B87、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。

A.组织事故抢救

B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续

C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门

【答案】：B88、关于知识产权的说法，正确的是（）。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权具有专有性、地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

【答案】：A89、场景(六）

A.水泥厂与材料供应商联名通知施工单位

B.水泥厂通知施工单位

C.材料供应商通知施工单位

D.征得施工单位同意

【答案】：D90、甲根据乙的选择，向丙购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。下列说法错误的是（）。

A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

B.甲不对乙承担违约责任

C.乙应当按照约定支付租金

D.租赁期满后由乙取得该设备的所有权

【答案】：D91、（2021年第2批真题）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有()。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的

【答案】：C92、下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法规

B.司法解释

C.地方性法规

D.行政规章

【答案】：A93、关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是（）

A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任

B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任

C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任

D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任

【答案】：A94、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是()。

A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款

C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得

D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款

【答案】：B95、关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是（）。

A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定，一个部门负责处理

B.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料

C.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动

D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定

【答案】：B96、根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告

B.中止施工未满1年的，无需向发证机关报告

C.无正当理由中止施工的，施工许可证自行失效

D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证

【答案】：D97、关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）。

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

【答案】：B98、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：C99、关于综合应急预案的表述中，正确的是（）。

A.包括应急处置程序、应急指挥机构等内容

B.包括应急组织机构与职责、应急工作职责等内容

C.包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及应急晌应保障措施等内容

D.包括危险性分析、应急处置措施和注意事项等内容

【答案】：C100、建设工程施工常用的担保种类中，()是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人己支付的全部预付金额的担保。

A.施工投标保证金

B.预付款担保

C.施工合同履约保证金

D.工程款支付担保

【答案】：B101、建筑施工劳务分包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A102、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（）。

A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理

B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据

C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据

D.合同无效，协议有效，以协议为结算依据

【答案】：C103、下列关于分包的说法中，正确的是()。

A.劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动

B.专业工程分包是指专业工程承包人将其所承包的部分专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

C.劳务分包企业可以将其承包的部分劳务作业任务分包给其他劳务分包企业

D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的任意部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

【答案】：A104、下列损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造成的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

【答案】：A105、根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()

A.劳动行政部门代表

B.工会代表

C.职工代表

D.企业方面代表组成

【答案】：C106、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（）。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

【答案】：C107、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。(2017)

A.施工企业应自竣工验收合格之日起15内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

【答案】：D108、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A.非承重结构的钢筋及连接接头试件

B.屋面、厕浴间使用的防水材料

C.用于防水层上保护层的商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

【答案】：B109、在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。

A.申请人撤销强制执行申请的

B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

C.据以执行的法律文书被撤销的

D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动力的

【答案】：B110、下列关于劳动合同终止原因的表述不正确的是()

A.当事人约定的劳动合同终止条件出现

B.劳动合同期满

C.劳动者被宣告失踪

D.劳动者达到法定退休年龄

【答案】：A111、投标保证金有效期应当超出投标有效期（）天。

A.0

B.30

C.60

D.90

【答案】：A112、（2015年真题）关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取代了民事行为能力

C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

【答案】：D113、下列国有资金占控股地位依法必须招标的项目，可以邀请招标的是（）。

A.有特殊要求的

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.受自然环境限制的

D.采用公开招标方式的费较高的

【答案】：B114、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或监理单位

B.施工企业质量管理部门

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构

【答案】：A115、按属性分类,工程建设标准不包括()

A.技术标准

B.工作标准

C.建设定额

D.管理标准

【答案】：C116、以下关于工伤的相关说法中正确的是（）。

A.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工方承担举证责任

B.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在5日内作出工伤认定的决定

C.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请

D.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助

【答案】：D117、（2014年真题）各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为()。

A.必须向同级人民法院提出检察建议

B.有权向同级人民法院提出检察建议

C.必须向上一级人民法院提出检察建议

D.有权向上一级人民法院提出检察建议

【答案】：B118、赵某跟随包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，此案原则上应由（）管辖。

A.中级人民法院

B.赵某住所地人民法院

C.周某户籍所在地人民法院

D.周某经常居住地人民法院

【答案】：D119、关于债权和物权的说法，错误的是（）。

A.债权是相对权，物权是绝对权

B.债权和物权都是相对的

C.债权所负担的应为特定行为的义务

D.债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利

【答案】：B120、（2015年真题）下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.接受投标人提出的主动邀请

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的询问意见

【答案】：C121、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。

A.15日

B.1个月

C.2个月

D.3个月

【答案】：B122、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收

A.分期

B.最终一次性

C.同时

D.分阶段

【答案】：A123、仲裁的保密性特点体现在它以（）为原则。

A.不开庭审理

B.不允许代理人参加

C.不公开审理

D.不允许证人参加

【答案】：C124、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。

A.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

B.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖

C.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则

【答案】：B125、由国务院行政主管部门制定的行业标准，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准后，该项行业标准（）。

A.应当及时修订或废止??????

B.行业标准优先适用?

C.国家标准优先适用?

D.企业可以根据自身情况选择适用哪一个标准

【答案】：A126、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

C.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】：C127、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）。

A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

B.延续注册有效期为3年

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：B128、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D129、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%

【答案】：B130、收受定金的一方不履行约定的债务的，（）。

A.应当双倍返还定金

B.应当返还定金

C.双方当事人协商决定返还多少定金

D.人民法院决定返还多少定金

【答案】：A131、下列建设工程保险中，属于强制性险种的是（）。

A.意外伤害险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】：D132、下列关于专利权的期限说法正确的是（）。

A.外观设计专利权的期限为15年

B.发明专利权的期限为10年

C.实用新型专利权的期限为15年

D.外观设计专利权的期限为10年

【答案】：A133、根据《绿色施工导则》，关于节地与施工用地保护的说法，不正确的是（）。

A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，有效利用率大于90%。

B.应当对深基坑施工方案进行优化，增大土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动

C.对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

D.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

【答案】：B134、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.施工企业质量管理部门

B.建设单位或监理单位

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B135、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C136、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是()。

A.责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款

B.责令限期整改，重新组织竣工验收，处工程合同价款2%以上4%以下罚款

C.责令停止使用，重新报备真实证明文件，处工程合同价款2%以上4%以下罚款

D.责令限期整改，重新报备真实证明文件，处1万元以上10万元以下罚款

【答案】：A137、（2020年12月真题）关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量

B.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位应当申请工伤认定，劳务派遣单位应当协助

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位被责关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效

【答案】：C138、场景(九）

A.自作出之日

B.经上级仲裁机构审查批准后

C.经人民法院审査批准后

D.在双方当事人不申请复议时

【答案】：A139、（2021年真题第1批）在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

【答案】：D140、《民法典》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：B141、（2019年真题）关于注用建造师延续注册的说法,正确的是（）。

A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

B.延续注册有效期为3年

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：B142、某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予该施工企业的罚款限额是（）。

A.10万元以上20万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.100万元以上200万元以下

D.200万元以上500万元以下

【答案】：C143、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》对建筑施工企业参加工伤保险进行了规定。下列选项中符合该规定的是（）。

A.相对固定的职工应按用人单位参加工伤保险

B.相对固定的职工应按项目参加工伤保险

C.按用人单位参保的应以项目工程总造价的一定比例缴纳工伤保险费

D.按建设项目为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费

【答案】：A144、下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是()

A.批准发布时已明确为强制性标准的

B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的

C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“/T”的

D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”的

【答案】：C145、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.试用期

B.劳动报酬

C.保守商业秘密

D.福利待遇

【答案】：B146、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日

【答案】：A147、依法必须招标的项目，自招标文件开始发售之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于()天。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】：B148、某施工企业承建了某小区的建设工程，成立了项目经理部。指派王某担任项目经理。在工程建设过程中，王某以项目经理部的名义与材料供应商李某签订了一份采购合同。项目经理部无力支付材料款，李某应当向谁主张权利（）。

A.施工企业

B.项目经理部

C.项目经理王某

D.施工企业的法定代表人

【答案】：A149、下列属于我国《合同法》调整的法律关系是()。

A.收养合同

B.劳动合同

C.税款代扣合同

D.赠予合同

【答案】：D150、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是()。

A.《天津市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

C.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

D.《河北省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》

【答案】：B151、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。

A.20

B.16

C.18

D.14

【答案】：B152、根据《民法典》，不能设定权利质押的是（）。

A.专利中的财产权

B.可转让的股份

C.债券

D.房屋所有权

【答案】：D153、根据《民法典》规定，下列各项内容中，不属于建设工程施工合同的内容是（）。

A.工程范围

B.建设工期

C.诉讼时效

D.拨款和结算

【答案】：C154、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200T水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210T，根据有关法律规定，乙公司所产生的10T水泥的债权的发生根据属于（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】：C155、施工单位违反施工程序，导致一座20层在建楼房倒塌，致使11名工人死亡，25人重伤，直接经济损失达3500万元人民币。该事故应当由（）组织事故调查组。

A.县级建设行政主管部门

B.县级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.省级人民政府

【答案】：D156、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（）个月内要求保证人承担保证责任。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：C157、下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是()。

A.上海市建筑市场管理条例

B.建筑业企业资质管理规定

C.工程建设项目施工招标投标办法

D.建设工程安全生产许可证条例

【答案】：D158、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）。(2017)

A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续

B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质

C.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

D.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书

【答案】：C159、关于危险废物污染环境防治的说法正确的是（）

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

【答案】：B160、（2019年真题）根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

【答案】：B161、下列关于危大工程安全专项施工方案的做法，正确的是（）。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.对于超过一定规模的危大工程的专项施工方案，建设单位组织专家论证

C.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，情节严重的，应当要求其进行整改

D.危大工程验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序

【答案】：D162、根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是()。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将其债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B163、（2021年真题第2批）某施工现场发生了工程整体垮塌，造成5000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：C164、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。

A.只能由甲承担责任

B.只能由赵某承担责任

C.由甲和赵某各自承担责任

D.由甲和赵某承担连带责任

【答案】：D165、自然人的软件著作权保护期为（）。

A.自然人终生及其死亡后50年

B.50年

C.自然人终生及其死亡后30年

D.30年

【答案】：A166、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此水泥硬化的损失应由（）承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】：C167、在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是（）。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D168、（2020年真题）根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送会符合规定的建设工程档案。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：B169、当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（）。

A.有新的证据，足以推翻原判决

B.原判决认定的基本事实缺乏证据证明

C.原判决认定事实的主要证据是伪造的

D.原判决适用的法律已被废止的

【答案】：D170、根据《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.1％

B.2％

C.3％

D.5％

【答案】：B171、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。

A.所有权

B.担保物权

C.用益物权

D.占有权

【答案】：C172、关于承担代理责任的做法，正确的是（）。

A.代理行为的法律后果由被代理人员共同承担

B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任

C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任

D.代理人和相对人愿意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任

【答案】：C173、（2016年真题）建设工程施工合同对付款时间没有约定或者约定不明，则应付款时间为（）。

A.建设价款确定之日

B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付的，工程款价也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C174、下列选项中，应当作为竣工决算依据的文件是（）

A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件

B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件

C.经发包方签字确认的竣工结算文件

D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件

【答案】：D175、下列情形中，构成委托代理终止的是（）。

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

【答案】：A176、工程项目招标出现了下列情形，可以重新招标的是()。

A.经过资格预审，合格的投标人有4个

B.排名第一的中标候选人放弃中标

C.投标人对开标存有异议

D.全部投标人的报价均高于标底

【答案】：B177、关于委托代理机构，下列说法正确的是（）。

A.经有关部门批准，可以强制招标单位委托招标代理机构办理招标事宜

B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

C.招标代理机构仅需有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

D.招标代理机构可以在授权范围内在所代理的招标项目中投标或者代理投标

【答案】：B178、以下关于所有权的说法中正确的是（）。

A.占有权是所有权的核心

B.如所有人不行使对物的使用权，则不可以享有对物的收益权

C.所有人可以在法律规定的范围内，以自己的意志使用其所有物

D.占有权由所有人享有，不得分离

【答案】：C179、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括()

A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失

B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失

C.一般性盗窃和抢劫

D.因设计错误(结构缺陷）而造成的损失

【答案】：C180、（2015年真题）关于担保的说法，正确的是（）。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《担保法》的规定

【答案】：B181、下列关于用益物权的说法中，正确的是（）。

A.用益物权的权能是占有、处分、收益

B.不动产租赁权属于用益物权

C.住宅建设用地使用权届满的，自动续期

D.不动产征收后，用益物权人可以获得适当补偿

【答案】：C182、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A183、（2021年真题第2批）用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。

A.2倍

B.1倍

C.3倍

D.5倍

【答案】：A184、联合体中标的，（）与招标人签订合同。

A.联合体

B.联合体各方共同

C.联合体各方分别

D.资质较高的联合方

【答案】：B185、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通用合同协议书、专用合同条款

D.合同协议书、合同协议书、合同附件

【答案】：C186、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。

A.个人可以承揽分包工程业务

B.建设单位有权直接指定分包工程承包人

C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝

D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

【答案】：D187、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任的是（）。

A.企业职工

B.用人单位代表

C.工会代表

D.劳动行政主管部门代表

【答案】：C188、施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以（）罚款。

A.1千元以上1万元以下

B.5千元以上5万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.5万元以上50万元以下

【答案】：B189、关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】：B190、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（）以前向所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。

A.10天

B.15天

C.20天

D.30天

【答案】：B191、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（）。

A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时

B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训

C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训

D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗

【答案】：C192、（2017年真题）关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

【答案】：D193、根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。

A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用

B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴

C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费

D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费

【答案】：B194、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。

A.本单位职工

B.施工现场人员

C.施工现场从事危险作业的人员

D.施工现场从事特种作业人员

【答案】：C195、根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，不属于违法发包的是()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给具有相应资质的单位的

C.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的

D.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的

【答案】：B196、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】：C197、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉状

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

【答案】：B198、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

【答案】：C199、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。

A.甲公司名称变更

B.乙公司的法定代表人变更

C.合同签约人变更

D.采购数量变更

【答案】：D200、关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。

A.第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。

B.担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。

C.担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。

D.担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。

【答案】：C201、（2017年真题）代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是()。

A.行政机关只能委托第三人代履行

B.代履行不适用与人身有关的义务

C.代履行的适用与不履行义务的后果无关

D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止

【答案】：B202、根据《建筑法》的规定，对涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。

A.增加工程造价总额

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程内部装饰

D.改变建筑工程局部使用功能

【答案】：B203、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是（）。

A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接，参照最后订立的合同结算建设工程价款

B.当事人就同一建设主程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款

C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款

D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期，工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据

【答案】：B204、下列工程中，必须实行工程监理的是（）。

A.1万平方米的住宅小区项目

B.1万平方米的学校工程项目

C.总投资额为1000万元人民币的市政工程项目

D.总投资额为2000万元人民币的电力工程项目

【答案】：B205、有权执行仲裁裁决的机构是（）。

A.仲裁委员会

B.人民检察院

C.人民法院

D.人民政府

【答案】：C206、以下关于施工企业资质的说法中正确的是（）。

A.施工总承包一级企业的净资产应当在4000万元以上

B.施工企业应当自行购买与其从事施工活动相适应的技术装备

C.三级企业不再要求已完成的工程业绩

D.施工总承包二级企业的净资产应当在800万元以上

【答案】：C207、下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法规

B.司法解释

C.地方性法规

D.行政规章

【答案】：A208、代理的主要种类不包括（）。

A.意定代理

B.委托代理

C.法定代理

D.复代理

【答案】：D209、某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

【答案】：A210、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》，该合同属于（）合同。

A.承揽

B.委托

C.信托

D.施工承包

【答案】：A211、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

D.由于设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】：A212、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。

A.重新组成仲裁庭经评议后

B.请示仲裁委员会主任并按其意见

C.按乙和丙的意见

D.按甲的意见

【答案】：C213、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。

A.设备使用单位

B.设备出租单位

C.具有相应资质的单位

D.检验检测机构

【答案】：C214、民事诉讼的当事人不包括（）。

A.原告

B.第三人

C.审判长

D.被告

【答案】：C215、下列不属于仲裁协议内容的是（）。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.仲裁协议书

D.选定的仲裁委员会

【答案】：C216、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意见变更合同

【答案】：A217、（2018年真题）担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

【答案】：D218、下列选项中，属于非法分包的是（）。

A.分包专业工程的承包人，将其中的劳务作业任务分包给了具有相应资质的劳务分包单位

B.总承包人将劳务作业分包给了以自然人为包工头的农民工建筑队

C.总承包人将设备安装任务分包给了具有相应资质的设备制造厂家

D.总承包人将合同额200万元的模板工程施工作业任务分包给了有相应资质但注册资金仅为50万元的劳务分包公司

【答案】：B219、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.警告

B.吊销许可证