二次结构施工合同_第1页
二次结构施工合同_第2页
二次结构施工合同_第3页
二次结构施工合同_第4页
二次结构施工合同_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

二次结构施工合同范本1.引言姓名/公司名称：__________地质：__________联系方式：__________姓名/公司名称：__________地质：__________联系方式：__________甲方和乙方共同称为“合同双方”。本合同旨在明确双方在二次结构施工方面的权利和义务，确保合同工程按时、按质、按量完成。2.工程概述工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________3.工程内容建筑物的柱、梁、板等相关钢筋混凝土结构的施工；监测、修复以及加固现有结构；提供所需的材料和设备；完成工程所需的其他辅助工作。4.工期和进度4.1工期本工程的施工工期为______天/月，自合同生效之日起计算。4.2进度款支付里程碑1：______%的工作完成时支付______%的进度款；里程碑2：______%的工作完成时支付______%的进度款；里程碑3：______%的工作完成时支付______%的进度款；完工验收：______%的工作完成时支付______%的进度款。4.3工期延误如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于按日支付违约金。5.质量要求5.1质量标准结构稳定，符合设计要求；施工过程中遵循合理施工工艺和规范；确保材料的质量和合格；保证施工过程安全无事故。5.2质量验收甲方有权对乙方所提供的二次结构施工工程进行质量验收。若工程质量未达到要求，乙方应承担整改责任，并在规定的时间内完成整改工作。6.设备和材料乙方应提供符合相关标准和规范的设备和材料，并负责其采购、运输、存储、安装等工作。7.付款方式7.1工程总价款工程总价款为人民币______元（大写：__________元）。7.2付款比例签订合同后，在______天内预付______%作为工程合同价款的预付款；工程按照进度款支付方式进行支付。7.3税金乙方应承担与本合同有关的税金及其他相关费用。8.保证和保险8.1保证期限工程保修期为______年/月（自工程竣工验收之日起计算）。8.2保险在工程施工期间，乙方应投保合适的施工保险，确保工程施工期间的安全和保障。9.违约责任9.1甲方违约责任如甲方未按照本合同的约定支付进度款项，乙方有权要求支付相应的违约金，并有权暂停工程施工。9.2乙方违约责任乙方如未按照本合同的约定履行施工义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权提出索赔。10.终止合同10.1协议终止经协商一致；根据法律法规的规定。10.2违约终止如果一方违反本合同的规定并导致对方损失，对方有权单方面终止合同，并有权要求追偿赔偿。11.争议解决双方因履行本合同产生的争议，协商解决无法达成一致时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期自工程完工验收之日起计算。甲方（业主）：__________________签字/盖章日期：__________乙方（承包商）：_____________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论