一级建造师之一建通信与广电工程实务押题模考B卷带答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务押题模考B卷带答案

单选题（共50题）1、管理部门用于移动用户管理的数据、MSC所管辖区域中的移动台的相关数据以及用于系统的安全性管理和移动台设备参数信息存储在()的数据库中。A.移动台MSB.基站子系统BSSC.操作维护子系统OSSD.移动交换子系统NSS【答案】D2、在1550nm处色散为零的是（）光纤。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.657A【答案】B3、100对以上的电缆加有预备线对(用SP表示),预备线对的数量一般为标称对数的1%，但最多超（）对。A.6B.5C.8D.10【答案】A4、彩色三要素指的是彩色的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度【答案】D5、在电源系统中，()可保证相间电压稳定。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】A6、满足最佳双声道立体声放音条件时，最佳听音角度()。A.50-60°B.60-70°C.70-80°D.80-90°【答案】B7、塔顶放大器室外电源线为65米，防雷接地线安装正确的是（）。A.3点接地，接地线与电源线夹角10°B.3点接地，接地线与电源线夹角20°C.4点接地，接地线与电源线夹角10°D.4点接地，接地线与电源线夹角20°【答案】C8、移动通信网络优化的内容，()不属于基站侧调整的内容。A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C9、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57～-40VB.-56～-40VC.-55～-45VD.-52～-45V【答案】A10、基于GSM网发展出来的3G技术规范是（）。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】B11、通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）。A.直流配电屏输入端B.直流配电屏输出端C.整流器输入端D.整流器输出端【答案】B12、光缆的光电性能检验时，按照厂家标明的()用光时域反射仪（OTDR）测光纤的长度；A.扭绞系数B.折射率系数C.单位长度衰减系数D.后向散射信号强度【答案】B13、有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是()。A.铺地毯B.设双层门C.采用厚墙D.配置音频处理设备【答案】A14、不具备不同种类终端相互接续能力的有()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A15、执法人员当场收缴罚款的，应当向当事人出具()财政部门统一制发的罚款收据。通信主管部门应当在法定期限内将罚款交付指定银行。A.中央B.省级C.地市级D.县级【答案】B16、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、监测台和()组成。A.显示器B.遥控站C.接收天线D.报警器【答案】B17、施工单位所有管理人员和作业人员每年应进行安全生产教育培训的次数应为()。A.至少一次B.至少两次C.至少三次D.不作要求【答案】A18、穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（）措施，防止管道固体传声。A.消声B.软连接C.隔振D.双级减振【答案】C19、CDMA2000系统采用的“先连接再断开”切换技术称为()。A.软切换B.硬切换C.接力切换D.定向切换【答案】A20、馈线防水弯最低处应（）。A.低于馈线窗下沿B.与相邻馈线保持一致C.高于馈线窗下沿D.与上下馈线保持一致【答案】A21、允许在（）dB之内。A.2B.1.5C.3D.1.3【答案】B22、下列网络中，属于业务网的是（）。A.基础网B.同步网C.互联网D.核心网【答案】C23、线管不便于直接敷设到位时，采用()连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D24、市话全塑电缆的型号中，绝缘层代号YP代表电缆绝缘层为()A.实心聚烯烃绝缘B.泡沫聚烯烃绝缘C.泡沫／实心聚烯烃绝缘D.都不对【答案】C25、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是()。A.先下后上，先中后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中【答案】C26、（）是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C27、关于基站设备安装要求的说法，错误的是()。A.室外接地排应为镀锡铜排B.接地引入线应为长度不超过30m的镀锌扁钢C.电力线应采用架空方式引入D.GPS天线应安装在45°避雷区域内【答案】C28、管道线路工程中，选用管孔的总体原则是()。A.先上后下，先侧后中B.先下后上，先侧后中C.先上后下，先中后侧D.先下后上，先中后侧【答案】B29、广播电视中心采用在线式UPS系统，主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和()。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C30、广播电视发射工程安装馈筒时，馈筒检修孔应()。A.朝上B.朝下C.朝内D.朝外【答案】D31、光(电)缆线路路由复测由()负责组织。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】D32、4G的核心网中不包含的网元（）。A.PGWB.MGWC.SGWD.PCRF【答案】B33、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为()A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行【答案】C34、在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B35、进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（）。A.输出光功率B.信道隔离度C.输入抖动容限D.输出抖动【答案】A36、当Ra=（）时，表示事物在灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致，显色性最好。A.80B.100C.120D.200【答案】B37、反应PTN设备对于突发报文的容纳能力指标是（）。A.延迟B.背靠背C.过载丢包率D.吞吐量【答案】B38、PTN网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D39、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C40、吊杆式悬吊装置采用稠密布置的方法安装在演播室顶棚上，适用于面积()以上、顶棚高度大于7m的演播室。A.200m2B.800m2C.400m2D.100m2【答案】A41、在DWDM系统中，将不同波长的光信号耦合在一起传送到一根光纤里的网元是()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光波长转换器（OUT）D.光纤放大器（OA）【答案】A42、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A43、对于无线信道的干扰可以通过（）及采用扫描仪等实际路测跟踪来排查。A.话务统计分析、用户反映B.无线接通率分析、话务统计分析C.掉话分析、无线接通率分析D.掉话分析、切换分析【答案】A44、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于()MΩ?km。A.2B.3C.5D.10【答案】D45、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C46、SDH设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。A.1×10-12B.1×10-10C.I×l0-8D.1×10-6【答案】A47、按照《电信运营业重大事故报告规定(试行)》，电信运营业重大事故包括()。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户?小时【答案】C48、光纤通信系统中存在非光纤自身原因的损耗有（）A.吸收性损耗B.非线性散射损耗C.微弯损耗D.瑞利散射损耗【答案】C49、数据格式为透明的是()的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系【答案】C50、微波天线的基本参数不包括（）。A.极化去耦B.半功率角C.信噪比D.天线增益【答案】C多选题（共25题）1、铜线接入网中主要的形式有()。A.FTTB.HDSLC.ADSLD.IPE.FTTC【答案】BC2、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器（DC／DC）【答案】A3、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850mmB.1100mmC.1250mmD.1310mmE.1550mm【答案】AD4、移动通信系统中的()属于自干扰系统。A.GSMB.CDMAC.TD-SCDMAD.WCDMAE.WSN【答案】BC5、通信工程建设项目中的环境影响防护对策，应与工程建设()，执行“三同时制度”。A.同时设计B.同时计划C.同时施工D.同时监理E.同时验收投产使用【答案】AC6、CDMA按照其采用的扩频调制方式的不同，可以分为()。A.直接序列扩频B.跳频扩频C.跳码扩频D.跳时扩频E.复合式扩频【答案】ABD7、通信建设工程项目负责人安全生产管理责任（）。A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D8、随之现代通信网的技术发展，为（）的融合发展铺平了道路，实现“三网融合”。A.移动互联网B.电话通信网C.物联网D.计算机通信网E.有线电视网【答案】BD9、符合微波天线馈源安装的技术要求的有()。A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求B.不受外加应力影响C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于±25。D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】ABD10、电缆配盘时，应合理计算电缆在人孔内的（）。A.迂回长度B.预留长度C.接头的重叠长度D.连续的操作长度E.剥线长度【答案】ACD11、网络指标从移动终端感知来讲主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.容量【答案】ABCD12、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD13、《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分）规定，县级及以上的电信建筑应在（）设火灾自动报警系统。A.电信机房B.电缆进线室C.疏散走道D.餐厅E.休息室【答案】AB14、相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有（）。A.差错率低B.安全性好C.数字电路高度集成D.更高的带宽利用率E.线路设备简单【答案】ABCD15、直流配电设备通电检验内容包括()应符合指标要求。A.输入电流B.输入电压C.电流测试值D.输出电压E.输出电流【答案】BCD16、下列关于放电测试的说法，正确的有()。A.应在电池初充电完毕，静置1h后进行B.以3小时率放电，单体电池的终了电压为1.83VC.当采用电池内阻衡量电池质量时，以3小时率放电10小时电池内阻应合格D.10小时率放电至电池终了电压时，初充电后放电容量应不小于电池额定容量的70％E.核对性放电试验，放出额定容量的30％～40％时应及时补充电【答案】AD17、运营商之间应为各自的用户通信提供保障，应保证自己的用户能够顺利地与其他运营商的用户进行通信。运营商之间如果存在()的行为，将受到相应的处罚。A.中断或限制网间通信B.影响网间通信质量C.启用电信码号资源，拖延开放网间业务、拖延开通新业务号码D.违反网间结算规定E.其他引发互联争议【答案】BD18、当事人在听证中的权利和义务包括()。A.有权对案件涉及的事实、适用法律及相关隋况进行陈述和申辩B.有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据C.如实回答主持人的提问D.遵守听证程序E.核实听证参加人名单【答案】ABCD19、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850nmB.1100nmC.1250nmD.1310nmE.1550nm【答案】AD20、网络优化的过程实际上就是一个平衡（）之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC21、微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路时间，提前做好新机房的（）准备工作。A.天馈线系统B.电源系统C.走线架安装D.线缆的布放E.通道主要指标测试【答案】ABCD22、4G移动系统网络的结构部分包括()。A.用户设备B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.多媒体子系统【答案】ABC23、下列关于中短波的发射天线有()A.水平对称振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC24、发电机组监控开通后应能实现油机的自动（）。A.启动B.停机C.调整输出电压D.调整输出电流E.调整输出频率【答案】ABC25、移动通信基站话务不均衡的原因是()。A.天线挂高不合理B.小区过覆盖C.建筑物原因覆盖不足D.容量有限E.发射功率过小【答案】ABC大题（共10题）一、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程》二、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。三、某电信工程公司在某地承接了40公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期40天。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题1．指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2．列出可能影响本工程进度的相关单位。3．按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后Z-作（在答题卡上复制后做答）。4．如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。【答案】1.①施工组织设计的编制依据；②环境目标及控制计划（措施）；③用工计划（人员安排）；④仪表使用计划；⑤材料需求计划。2．①公路部门②铁路部门③建设单位④施工单位⑤设计单位⑨监理单位⑦供货单位3.4．光缆接续最迟开始时间为第32天光缆接续最迟完成时间为第39天中继段测试最迟开始时间为第40天中继段测试最迟完成时间为第40天四、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2米。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。问题1．识别本工程的施工现场环境因素。2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3．现场勘察还应包括哪些内容?4．本工程设立临时设施的原则应是什么?5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理?【答案】1.本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2.开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过2米或低于地下水时应进行必要的支护.3.(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响。(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施。(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4.设立临时设施的原则：（1）距离施工现场就近：(2)运输材料、设备、机具便利：(3)通信、倌息传递方便：(4)人身及物资安全五、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘查人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后安装分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查，并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生以下事件：事件1：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来，临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件2：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确定是由于光缆本身质量不合格造成的。【问题】1．指出安全技术交底工作的不妥之处，并说明理由。2．说明进场检验工作有哪些不符合规定。3．监理工程师拒绝签证是否合理简述理由。4．事件2发生后施工单位应该如何进行后续工作相关损失分别由谁承担【答案】1．安全技术交底工作的不妥之处：(1)项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥(不能兼任)，项目应设专职安全管理人员；(2)由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底；(3)会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。2．光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检(逐一检验)，不能抽测。3．监理工程师拒绝签证是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查(到场检验)，确认合格后才能签字。4．事件2发生后施工单位应进行的后续工作及相关损失的承担：(1)施工单位应向监理和建设单位现场代表汇报(报告、通知)；(2)施工单位应对不合格的部分进行返工(重新布放)；(3)光缆损失由建设单位(供货单位)承担；(4)工期及人工损失由施工单位承担。六、（通信建设工程造价管理）某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同；经过招投标，选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的5%，工程开工日期为4月1日。开工后，施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了15m光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数。问题：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗？为什么？(2)建设单位是否应该取消财务费？为什么？(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗？为什么？(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题？为什么？(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办？【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需要量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以按照依据概算定额编制的初步设计中的概算签订订货合同。(2)建设单位不应该取消施工单位的财务费。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位不应取消施工单位的财务费。(3)项目经理部不应因经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔。因为在南方,4月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员可以预料到的。项目经理部因经常下雨而发生的窝工损失应从冬期、雨期施工增加费中列支。冬期、雨期施工增加费是指在冬期、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动工效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计列。所以,项目经理部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目经理部的工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量。因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数。因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准。(5)在具备施工条件的前提下,建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知。建设单位收到通知后仍不按要求预付时,施工单位可在发出通知14天后停止施工。建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）,并承担违约责任。七、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。八、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？【答案】(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前，将已完成基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。九、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应