一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》试题库及答案

一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》试题库及答案

一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》试题库及答案1

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合

题意）

1.根据《物权法》，土地承包经营权属于（）o

A.所有权B.用益物权C.担保物权D.支配权

2.关于施工企业与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）o

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

3.下列法律中，属于社会法律部门的是（）。

A.《预算法》B.《建筑法》C.《公司法》D.《职业病防治法》

4.行政法规应由（）签署公布。

A.全国人大常委会B.国务院C.国务院总理D.国家主席

5.民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。

A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理

6.根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是（）。

A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.在建的建筑物

7.下列人员中不可以作为诉讼代理人的是（）。

A.当事人的父母B.社会团体C.公司的员工D.律师

8.某施工企业的甲某在担任某工程项目经理期间，利用业余时间经过多次试

验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项专利申请，下

列说法正确的是（）o

A.属于职务发明创造，甲某有专利申请权

B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业

C.甲某的专利成果不是执行单位任务，不属于职务发明

D.甲某利用了单位的物质条件，并与单位就专利权归属作出了约定

9.根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权（）0

A.只能存在于城市市区土地之上B.可以存在于宅基地之上

C.可以存在于集体土地之上D.可能存在于城市郊区土地之上

10.某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险合同。工程

计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后

第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时

间应为（）o

A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日

11.定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同

（）的实现。

A.债权B.债务C.主体D.内容

12.刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属

于附加刑的是（）。

A.管制B.罚金C.没收财产D.剥夺政治权利

13.对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，

应当（）o

A.申请延期开工B.重新核验C.重新办理批准手续D.备案

14.新设立施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是

（）-

A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备

15.工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。

A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权

16.甲取得一级建造师资格证书并受聘于某工程施工单位，其申请注册，以

下说法中正确的是（）。

A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册

申请

B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门

提出注册申请

C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管

部门提出注册申请

D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府

建设主管部门提出注册申请

17.下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。

A.某民营企业修建厂房B.某民营渔业公司兴修鱼塘

C.某省兴建经济适用住房D.某外资超市修建地下停车场

18.保险合同订立的双方当事人是（）。

A.保险人与投保人B.投保人与受益人C.保险人与被保险人D.保险人

与受益人

19.甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理

工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。

A.20B.30C.45D.60

20.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的

下列行为符合法律规定的是（）。

A.以甲的名义在媒体上发布招标公告

B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件

C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人

D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构

21.下列人员中可以作为评标委员会成员的是（）（＞

A.某投标人主要负责人的弟弟B.某投标人的债权人

C.技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家

D.行政监督部门的工作人员

22.对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列

有关法律责任的说法正确的是（）o

A.重新审批该项目B.应当暂停项目执行C.应当暂停资金拨付D.责令

改正，处以罚款

23.关于招标的基本程序，下列说法正确的是（）。

A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日

期前履行审批手续，取得批准

B.招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜

C.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改

D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标

人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查

24.某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若

采取邀请招标方式，则决定部门是（）o

A.国务院发展改革部门B.省人民政府C.工程建设单位的上级部门D.

省招标投标监管机构

25.招标文件应当包含的内容是（）o

A.招标项目的人员要求B.投标报价要求

C.特定的生产供应者D.拟签订合同的所有条款

26.某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投

标文件的情形是（）»

A.甲未通过资格预审B.乙的投标文件逾期送达

C.丙的投标文件未按要求密封D.丁的投标文件修改后又按时提交

27.某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层

结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）o

A.学院自己承担责任B.学院可直接扣除施工方质量保修金

C.施工方承担质量保修责任D.学院和施工方共同承担责任

28.下列关于招标投标人的说法正确的是（）。

A.投标人应当具备承担招标项目的能力

B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明

C.不同投标单位的负责人为同一人的，不影响各投标人参加依法必须进行招

标项目的投标

D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织

29.某图书馆建设项目，评标由依法组建的评标委员会负责，甲、乙、丙、

丁、戊为评标委员会成员。他们的下列行为合法的是（）o

A.甲私下接受投标人的财物

B.甲、乙、丙、丁、戊的名单在中标结果确定前应当保密

C.完成评标后向招标人提出书面评标报告，并决定中标候选人

D.乙私下接触投标人

30.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分

包的说法正确的是（）o

A.个人可以承揽分包工程业务

B.建设单位可以直接指定分包工程承包人

C.分包工程承包人应具备相应的资质条件

D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

31.关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。

A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保

B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位

认可

D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包

32.下列合同中属于诺成性合同的是（）。

A.定金合同B.保管合同C.施工合同D.个人之间的借贷合同

33.在以下情形中，要约不可以撤回的有（）。

A.撤回要约的通知先于要约到达受要约人B.撤回要约的通知后于要约到

达受要约人

C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D.不可撤销的要约

34.承包商为赶工期，向水泥厂发函紧急订购500t某强度等级的水泥，要求

三日内运送至工地，并要求当日回复。承包商的订购行为（）。

A.属于要约邀请，随时可以撤销B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以

撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D.属于要约，而且不可撤销

35.根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一

般规定。

A.承揽合同B.技术合同C.委托合同D.行纪合同

36.承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工

期提前一周，但发包人以工程存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于

2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出

具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）o

A.3月5日B.3月12日C.3月20日D.4月10日

37.根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单

位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处

（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.1B.2C.3D.5

38.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检

查，此种监理方式称为（）。

A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查

39.建筑工程施工合同如果无效，一般应采取（）方式进行处理。

A.返还财产B.赔偿损失C.折价补偿D.追缴财产，收归国有

40.被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。

A.当事人发现可撤销B.订立C.被撤销D.当事人向法院提出撤销合同

请求

41.在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人，但

法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A.合同生效时B.合同订立时C.标的物交付时D.标的物托运时

42.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，

（）o

A.合同不成立B.合同无效C.不得对抗善意的第三人D.视为不定期租

赁

43.某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防

治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）米。

A.0.5B.1C,1.5D.2

44.根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单

位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。

A.鼓励B.限制C.禁止D.控制

45.按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进

行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。

A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门

C.国务院D.省、自治区、直辖市人民政府

46.下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是（）。

A.船只水上交通安全B.深基坑支护安全

C.高层住宅项目的高空作业安全D.爆炸物品存储安全

47.安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。

A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报

告监督

48.某施工企业按照市建委的要求积极落实“群防群治制度”，则应充分动

员（）参与建设工程安全生产管理基本制度。

A.岗位人员B.职工群众C.干部群众D.社会人员

49.安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位

负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生

产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1B.2C.6D.12

50.安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（）。

A.国务院B.国务院建设行政主管部门

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.县级建设行政主管部门

51.关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务

B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任

D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任

52.某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元

人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于（）生产安全事故。

A.重大B.一般C.较大D.特别重大

53.《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。

A.必须办理B.应当办理C.鼓励办理D.不作要求

54.发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者

其负责人逃匿的，由（）强制执行。

A.建设单位B.公安部门C.人民法院D.建设行政主管部门

55.安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情

形是（）。

A.出借安全生产许可证B.未办理延期手续

C.生产单位变更企业名称D.超越法定职权颁发安全生产许可证

56.项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）%。

A.50B.60C.75D.80

57.职工培训合格上岗率最低为（）机

A.60B.80C.90D.100

58.工伤保险按照（）计提保险费。

A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积

59.建设工程安全监督机构属于（）。

A.行政机关B.事业单位C.国有企业D.人民团体

60.某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部

分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）o

A.应由施工单位承担维修责任B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索

赔

C.应由设计单位负责维修D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设

计单位索赔

61.某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确

做法是（）o

A.严格按照设计图纸施工B.自行修改后施工

C.经监理批准后自行修改D.向设计单位提出修改建议

62.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位

应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改变建筑局部使用功能B.建筑主体和承重结构变动

C.增加内部装修D.增加投资额度

63.组织建设工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。

A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位

64.某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。

2009年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10

月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2010年5月

1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为（）0

A.2009年10月10日B.2009年10月20日C.2009年12月1日D.2010

年5月1日

65.以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷

C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷

D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等

66.我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和

最高人民法院均可受理的案件是（）o

A.第一审民事案件B.第二审民事案件C.重大涉外案件D.在全国有重

大影响的民事案件

67.以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。

A.宣读有原告签字的起诉书B.变更诉讼请求C.进行和解D.放弃诉讼

请求

68.延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。

A.1B.2C.4D.5

69.依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日

内告知当事人。

A.3B.5C.7D.10

70.以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。

A.仲裁实行一裁终局的制度

B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理

C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理

D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以

上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5

分）

71.某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自

己承担过错责任（）=

A.设计图纸不明确B.提供的设备不符合强制性标准

C.指定供应商供应的材料明显不合格

D.指定的防水专业工程分包单位资质不足

E.工程所在地夏季雨水量过大

72.下列关于建设工程质量最低保修期的期限，说法正确的是（）。

A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期

是2年

C.地面石材铺贴工程的保修期是2年D.电气工程的保修期是2年

E.主体结构工程保修期为无限期

73.仓储合同的法律特征有（兀

A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象必须

是动产

C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合

同是有偿合同

74.某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查,

检查人员可以行使的职权有（）。

A.对不符合规范要求的现场调查取证B.当场要求纠正现场临电线路私拉

乱接

C.责令立即更换破损的安全网D.吊销施工企业的营业执照E.查封、扣押

施工企业的设施

75.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行

政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A.项目技术人员B.企业主要负责人C.项目负责人D.专职安全生产管

理人员E.特种作业人员

76.建设单位的安全责任有（）o

A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续B.采取措施保护施工现场

毗邻区域内地下管线

C.提出保障施工作业人员安全的措施建议D.对安全技术措施进行审查E.

保障安全施工所需投入

77.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成

他人损害，（）不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

A.所有人B.施工单位C.管理人D.建设单位E.使用人

78.建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）。

A.文明施工费B.环境保护费C.临时设施费D.安全施工费E.企业管

理费

79.根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。

A.公开B.公平C.公正D.诚实信用E.低价

80.下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有

（）o

A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求

D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

81.根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有（）。

A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

D.中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的

E.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明

82.招标人不得向他人透露已获取的招标文件的（）内容。

A.潜在投标人的名称B.潜在投标人的数量C.标底D.招标截止日期E.

投标保证金

83.行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。

A.通知义务B.中止合同履行C.对方提供担保时应当恢复合同履行

D.对方未提供担保的可通知对方解除合同E.解除合同应当征得对方的同

息

84.因不可抗力不能履行合同时，当事人的义务包括（）。

A.通知对方B.继续履行C.赔偿损失D.解除合同E.提供相关证明

85.劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括

（）。

A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动保护条款

D.劳动纪律条款E.违反劳动合同的责任条款

86.视同工伤的情形包括（）。

A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的

B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无

效死亡的

D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用

人单位后旧伤复发的

87.定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约

定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）o

A.定金是合同成立的证明B.定金具有双向担保性

C.定金数额最高不得超过主合同标的额20%

D.定金是一种预付款的性质

E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回

88.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低

保修期限为2年的工程项目是（）0

A.供冷系统B.有防水要求的卫生间C.给排水管道D.装修工程E.外

墙面的防渗漏

89.行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其

法律后果是（）o

A.由行为人承担责任B.善意相对人有撤销的权利C.该代理行为有效

D.相对人应该相信行为人有代理权E.对被代理人不发生效力

90.根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。

A.合同变更B.债务相互抵消C.债务已按约定履行完毕

D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人

91.甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商

向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）o

A.法定之债B.合同之债C.侵权行为之债D.无因管理之债E.连带之

债

92.下列关于保证的说法中正确的是（）。

A.保证分为一般保证和连带保证

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意

C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任

D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责

任

E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保

证责任

93.建设工程勘察企业资质分为（）。

A.工程勘察综合资质B.工程勘察专业资质C.工程勘察总承包资质

D.工程勘察行业资质E.工程勘察劳务资质

94.根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人

不履行债务时，债权人可以行使留置权。

A.运输合同B.加工承揽合同C.建设工程合同D.保管合同E.买卖合

同

95.对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。

A.可以不申请施工许可证

B.属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程

C.必须报国务院建设行政主管部门备案

D.必须办理施工许可证

E.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况,

对限额进行调整

96.下列解决民事纠纷的途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书的

是（）。

A.诉讼B.法院调解C.和解D.斡旋E.仲裁

97.以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是（）。

A.人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结

B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状

C.人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结

D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉

E.当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出

98.当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在

地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。

A.没有仲裁协议

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁

C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名

E.裁决所根据的证据是伪造的

99.关于行政许可，以下表述正确的是（）。

A.行政许可不以行政相对方的申请为前提

B.行政许可只能由行政机关实施

C.行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》

D.行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益

E.行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可

100.原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（）o

A.原告与被告在合同中约定了争议解决的条款

B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织

C.有明确的被告

D.有具体的诉讼请求和事实根据

E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖

参考答案及详细解析

一、单项选择题

1.B

【解析】2007年3月颁布的《物权法》规定，本法所称物权，是指权利人

依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的

权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

故B选项正确。

2.B

【解析】项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目

而组建的

非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理

部的全面工

作。故B选项正确。

3.D

【解析】商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称；

《公司法》属于商法。经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的

经济关系的法律规范的总称；《预算法》属于经济法。行政法的调整对象是行政

关系，主要包括行政管理关系、行政法制监督关系、行政救济关系、内部行政关

系；《建筑法》属于行政法。社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系

的法律规范的总称；《职业病防治法》属于社会法。故D选项正选。

4.C

【解析】行政法规由总理签署国务院令公布，故C选项正确。

5.A

【解析】根据《民法通则》的规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托

他人代理的，应当事先取得被代理人的同意，故A选项正确;而法定代理、指定

代理、表见代理都不能发生代理权转让。

6.B

【解析】抵押物可以为动产或不动产，而权利只可以质押不可以抵押。故B

选项正选。

7.B

【解析】2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定：“下

列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的

近亲属或者工作人员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。”

诉讼代理人必须是自然人，故B选项正确。

8.D

【解析】根据我国《专利法》的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本

单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利

的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。前述“本单位”，包括

临时工作单位；“本单位的物质技术条件”，是指本单位的资金、设备、零部件、

原材料或者不对外公开的技术资料等。执行本单位的任务所完成的职务发明创造

是指：（1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作之外的

任务所作出的发明创造；（3）退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原

单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。利用本单位的物质

技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的

权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。故D选项正确。

9.D

【解析】建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的

农村土地。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规

定属于国家所有的以外，属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山，属于农

民集体所有。故D选项正确。

10.B

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，意外伤害保险

期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。本案工程实际于4月10日下达

开工令，故B选项正确。

11.A

【解析】根据《担保法》的规定，当事人可以约定一方向另一方给付定金作

为债权的担保。故A选项正确。

12.A

【解析】《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）规定，刑罚分为主刑

和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役制3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。

附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。故A选项

正确。

13.C

【解析】因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手

续。故C选项正确。

14.C

【解析】从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单

位，应当具备下列条件：（1）有符合国家规定的注册资本；（2）有与其从事的建筑

活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；(3)有从事相关建筑活动所应

有的技术装备；(4)有符合规定的已完成工程业绩。故C选项正确。

15.C

【解析】计算机软件属于著作权法保护的范畴。故C选项正确。

16.D

【解析】《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘

于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，

应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主

管部门提出注册申请。故D项正确。

17.C

【解析】根据《招标投标法实施条例》的规定，国有资金占控股或者主导地

位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。故C选项正确。

18.A

【解析】保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。故A

选项正确。

19.D

【解析】根据《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门应当自受理工伤认

定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或

者其近亲属和该职工所在单位。故D项正确。

20.A

【解析】根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》，工程招标代理

机构在工程招标代理活动中不得未经招标人书面同意，转让工程招标代理业务；

不得擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件。因此,

B、D选项错误。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标

报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中

标人。招标代理机构无权确定投标人中标。C选项错误。故A选项正确。

21.C

【解析】根据《招标投标法》的规定，有下列情形之一的，不得担任评标委

员会成员：（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行

政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审

的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行

政处罚或刑事处罚的。技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采

取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。故C选项

正确。

22.D

【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位不得将建设工程

肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%

以上1%以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行

或者暂停资金拨付。注意，此处是“可以”暂停项目执行或暂停资金拨付，而非

题中的“应当”。故D选项正确。

23.C

【解析】根据《招标投标法》的规定，招标项目按照国家有关规定需要履行

项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。A选项错误。招标人具有编

制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强

制其委托招标代理机构办理招标事宜。B选项错误。招标人对已发出的招标文件

进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少

15目前，以书面形式通知所有招标文件收受人。C选项正确。招标人采用资格后

审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定

的标准和方法对投标人的资格进行审查。D选项错误。故C选项正确。

24.B

【解析】《招标投标法》规定，国务院发展改革部门确定的国家重点项目和

省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院

发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。故B

选项正确。

25.B

【解析】《招标投标法》第十九条规定，招标文件应当包括招标项目的技术

要求，对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和

条件以及拟签订合同的主要条款。第二十条规定，招标文件不得要求或者标明特

定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。故B选项正确。

26.D

【解析】《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投

标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒

收。故D选项正确。

27.C

【解析】尽管法律规定，建筑工程未经竣工验收严禁使用，建设单位擅自使

用自己承担责任，但考虑到地基基础工程和主体结构工程是隐蔽工程且保修期为

其合理使用寿命年限，所以这种情况下，仍应由施工单位承担保修责任，故C

选项正确。

28.A

【解析】《招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者

资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。所以，B选项错误。《招标

投标法实施条例》规定，投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标

文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。所以，投标

人不应包括自然人，D选项错误。投标人参加依法必须进行招标的项目的投标,

不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。C选项错误，不是任

何部门或地区。故A选项正确。

29.B

【解析】《招标投标法》规定，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应

当保密。B选项正确。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对

投标文件进行评审和比较;设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，

应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。并不是直接决定中

标人，所以C选项错误。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人

的财物或者其他好处。A、D错误。故B选项正确。

30.C

【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，严禁个

人承揽分包工程业务，A选项错误;建设单位不得直接指定分包工程承包人，B

选项错误;对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的

选择，D选项错误;承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级

许可的业务范围内承揽工程，这一规定同样适用于工程分包单位，不具备资质条

件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程，故C选项正确。

31.C

【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工

程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保；

分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保

的，分包工程发包人应当提供。因此，A、B选项错误。《建筑法》规定，建筑

工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包

单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。因此，C选

项正确。《招标投标法实施条例》接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不

得再次分包。因此，D选项错误。故C选项正确。

32.C

【解析】上述合同中的保管合同、定金合同、自然人之间的借贷合同为实践

性合同。故C选项正确。

33.B

【解析】《合同法》第17条规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在

要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。D项要约人明示不可以撤

销，但只要符合撤回的要求，此要约依然可以撤回;B项属于要约的撤回，最符

合题意。

34.D

【解析】本题中，承包商发出的求购信息内容具体确定，应属于要约，因此

A项错误;按照《合同法》规定，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前

或者与要约同时到达受要约人，因此B项错误;承包商的要约确定了承诺期限，

根据《合同法》规定，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合

同作了准备工作，该要约不可以撤销，因此C项错误;故D选项正确。

35.A

【解析】建设工程合同在《合同法》第16章，《合同法》第16章第，287

条规定，本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。故A选项正确。

36.D

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题

的解释》第15条规定：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质

量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。据此本条应理解为：建设工程竣工

前当事人对工程质量发生争议（此时已提交竣工验收报告），经鉴定合格的，竣工

日期应当以鉴定合格之日为准，工期顺延。故D选项正确。

37.D

【解析】《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监

理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人

员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10

年以下有期徒刑，并处罚金。故D选项正确。

38.A

【解析】混凝土工程施工是涉及建筑地基和结构安全的关键工序和关键施工

过程，需要监理工程师进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，这种监理方

式称为旁站。故A选项正确。

39.C

【解析】《合同法》第58条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得

的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错

的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的

责任。根据上述规定，建设工程施工合同无效一般采取作价补偿原则。故C选项

正确。

40.B

【解析】《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束

力。故B选项正确。

41.C

【解析】《合同法》第142条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交

付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担.但法律另有规定或者当事人另有

约定的除外。故C选项正确。

42.D

【解析】《合同法》第215条规定，租赁期限六个月以上的，应当采用书面

形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。故D选项正确。

43.A

【解析】《绿色施工导则》规定，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目

测扬尘高度小于0.5米。故A选项正确。

44.C

【解析】使用目录主要有三种：推广使用、限制使用、禁止使用。国家推广

使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用

能源消耗高的技术工艺材料和设备。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技

术材料和设备。故C选项正确。

45.D

【解析】《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行

其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民

政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。故D选项正确。

46.A

【解析】根据《安全生产法》的规定，在中华人民共和国领域内从事生产经

营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法;有关法律、行政

法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全

另有规定的，适用其规定。故A选项正确。

47.C

【解析】社会监督的主体是社会主体，A、B、D选项均为社会主体实施监督，

只有C选项为政府监督即非社会监督主体。故C选项正确。

48.B

【解析】群防群治制度，是《建筑法》中所规定的建筑工程安全生产管理的

一项重要法律制度。它是施工企业进行民主管理的重要内容，也是群众路线在安

全生产管理工作中的具体体现。广大职工群众在施工生产活动中既要遵守有关法

律、法规和规章制度，不得违章作业，还拥有对于危及生命安全和身体健康的行

为提出批评、检举和控告的权利。故B选项为正确选项。而A选项的岗位人员范

围太窄，C、D选项的范围过于宽泛。

49.A

【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现

场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小

时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监

督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发

生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的

有关部门报告。故A选项正确。

50.A

【解析】根据《安全生产法》的规定，事故调查处理应当按照实事求是、尊

重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教

训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。事故调查和处理的具体办法

由国务院制定。国务院制定并于2007年6月1日起施行《生产安全事故报告和

调查处理条例》，规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任

追究制度。故A选项正确。

51.A

【解析】对外法律关系中，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施

工现场的安全生产负总责;分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义

务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。对内法律关系

中，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生

产安全事故的，由分包单位承担主要责任。故A选项正确。而B、C和D选项中

的“独立”、“全部”或“同等”的表述均未体现连带责任的本质特征。

52.A

【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条，事故一般分为

以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包

括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，

是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000

万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10

人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下

直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重

伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。故A选项正确。

53.C

【解析】1998年实施的《建筑法》规定，建筑施工企业必须为从事危险作

业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。2011年《建筑法》修订后有所变化，

改为鼓励企业为从事危险作业的职.丫-办理意外伤害保险，支付保险费。故C选

项正确。

54.C

【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤

亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的，

由人民法院依法强制执行。生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民

法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿

义务;受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行。故C选项

正确。而B选项限于施工企业不执行公安部门作出的停工决定时公安部门采取的

强制执行措施。

55.D

【解析】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形

之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：（1）安全生产许可证颁发管理机

关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权颁发安

全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；（4）对不具备安全生

产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经颁发的安

全生产许可证的其他情形。行政撤销一般针对许可事项审查与实施自身过程存在

违法行为而启动的纠正行为。A、B、C均属于生产单位经营范畴。故D选项正确。

56.D

【解析】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》

的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事

务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开

期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故D选项正确。

57.D

【解析】《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好

转的意见》规定，企业用工要严格依照劳动合同法与职工签订劳动合同，职工必

须全部经培训合格后上岗。故D选项正确。

58.B

【解析】工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险

费，较适用于企业的固定职工。建筑意外伤害保险则是一种法定的非强制性商业

保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费，针对施工现场从事危险作

业的特殊群体，较适合施工现场作业人员流动性大的行业特点。故