建设工程施工合同简洁版_第1页
建设工程施工合同简洁版_第2页
建设工程施工合同简洁版_第3页
建设工程施工合同简洁版_第4页
建设工程施工合同简洁版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同简洁版1.合同背景2.合同内容2.1工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程周期：工程费用：2.2承包方责任安排、组织施工人员；按期完成施工任务；保证工程质量符合相关规定；配合甲方监理人员的工作；遵守相关法律法规和施工安全操作规程。2.3发包方责任向乙方提供项目的相关资料和技术文件；在合同履行过程中协助乙方解决相关问题；按合同约定支付工程款项；监督乙方施工进度和质量。3.工程款项支付3.1工程款项预付款：合同签署后，甲方应支付合同总金额的%作为预付款，用于乙方的施工准备工作；进度款：根据工程进度和经审批的支付计划，甲方按照约定支付；竣工验收款：工程完工后，经验收合格后，甲方应支付剩余款项。3.2款项支付方式现金支付：款项直接支付给乙方；银行转账：将款项汇入乙方指定的银行账户。3.3款项变更如工程发生变更或甲方要求增减工程量等，涉及款项的增减，双方应重新协商确定相应的款项支付方式。4.工期和违约责任4.1工期约定工程的施工周期为个月/天，自合同签订之日起计算。4.2工期延误和违约责任若乙方未能按照合同约定的时间完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的计算方式为每超过一天延误，乙方应支付合同总金额的%作为违约金；如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延误，延误的天数不计算为乙方的违约行为。如甲方未能按时支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为每超过一天未支付，甲方应支付尚未支付金额的%作为滞纳金。5.争议解决5.1协商解决双方发生合同履行中的争议时，应本着诚信原则，通过友好协商解决。5.2仲裁解决如经过协商解决仍未能达成一致意见，双方同意将争议提交到指定的仲裁机构进行仲裁。6.合同变更和解除6.1合同变更经双方协商一致，可以对合同内容进行变更补充，变更补充的内容以书面形式确认，并由双方签字盖章生效。6.2合同解除若一方违反合同约定且经双方协商不能解决的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任；如因不可抗力导致一方无法履行合同，可解除合同，解除时应尽量减少损失。7.合同生效本合同经双方盖章并签字后即生效，自合同生效之日起，双方按

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论