建设工程施工合同综合单价_第1页
建设工程施工合同综合单价_第2页
建设工程施工合同综合单价_第3页
建设工程施工合同综合单价_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)1.引言2.合同双方甲方：[甲方名称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人]乙方：[乙方名称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人]3.工程名称[工程名称]建设工程4.合同总价本合同的总价为人民币[总价]元（￥[总价]）。5.工期安排甲方与乙方约定的工期为自合同生效之日起[总工期]个日历天。双方同意按照合同约定，在规定的工期内完成工程。6.施工内容和标准甲方委托乙方完成的工程范围包括但不限于：[施工内容详细描述]。施工标准须符合相关法律法规和技术标准的要求。7.工程款项及支付方式工程款项包括:设计费、施工费、材料费等。支付方式为综合单价加按进度支付的方式。具体支付进度和支付比例如下：工程开工前，乙方须向甲方缴纳合同总价的[支付比例]%作为履约保证金；工程开工后，在工程的不同阶段，甲方将根据施工进度支付相应的款项，并依据综合单价确定支付金额；工程完工后，经甲方验收合格后，甲、乙双方结算工程价款。如有尾款，甲方在合同约定的结算期内支付。乙方延迟工期，应向甲方支付相应的违约金。8.工期保证和延期乙方严格按照合同约定的工期进行施工，不得超过约定工期。如乙方发生工期延误的情况，甲方有权要求乙方进行相应的补偿。如乙方因不可抗力等正当事由无法按时完成工程，应提前及时向甲方书面报告，并经甲方同意后，将延期时间视为特殊情况处理。无正当理由，乙方延迟工期达[延期天数]个或超过规定延期的，每延期一天，乙方应向甲方支付约定的违约金，违约金的计算方式为合同总价的每日千分之[违约金比例]。9.违约责任如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。此外，双方还应承担由于违约所导致的其他一切经济损失及法律责任。10.合同终止和解除除非经双方协商一致，否则未经合同履行完毕双方同意，本合同不得解除。若因不可抗力等特殊情况，导致无法履行本合同的，双方协商解决。11.法律适用和争议解决本合同适用法律。如发生与本合同有关的争议或纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院进行诉讼。12.合同

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论