下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
大型商场建设工程施工合同1.合同概述2.工程规模与时间2.1工程规模:商场建设工程涉及地面建筑面积不得小于X平方米，总建筑面积不得小于X平方米。2.2工程时间:商场建设工程的总工期为个月，具体工期安排如下：施工准备阶段：个月土建施工阶段：个月机电安装阶段：个月内外饰施工阶段：个月3.质量要求商场建设工程的质量应符合国家相关标准和规定，业主有权对施工过程进行监督和验收。在合同期限内，如发现任何工程质量问题，承包商应承担相应责任和修复费用。4.合同价款与支付方式4.1合同价款总额为X万元。4.2支付方式如下：工程款在合同签订后的日内支付%给承包商作为合同款项的预付款。工程施工期间，每个结算周期结束后，业主应支付相应比例的工程款给承包商。工程竣工验收后，业主应支付剩余的工程款给承包商。5.工期延误与违约责任5.1如因不可抗力因素导致工程延误，承包商应立即通知业主，并在不可抗力因素消除后尽快恢复施工，但不因此要求延长总工期。5.2若承包商未按合同约定时间完成工程，每延误一天，业主有权要求扣除应付款项的3‰作为违约金。6.施工安全与环保商场建设工程施工过程中，承包商应符合国家相关安全和环保要求，确保工地安全和周围环境不受污染。7.知识产权商场建设工程中涉及的设计图纸、技术方案等知识产权归业主所有，承包商不得私自复制、传播或挪用。8.保密与解除合同双方在商场建设工程的相关信息中，应保守商业秘密，不得泄露给任何第三方。如因违反保密规定，对方有权追究法律责任。9.争议解决双方在履行合同过程中，如发生争议应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.合同变更和附件任何对合同内容的变更均需双方书面协商，并在双方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论