农村还建房合同范本

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页农村还建房合同范本以下是合同网我整理的“农村还建房合同范本”，以供大家参考。农村还建房合同范本【范本一】

甲方(卖方)：身份证号：

乙方(买方)：身份证号：

一、甲方自愿将坐落在市镇村号(自建住宅)的房屋，东至南至西至北至建筑面积平方米，出售给乙方。

二、甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为人民币(大写)共万仟佰元(小写元)，乙方在年月日前，一次付给甲方。

三、双方同意于年月日由甲方将上述房屋交付给乙方全部。

四、甲方保证上述房屋产权清晰，若发生与甲方有关的产权纠纷，由甲方责任。甲方应帮助乙方办好过户手续。

五、办理房屋过户手续所缴纳的税费，由方负担。

六、本协议经双方盖章后，经房地产交易主管机关审核后，上述房屋产权归乙方全部。

七、甲、乙双方同意上述协议，各无异议，不得反悔。

八、本协议一式三份，甲、乙、中证人各执一份。

甲方(签字)：章

乙方(签字)：章

中证人(签字)：章

年月日

农村还建房合同范本【范本二】

卖方(甲方)：

姓名：身份证号码：___________________

姓名：身份证号码：___________________

买方(乙方)：

姓名：身份证号码：___________________

依据《中华人民共和国》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、诚恳的基础上，同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议：

第一条甲方自愿将合法取得的位于中北路延长线2、6、7号地还建房一套出售给乙方。房屋结构为框架，房屋性质为还建房，建筑面积90平方米。并保证已经取得房屋其他产权人或利害关系人同意。

其次条经过双方商定，乙方应支付的总房款为(人民币)450000元整，大写(人民币)肆拾伍万元整。双方签定合同时，乙方向甲方支付购房首付款人民币肆拾万元整，余款伍万元等甲方将该房在市人民政府红山街办事处姚家岭村村民委员会把合法、有效房屋产权手续变更为乙方所得后，乙方再向甲方支付。同时，甲方还可领取2022年12月份的还建房过渡费，从2022年12月后至交房日止的还建房过渡费归乙方全部，甲方应于签订合同当日将过渡费领取凭证交给乙方。

第三条甲方在收到乙方支付的购房款时必需向乙方出具收条。

第四条甲乙双方权利义务

1、甲方应于收到乙方所付购房款首付款后，不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人，房屋产权变更手续由甲方帮助乙方办理。如甲方无法在2022年3月30日前或房屋建成后点选房屋时将合法有效的房屋产权变更为乙方，将视同甲方违约，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方按乙方主见权利时该房屋的市场评估价格的2倍赔偿乙方损失。

2、甲方向乙方所售的还建房，进行摇号择房时，优先选择权由乙方行使，由乙方进行摇号择房。

3、甲方售给乙方本套房屋的实测发证面积大于或小于90平米时，所需补交及退还的房款与甲方无关。

4、甲方从本合同签订之日起到将房屋产权过户给乙方期间，不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人。甲方应乐观协作乙方办理房屋产权事宜。

5、甲乙双方均不得擅自解除本合同。

第五条费用分担

因乙方购买该套房屋所产生的税、费由乙方担当，五通、大修基金及其他后期费用由乙方直接向有关部门缴纳。甲方应予以帮助。

第六条违约责任

如甲方擅自将房屋出售、出租给他人或者其他因甲方缘由导致乙方无法取得房屋产权的，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方按乙方主见权利时该房屋的市场评估价格的2倍赔偿乙方损失。

第七条本合同发生争议的解决方式

本合同在履行中若发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第八条本合同共两页，一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字按手印之日生效，具有同等法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

年月日年月日

农村还建房合同范本【范本三】

合同双方当事人：

出卖人(甲方)：_______________(以下简称甲方)身份证号码：_________________________________________

(房屋共有产权人)身份证号码__________________________________________(房屋共有产权人)身份证号码__________________________________________(房屋共有产权人)身份证号码___________________________

以上______人是本合同中所述房屋的共有产权人。

买受人(乙方)：_______________(以下简称乙方)

身份证号码：___________________________

依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在遵循自愿、公平、等价有偿、诚恳信用的原则基础上、经充分协商全都，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条、甲方对产权的声明：甲方为武汉市江岸区后湖乡赵家条尾村被拆迁居民，依据国家拆迁法规定，甲方于2022年11月与武汉福洪拆迁有限责任公司签订了房屋拆迁补偿安置协议，依据该协议规定，甲方依法取得武汉市江岸区后湖一路“苹果城”小区项目还建房面积377。16平方，其中90—135平米共套一般住宅，该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为武汉胜华实业有限公司开发管理，房屋全部权证书甲方通过武汉胜华实业有限公司向武汉市房地产产权登记机关申办。

其次条、房屋的基本状况：本合同标的房屋座落在武汉市江岸区后湖乡“苹果城”小区内，该小区位于金桥大道东侧，江岸区法院以南，后湖二路以西，铁道线以北，该房屋为一套一般住宅期房，该房屋交付时间以政府还建时间为准，建筑面积约90平方米，房屋详细栋号、单元号、楼层及房号待开发商通知按拆迁安置协议号挨次选定，乙方对甲方全部的房屋做了充分了解，情愿购买该房屋。

第三条、甲方对买卖权的声明：甲方保证该房屋是符合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及政策法规，并保证所卖房屋产权真实属甲方全部，没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房，甲方自愿将该房屋出售给乙方，属甲方真实意思的表示，由于违反国家及武汉市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来担当。

第四条、甲方为该房屋全部权负全责，甲方保证该房屋没有产权纠纷，抵押债务等，全部涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥，如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。

第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下，如因各种缘由甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方，则甲乙双方后续的二手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方担当。

第六条、上述房产的交易成交价格：每平方房屋建筑面积为人民币肆仟伍佰元整(4500元/㎡)，房屋成交总价约为人民币肆拾万元整，实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以4500元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为准，实际面积与测定面积存在差异时：实际面积不足时，根据差异面积退款，超出平方米部分根据先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格4500元为既定不变价格，无论以后房屋市场价格怎样波动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔，否则视为违约，应担当违约责任。

第七条、付款时间与方法：乙方于2022年3月___日将首付款(定金)人民币拾万元整交付甲方，付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。其次笔房款人民贰拾伍万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户（更名）到买房人名下后5日内付给甲方，第三笔(尾款)房款人民币伍万元整于甲方将本合同所述房屋办完全部手续并将房屋钥匙交给买房人3日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款，乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。假如乙方不能根据本合同的期限付款，应根据付款金额的延迟付款时间，按年利率12%计算利息付给甲方。

第八条、优先选房商定，甲方应在接到开发商通知选房应准时通知乙方，保证乙方在第一时间（15分钟内）收到选房信息，并保证在甲方同类型还建房中优先支配乙方选房。

第九条、房屋交付：甲方应在收到开发商通知领取房屋钥匙及附带的相关票据资料2天内将拆迁安置房屋相关的全部手续和该房屋有关的文件及票据交付乙方，并将该房屋的钥匙全部交付给乙方，完成该房屋的全部移交手续。

第十条、逾期过户（更名）的责任：甲方如未按本合同规定的期限将该房屋产权过户（更名）到乙方名下，应视为甲方违约，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金，违约金按乙方已支付房价款金额的百分之二十向乙方支付违约金。合同连续履行，由甲方担当二手房过户的全部税费。

第十一条、甲方逾期交付房屋的违约责任：甲方如未按本合同规定的期限将房屋交付给乙方，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。违约金按乙方已支付房价款金额的百分之三十向乙方支付违约金，合同连续履行，逾期超过15天，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列3款商定，追究甲方的违约责任。

1。甲方按乙方累计已付款的百分之三十向乙方支付违约金，合同连续履行，并在本合同第六条商定的实际交付之日起5天内交付房屋。

2。终止合同，甲方将乙方累计已付款全额还给乙方，并根据房款金额的实际付款时间，按年利率12%计算利息付给乙方。

3。如甲方有意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方担当。

第十二条、关于产权登记及过户的商定：对本房屋以后需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下商定进行。

1、买卖房屋办理到乙方名下全部权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方担当。办理到乙方名下后，甲方应自领取之日起五日内，将领到的产权证书交由乙方。

2、在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起，甲方应根据本合同规定帮助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续，不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起5天内将乙方已付款全额退还给乙方，按国家规定的同期银行贷款基准利率乘以3倍计算利息付给乙方，并按已付款的30%计算赔偿金，赔偿乙方损失。

第十三条、本合同主体

1。甲方是___________________共_____人，托付代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋，签定本合同的时候经本房屋全部房屋共有产权人同意。

2。乙方是_____________________，代表人是____________。

第十四、条本合同需办理公证，经国家公证机关____公证处公证；但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(2022年3月日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

第十五条、本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式份，一份3张。甲方产权人及甲方托付代理人共持一份，乙方一份，见证方(中间人)一份，留存备查。

第十六条、本合同发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公正合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。

1。提交______仲裁委员会仲裁。

2。任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。

出卖方(甲方)：身份证号码：________________

(房屋共有产权人)身份证号码_____________________

(房屋共有产权人)身份证号码_____________________

地址__________________________________________

电话_____________________日期：期：___年_月日

购买方(乙方)：__________________身份证号码：__________________

地址__________________________________________

电话_________________日期：___年_月日

见证方(中间人)：_______身份证号码_____________________日期：年___月___日

农村还建房合同范本【范本四】

卖方（下称甲方）：

买方（下称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着公平、自愿、协商全都的原则，就下列房屋买卖，订立本合同，共同信守。

第一条甲方全部房屋，座落于村()栋房，为＿＿＿结构，建筑万元，（大]第号）

其次条面积平方米，用地面积＿＿平方米。万元。房款支付时间及条件。元。

还建房的资料附后。

第三条经甲、乙双方协商全都，上述房屋买卖成交价格为人民币

1，本合同签订之后到村委会办理还建房从甲方更名到乙方的手续后，乙方应付人

2，房屋交接之日，乙方再支付甲方人民币款人民币（大写）万元。

3，在办理完转移过户手续将上述房屋物权登记在乙方名下时，乙方再支付甲方人民币款人民币（大写）

第四条元。年月日，将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权甲方应在201

属清晰，如甲方有设定抵押、按揭等行为应书面告知乙方，并自行商定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时，由甲方担当全部责任。

第五条甲方逾期不交付房屋给乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的＿＿％向乙方支付违约金；乙方解除合同的，甲方应退还乙方所付房款，并按全部房款的＿＿＿％向乙方支付违约金。

第六条乙方逾期不支付全部房款给甲方，视为不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方按全部房款的＿＿％向甲方支付违约金。

第七条甲方按乙方的要求，在政策或法律允许时，将房屋过户或物权登记到乙方或乙方指定的任何第三方名下，携带“房屋全部权证”和“土地使用权证”或相关还建房权利资料到相关部门办理房地产转移过户或物权登记手续。办理转移过户手续或物权登记手续应缴纳的有关税费，按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自担当。办理过户的《武汉市存量房买卖合同》或其它法律协议，仅用于备案，不能变更或替代本协议书。

第八条

第九条

因不行抗力造成违约的，甲、乙双方友好协商解决。本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条

特殊商定（略）

甲方：

乙方：

年月日

农村还建房合同范本【范本五】

卖方(甲方)：

姓名：_______________身份证号码：______________________地址：___________________________________电话：________买受方(乙方)：

姓名：_______________身份证号码：_____________________地址：___________________________________电话：________

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、诚信的基础上，就乙方向甲方购买房屋事项达成协议，现全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

第一条甲方自愿将合法取得的坐落于________________________________的还建房壹套出售给乙方，房屋结构为_______________，房屋性质为______________，建筑面积(有用建筑面积)不低于取得房屋其他产权人或利害关系人同意。

其次条经过双方协商，乙方应向甲方支付的总房款为

三、该房屋需在2022年4月23日前交付，逾期未交付，乙方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。详细利息应自实际付款之日起计算，月利息根据________计算，逾期超过________个月，则视为甲方不履行本合同，甲乙双方同意根据以下方案处理：

1。终止合同，甲方退还乙方已付房款及利息，并根据累计付款的__________%向乙方支付违约金；

2。合同连续履行，甲方根据乙方累计付款的__________%向乙方支付违约金；

3。假如甲方不履行该合同，乙方有权解除合同；

四、房屋双证(土地证、产权证)需在房屋交付后5年内由甲方负责为乙方办理妥当，甲乙双方同意根据以下方案处理双证办理事宜：

1。由甲方负责办理双证并支付相关费用，乙方供应相关资料并予以协作；

2。若截至2022年4月23日甲方仍未为乙方办理双证，甲乙双方同意根据以下方案处理：

2。1乙方有权提出终止合同，甲方应在乙方提出退房后__________天内退还乙方支付房款__________元，并支付房价__________%的违约金；乙方愿担当房屋交付后至退房期间的房屋使用费用，该费用的计价方式根据同区域、同类房屋租赁费用计算；

2。2双证办理过程中