水电安装工程施工合同范本_第1页
水电安装工程施工合同范本_第2页
水电安装工程施工合同范本_第3页
水电安装工程施工合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

水电安装工程施工合同范本-PAGE水电安装工程施工合同范本-PAGE水电安装工程施工合同范本1.合同概述2.合同条款2.1项目描述本合同所涉及的水电安装工程包括但不限于：维修、更换或新安装水电设备；检查并修复现有水电系统的故障；实施有关水电供应和配电的改进工程；其他相关的工作。2.2工程地点本合同规定的工程地点为：填写工程地点2.3合同总金额及支付方式本合同的总金额为：填写总金额。支付方式如下：第一阶段：填写第一阶段支付比例的合同总金额应在合同签订后的填写天数内支付；第二阶段：填写第二阶段支付比例的合同总金额应在工程完成填写天数后支付；最后阶段：填写最后阶段支付比例的合同总金额应在竣工验收合格并取得相关部门证书后支付。2.4施工期限本合同规定的施工期限为：填写施工期限。2.5合同违约若业主未按照约定时间支付款项，则承包商有权暂停工程进展，并要求支付逾期费用；若承包商未按照约定时间完成工程，则应按约定支付违约金。2.6变更和索赔双方一致同意，在工程进行过程中因为设计、施工等原因，需进行合理变更时，应书面确认并签订变更协议；如因业主原因导致工程暂停或延期，应支付相应的费用；如因承包商原因导致工程暂停或延期，承包商应承担相应的责任并支付业主的索赔。2.7竣工验收工程竣工后，承包商应通知业主进行验收，并配合业主进行相关部门的验收确认工作；如工程不合格，承包商应负责进行整改，直至合格。2.8风险防范施工期间，承包商应采取必要的措施，保证施工过程安全；施工期间，承包商需购买相应的责任保险，保障业主的利益。3.合同生效与解除3.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至工程完工并验收合格。3.2合同解除若双方协商一致解除合同，应以书面形式确认并签字盖章；如一方未履行合同义务，经另一方书面通知且在合理期限内未予以整改的情况下，另一方有权解除合同。4.其他事项4.1适用法律本合同适用相关法律法规。4.2争议解决双方如因本合同的履行发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.3合同备案本合同一

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论