山西省建设工程施工合同范本-水利项目_第1页
山西省建设工程施工合同范本-水利项目_第2页
山西省建设工程施工合同范本-水利项目_第3页
山西省建设工程施工合同范本-水利项目_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

山西省建设工程施工合同范本-水利项目-PAGE山西省建设工程施工合同范本-水利项目-PAGE山西省建设工程施工合同范本水利项目一、合同双方甲方：山西省水利局地质：山西省太原市区街号联系人：X方式：X乙方：（施工方名称）地质：（施工方地质）联系人：X方式：X二、工程概况1.工程名称：山西省水利项目2.工程地点：山西省X县3.工程内容：本工程包括X部分，具体工作范围详见附件。4.工程施工期限：从合同生效之日起，持续个月。5.工程总造价：X万元（人民币）。具体造价细则详见附件。三、施工内容和标准1.施工内容（1）根据工程概况中的工作范围，按照相关图纸和设计文件要求进行施工。（2）确保施工质量、安全、进度，保证工程按时完工。2.施工标准（1）按照国家相关法律、法规、规范和标准进行施工。（2）严格按照设计文件和技术要求进行操作，确保工程质量符合要求。（3）采用符合环保要求的材料，保证施工过程中对环境不造成污染。（4）保证施工期间的安全生产，采取必要的安全措施，预防和减少事故的发生。四、合同价款及支付方式1.合同价款根据工程造价具体细则，约定本工程的合同价款为X万元（人民币）。2.支付方式（1）按工程进度支付：合同价款分为个进度款项，每个进度款项支付比例为%。具体支付进度和比例详见附件。（2）支付方式为银行转账，在每个支付节点完成工程验收后，甲方将按照进度款项支付比例在个工作日内将款项支付到乙方指定的账户。五、工期及工期保证1.工程施工期限为合同生效之日起，持续个月。2.乙方保证按照施工计划和工程进度要求，合理和高效地完成工程。3.如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提交书面报告，并提出调整计划。双方协商后确定新的工期。六、违约责任1.乙方如因自身原因导致工程质量不合格、工期延误等问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并采取适当的补救措施，并有权扣除相应的款项。2.如因甲方原因导致工程施工进度延误、付款延误等问题，甲方应承担相应的违约责任，包括支付滞纳金、赔偿乙方因此产生的直接经济损失等。七、争议解决方式本合同发生争议时，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可通过仲裁或诉讼方式解决。仲裁地点为甲方所在地的仲裁机构。八、其他条款1.本合同自双方签字之日起生效，具有法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同附件为不可分割的合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论