一级建造师考试工程法规(习题卷18)

试卷科目：一级建造师考试工程法规一级建造师考试工程法规(习题卷18)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages一级建造师考试工程法规第1部分：单项选择题，共71题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。A)第三者责任险B)意外伤害险C)建筑工程一切险D)工伤保险答案:A解析:2020/2019版教材P41建筑工程一切险如果加保第三者责任险，保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；（2)被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。[单选题]2.设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A)颁发施工许可证B)工程竣工验收合格C)工程缺陷责任期届满D)工程法定最低保修期届满答案:B解析:B正确，工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。[单选题]3.固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同()时间的劳动合同。A)废止B)解除C)终止D)续订答案:C解析:2020版教材P148/2019版教材P147固定期限合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。[单选题]4.下列注册证书失效的是()。A)张某所在企业破产B)王某调离原企业到新单位C)李某年龄明年65周岁D)赵某年满27周岁注册在本单位答案:A解析:注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：1.聘用单位破产的;2.聘用单位被吊销营业执照的;3.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;4.已与聘用单位解除聘用合同关系的;5.注册有效期满且未延续注册的;6.年龄超过65周岁的;7.死亡或不具有完全民事行为能力的;8.其他导致注册失效的情形。[单选题]5.根据《民用建筑节能条例》，下列关于新建建筑节能的规定中，错误的是（）A)国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备B)国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备C)国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备D)建设单位不得在建筑活动中使用列入限制使用目录的技术、工艺、材料和设备答案:D解析:《民用建筑节能条例》第十一条规定，国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。[单选题]6.投标人有下列行为之一的，属于《招标投标法》第53条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格的是（）。A)主动向评标委员会对投标文件进行澄清、说明的B)3年内1次串通投标的C)串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失50万元D)有疑似串标行为的答案:C解析:投标人有下列行为之一的，属于《招标投标法》第53条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：（1）以行贿谋取中标；（2）3年内2次以上串通投标；（3）串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失30万元以上；（4）其他串通投标情节严重的行为。投标人自以上规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有以上所列违法行为之一的，或者串通投标、以行贿谋取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。[单选题]7.下列法人中,属于特别法人的是()。A)基金会法人B)事业单位法人C)社会团体法人D)机关法人答案:D解析:选项A/B/C，属于非营利法人。[单选题]8.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。A)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件B)海关处理的案件C)本辖区内重大复杂的案件D)因不动产提起的行政诉讼案件答案:D解析:2020版教材P378/2019版教材P376基层人民法院管辖第一审行政案件。中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；（2）海关处理的案件；(3)本辖区内重大复杂的案件；（4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。本题A、B、C项均属于中级人民法院管辖的第一审行政案件。因不动产提起的行政诉讼，依法应由不动产所在地人民法院管辖，但并非一定是由中级人民法院作一审。[单选题]9.某工程约定2015年3月20日竣工，但在施工过程中由于工期延误到2015年5月13日，在2015年5月16日施工单位提交了竣工验收报告，但在2015年4月25日建设单位已实际占有了该工程，该工程的的实际竣工日期应为（）。A)2015年3月20日B)2015年5月13日C)2015年5月16日D)2015年4月25日答案:D解析:竣工日期的争议处理：（1）经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。[单选题]10.甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为说法正确的是()。A)甲公司必须报上级主管部门批准备案B)甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任C)建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同D)建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证答案:B解析:2020版教材P116/2019版教材P115总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。[单选题]11.投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在（）之前进行。A)招标中止B)投标有效期满C)提交投标保证金D)提交投标文件截止时间答案:D解析:投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在提交投标文件截止时间之前进行。[单选题]12.关于环境保护税的纳税人的说法，正确的是()。A)在中华人民共和国领域，直接向环境排放应税污染物的企业是环境保护税的纳税人B)在中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的事业单位不是环境保护税的纳税人C)企业向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物，仍需缴纳环境保护税D)依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，无需缴纳环境保护税答案:A解析:[单选题]13.在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。A)不能增加保险费B)不可以解除合同C)不能转让保险合同D)可以按照合同约定增加保险费或解除合同答案:D解析:在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。[单选题]14.（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。A)爆炸造成的施工企业人员伤亡B)设计错误引起的损失和费用C)自燃造液的保险财产自身的损失和费用D)维修保养的费用答案:A解析:P40-44保险责任范围,保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿:（1）自然事件,指地震、海啸、雷电、腿风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;（2）意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。[单选题]15.下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A)补充保险B)劳动条件C)福利待遇D)试用期答案:B解析:[单选题]16.控制网设置资料、工程定位测量资料、基槽开挖线测量资料等属于()。A)工程准备阶段文件B)施工技术准备文件C)施工质量控制文件D)施工现场准备文件答案:D解析:施工文件包括以下内容：(1)施工技术准备文件，包括施工组织设计、技术交底、图纸会审记录、施工预算的编制和审查、施工日志等。(2)施工现场准备文件，包括控制网设置资料、工程定位测量资料、基槽开挖线测量资料、施工安全措施、施工环保措施等。(3)地基处理记录。(4)I程图纸变更记录，包括设计会议会审记录、设计变更记录、工程洽商记录等。(5)施I材料、预制构件质量证明文件及复试试验报告。(6)设备、产品质量检查、安装记录，包括设备、产品质量合格证、质量保证书，设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告，设备安装记录.设备试运行记录，设备明细表等。(7)施工试验记录、隐蔽工程检查记录。(8)施工记录，包括工程定位测量检查记录、预检工程检查记录、沉降观测记录、结构吊装记录、工程竣工测量、新型建筑材料、施工新技术等。(9)工程质量事故处理记录。(10)工程质量检验记录，包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、基础、主体工程验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录等。[单选题]17.下列情形应当吊销资质证书的是()。A)一切超越本单位资质等级承揽工程的B)一切承包单位将承包的工程转包的C)一切违反法律规定进行分包的D)勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,情节严重的答案:D解析:《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照以上规定处以罚款;有违法所得的，予以没收。[单选题]18.甲、乙因工程质量纠纷，双方欲通过仲裁方式解决纠纷。当事人申请仲裁应当具备的条件不包括（）。A)有仲裁协议B)有明确的被申请人C)属于仲裁委员会的管辖范围D)有具体的仲裁请求、事实和理由答案:B解析:2020版教材P360/2019版教材P359当事人申请仲裁，应当符合下列条件：1.有仲裁协议；2.有具体的仲裁请求和事实、理由；3.属于仲裁委员会的受理范围。[单选题]19.建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）A)施工许可证办B)工程竣工验收合格C)预验收合格D)质保期结束答案:B解析:工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。9[单选题]20.下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是()。A)组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B)审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准C)申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D)提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议答案:B解析:实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。工程监理单位对安全技术措施或专项施方案进行审查。A选项错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。B选项正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。C选项错。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。D选项错。故本题答案为B选项。[单选题]21.在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）。A)继续按照工程图纸施工B)按照标准进行施工C)及时提出意见和建议D)按照技术标准修改图纸答案:C解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。[单选题]22.下列可以分两段进行招标的项目是()。A)技术复杂的项目B)潜在投标人较多的项目C)潜在投标人较少的项目D)精确拟定技术规格的项目答案:A解析:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。[单选题]23.根据《固体废物污染环境防治法》规定，以下说法错误的是（）。A)运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定B)收集、贮存、运输、处置危险废物的场所转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用C)处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案D)因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即向所在地县级以上地方答案:D解析:因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。[单选题]24.建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是()。A)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B)进入被检查单位施工现场进行检查C)实施查封、扣押D)作出行政处罚决定答案:B解析:2020版教材P288/2019版教材P287《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料；(2)进入被检查单位施工现场进行检查；(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为；(4)对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。[单选题]25.仲裁调解书应于()生效。A)仲裁庭作出时B)双方达成合意时C)仲裁调解书送达时D)双方签收调解书后答案:D解析:2020版教材P365/2019版教材P364本题考察的是：仲裁调解。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。[单选题]26.关于转代理的说法，正确的是（）。A)法定代理人死亡后可以转代理B)复代理人和代理人均为被代理人选定C)转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D)为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意答案:C解析:委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。【考点来源】转托他人代理应当事先取得被代理人的同意[单选题]27.甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。A)乙承担损失B)甲可根据实际情况部分接收C)双方合同已变更，乙送货构成违约D)甲拒绝接收，应承担违约责任答案:D解析:《合同法》规定，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。甲拒绝接收，属于违约行为，应承担违约责任。[单选题]28.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。A)代理人超越代理权订立的合同B)因重大误解而订立的合同C)造成对方人身伤害，财产损失可以免责的合同D)以合法形式掩盖非法目的合同答案:B解析:因?重大误解、显示公平、欺诈胁迫、乘人之危?签订的合同是可撤销合同。[单选题]29.发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定。发给发明专利证书，同时予以登记和公告。A)国务院B)省级人民政府C)市级人民政府D)县级人民政府答案:A解析:本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。[单选题]30.买卖合同中，下列应由出卖人承担标的物损毁、灭失风险的情形有（）。A)合同约定由卖家委托运输公司负责送货到买家住所，运输中发生车祸B)合同约定买家乙3月5日前提货，但乙未按时前往提货，3月7日库房因雷击失火致使货物毁损C)开发商购买的一批门窗材料收货后2年才拆封，拆封后发现门窗材料中缺少一些配件D)甲施工企业从外地购进一批水泥，委托丙公司运输，在运输过程中，甲施工企业将这批水泥转卖乙公司，水泥后来在继续运输中损失答案:A解析:A选项虽然需要运输，但地点明确，所以是交付转移风险，标的物尚未交付，风险由出卖人承担；B选项，违约之日风险转移给买受人；C选项，货物已经交付，风险转移给买受人；D选项，在途标的物，合同成立风险转移给买受人。[单选题]31.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法所禁止的是（）。A)明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B)明示施工单位在施工中应优化工期C)暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同D)暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥答案:D解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令整改，处20万元以上50万元以下的罚款。[单选题]32.根据《合同法》,当事人对合同价款约定不明确,合同价款的确定规则为()。A)按照订立合同时履行地的市场价格履行B)按照履行合同时履行地的市场价格履行C)按照纠纷发生时履行地的市场价格履行D)按照订立合同时订立地的市场价格履行答案:A解析:2020版教材P177/2019版教材P176《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。[单选题]33.某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》，申请延期应在（）前进行。A)2005年3月1日B)2005年4月1日C)2005年5月1日D)2005年6月1日答案:C解析:根据《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。在本题中，建设单位2月1日领取施工许可证，若申请延期，需在3个月之内，即需在5月1日之前申请。综上所述，本题的正确答案为C。[单选题]34.关于建设工程缺陷责任期的说法正确的是（）。A)缺陷仅指建设工程质量不符合工程建设的强制性标准、设计标准B)缺陷责任期由发承包双方在承包合同中约定应当不超过1年C)由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D)缺陷责任期从工程提交竣工验收后报告之日起计答案:C解析:A项错误，缺陷是指建设工程质量不符合工程建设的强制性标准、设计标准，以及承包合同的约定。B项错误，缺陷责任期由发承包双方在承包合同中约定，一般为1年，最长不超过2年。D项错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。[单选题]35.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A)1B)2C)3D)4答案:C解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。[单选题]36.关于分包工程的说法，正确的是（）。A)施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成B)分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C)中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成D)中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任答案:A解析:分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。[单选题]37.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。A)2B)3C)4D)5答案:A解析:2020版教材P170/2019版教材P169用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。[单选题]38.《行政诉讼法》规定,行政诉讼期间,法院对行政诉讼的一审判决下列()情形,可以判决变更。A)具体行政行为适用法律、法规错误的B)具体行政行为违反法定程序的C)具体行政行为的工作人员滥用职权的D)具体行政行为的处罚显失公正的答案:D解析:2020版教材P379/2019版教材P3788.行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的，人民法院可以判决变更。[单选题]39.下列关于法人的说法，正确的是()。A)法人章程对法定代表人的限制，可以对抗善意第三人B)营业执照签发日期为非营利法人的成立日期C)社会服务机构属于特别法人D)法人以其主要办事机构所在地为住所答案:D解析:A错，法人章程对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。B错，营业执照签发日期为营利法人的成立日期。C错，社会服务机构属于非营利法人。特别法人：农村、机关、基层。1个农民2只鸡。参见教材P9-10[单选题]40.下列合同中属于诺成性合同的有()。A)定金合同B)保管合同C)施工合同D)个人之间的借贷合同答案:C解析:2020版教材P126/2019版教材P125诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同（又称要物合同），是指当事人双方意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。[单选题]41.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A)厂家发出的要约失效B)厂家要约撤销C)施工单位同意订货的表示是承诺D)厂家的要约仍然有效答案:A解析:《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约(即原要约失效)。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。[单选题]42.关于工程总承包模式的说法，正确的是（）。A)工程总承包是指设计一采购一施工总承包或者设计一施工总承包模式B)工程总承包企业应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质C)工程总承包企业应自行完成全部工程的设计、施工等阶段的工作D)工程总承包企业可不经建设单位同意将设计或施工任务进行分包答案:B解析:A说法错误，工程总承包一般采用设计一采购一施工总承包或者设计一施工总承包模式。建设单位也可以根据项目特点和实际需要，按照风险合理分担原则和承包工作内容采用其他工程总承包模式。B说法正确，工程总承包企业应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质，相应的财务、风险承担能力，同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员和工程业绩。CD说法错误，工程总承包企业可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计和施工，也可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业。【考点来源】工程总承包的规定[单选题]43.下列情形中,导致建设工程施合同无效的是()。A)工程款支付条款订立时显失公平的B)发包人对投标文件有重大误解订立的C)依法应当招标的项目中标无效后订立的D)承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的答案:C解析:2020版教材P139/2019版教材P138《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。[单选题]44.杨某于2015年7月10日取得建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，杨某最迟应当在()之前申请延续注册。A)2017年6月10日B)2018年4月10日C)2018年6月10日D)2018年7月10日答案:C解析:[单选题]45.某项目2015年3月1日确定了中标人，2015年3月8日发出了中标通知书，2015年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。A)2015年3月16日B)2015年3月31日C)2015年4月7日D)2015年4月11日答案:C解析:根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。[单选题]46.关于《合同法》的公平原则，下列表述不正确的是()。A)公平包括合同当事人双方的权利义务要平等B)公平包括合同的风险应该合理分配C)公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商D)公平包括合同中违约责任的确定要合理答案:A解析:2020版教材P125/2019版教材P124《合同法》规定?当事人应当遵守公平原则确定各方的权利义务?。公平原则主要包括：（1)订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得欺诈，不得假借订立合同恶意进行磋商；（2)根据公平原则确定风险的合理分配；（3)根据公平原则确定违约责任。公平原则条件下签订合同，合同当事人的权利义务不平等是一种合理，如赠与合同中，一方就只有权利，而另一方就只有义务。[单选题]47.土方开挖工程是一个危险性工程，对于土方开挖工程的说法正确的是()。A)施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B)需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C)施工方案经专职安全管理人员签字后实施D)由监理工程师进行现场监督答案:B解析:[单选题]48.某施工单付与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）。A)10万元B)7万元C)6万元D)4万元答案:B解析:2007年建设工程法规真题第45题《合同法》规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。（1）题中违约金条款是4万元，即采石场违约要交违约金计4万元，另还要返还定金3万元（这定金原本就是施工单位的），共要支付7万元。（2）当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应该双倍返还定金。题中定金条款是3万元，即采石场违约要双倍返还定金：3万元×2=6万元，这样采石场共支付6万元。因7万元＞6万元，所以施工单位肯定会选择违约金条款。综上所述，本题正确答案为B。[单选题]49.甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。A)丙承担违约责任B)乙承担违约责任C)乙和丙共同承担违约责任D)乙或者丙承担违约责任答案:A解析:2020版教材P143/2019版教材P1423.债务人对让与人的抗辩《合同法》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。[单选题]50.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（）。A)特别重大事故B)重大事故C)较大事故D)一般事故答案:C解析:国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条第3款规定：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的?以上?包括本数。因此，造成3人死亡7人受伤的事故属于较大事故。[单选题]51.关于认证的说法，错误的是（）。A)存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据B)与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据C)存有疑点的电子数据不能单独作为认定案件事实依据的证据D)无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据答案:A解析:不能单独作为认定案件事实根据的证据：①当事人的陈述；②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；③与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；④存有疑点的视听资料、电子数据；⑤无法与原件、原物核对的复制件、复制品。[单选题]52.2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：?鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。?承包人的行为属于行使（）。A)同时履行抗辩权B)先履行抗辩权C)不安抗辩权D)撤销权答案:C解析:C项：不安抗辩权，是指应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，可以中止履行。中止履行的，应当及时通知对方。本题中，发包人资不抵债支付能力严重不足，承包人可以暂停施工，是行使不安抗辩权。因此，C项正确。A项：同时履行抗辩权，是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。故A项错误。B项：先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。故B项错误。D项：撤销权，是指下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。故D项错误。综上所述，本题的正确答案为C。[单选题]53.下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。A)离婚纠纷B)劳动合同纠纷C)对罚款不服发生的纠纷D)建设单位与施工单位之间的合同纠纷答案:D解析:根据1994年8月颁布的《中华人民共和国仲裁法(以下简称《仲裁法)规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即"平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷";劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。[单选题]54.某建设工程在经过竣工验收，发现因承包人的过错导致质量不符合要求，但是该承包人拒绝修理和返工，建设单位（）。A)可以拒绝支付工程款B)可以减半支付工程款C)可以减少支付工程款D)应全额支付工程款，但是发生的维修费用可以向施工单位追偿答案:C解析:因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。【考点来源】竣工工程质量争议的处理[单选题]55.关于劳动合同订立的说法，正确的是（）。A)试用期包含在劳动合同期限内B)固定期限劳动合同不能超过10年C)商业保险是劳动合同的必备条款D)劳动关系自劳动合同订立之日起建立答案:A解析:[单选题]56.某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，招标人发现投标人少于三个，此时（）。A)应正常开标B)应重新招标C)可进行议标D)可改为邀请招标答案:B解析:投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。故答案为B。[单选题]57.关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。A)施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B)由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C)某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日D)由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期答案:B解析:选项A，缺陷责任期最长不超过两年；选项C，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计；选项D，90天。[单选题]58.对于进入新岗位和新施工现场的新职工,施工企业至少要对其进行安全培训(),每年进行再培训至少()。A)20学时,32学时B)32学时,20学时C)48学时,20学时D)48学时,32学时答案:B解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进人新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。[单选题]59.根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于施工许可证的适用范围，下列说法正确的是()。A)适用于中华人民共和国境外建设项目B)适用于抢险救灾工程建设项目C)适用于限额以下的小型工程建设项目D)适用于政府采购工程建设项目答案:D解析:[单选题]60.甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属，则甲公司最晚应于()提出回避申请。A)在首次开庭前B)裁决书送达之前C)辩论终结前D)最后一次开庭结束前答案:D解析:仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：①是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；④私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼。当事人申请回避的，应当说明理由，在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭结束前提出。[单选题]61.某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是（）。A)如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任B)由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任C)由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法D)对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理答案:D解析:CD项：根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费；施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由施工单位支付。因此，D项表述错误，C项表述正确。A项：根据《建筑工程安全生产管理条例》的规定，设计单位应当对设计成果承担责任。因此，A项表述正确。B项：根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。B项中施工单位未告知，应承担责任，故B项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。[单选题]62.关于代位权的成立要件，下列说法错误的是()。A)债务人的债权已到期B)债权人对债务人的债权合法C)债务人的债权是专属于债务人自身的债权D)债务人怠于行使到期债权对债权人造成损害答案:C解析:[单选题]63.某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是()。A)罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任B)罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任C)罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任D)罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任答案:B解析:2020版教材P304/2019版教材P303《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。[单选题]64.2007年2月2日甲与乙签订了一个合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为2007年3月1日-2008年3月1日。但是在2007年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2007年2月25日～6月25日，则()。A)甲要承担缔约过失责任B)乙在2007年2月25日即可要求甲承担违约责任C)乙在2007年3月1日方可要求甲承担违约责任D)乙在2008年3月1日方可要求甲承担违约责任答案:B解析:承租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。在租赁期间出租人应担保没有第三人对租赁物主张权利。该题目里甲将其租赁给乙的挖掘机再次租赁，自其再次租赁之日起，乙可要求甲承担违约责任。[单选题]65.以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。A)桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足、混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元B)节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡C)某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难D)住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡答案:A解析:工程重大安全事故罪：降低工程质量标准，造成重大安全事故。选项D比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人?违章指挥?。[单选题]66.下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。A)知名法学家B)基层法律服务工作者C)当事人的亲属D)建设行政主管部门推荐的公民答案:B解析:下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。[单选题]67.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。而后丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。A)丙无权要求开发商履行合同B)丙可以要求乙履行合同C)乙可以要求开发商履行合同D)乙应向丙披露委托人答案:A解析:2020版教材P193/2019版教材P191受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可以转委托。转委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。转委托未经同意的，受托人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但在紧急情况下受托人为维护委托人的利益需要转委托的除外。[单选题]68.关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A)首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B)当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C)当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D)仲裁庭应当由3名仲裁员组成答案:C解析:选项A/B，仲裁庭可由当事人各自选择1名仲裁员，共同选择1名首席仲裁员，也可委托仲裁委员会主任指定所有仲裁员；选项D，仲裁庭可1名，也可3名。[单选题]69.下列属于诉讼时效中止的情形的是（）。A)权利人对同一债权中的部分债权主张权利B)当事人一方向法院提交起诉状或者口头起诉的C)义务人作出分期履行、部分履行等承诺或者行为的D)在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的答案:D解析:客观原因导致中止、主观原因导致中断。[单选题]70.当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。A)兑付国债本息请求权B)支付存款本金及利息请求权C)支付工程款请求权D)基于投资关系产生的缴付出资请求权答案:C解析:当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系产生的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。[单选题]71.关于投标报价的说法，正确的是（）。A)低于成本报价是指低于社会平均成本报价B)报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C)报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D)报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价答案:C解析:第2部分：多项选择题，共29题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]72.关于建设工程保险的说法，正确的有（）。A)建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商B)工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用C)工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D)建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E)安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期答案:AE解析:A正确，建筑工程一切险的被保险人具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。B错误，《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。C错误，《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。D错误，建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。E正确，安装期保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。【考点来源】建筑工程一切险和安全工程一切险[多选题]73.职工有下列情形之一的，应当认定为工伤（）A)工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的E)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的答案:ABCE解析:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第(1)项、第(2)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第(3)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。[多选题]74.下列关于人民法院的调解，正确的说法有（）。A)人民法院审理民事案件，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解B)人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行C)人民法院进行调解，可以用简便方式通知当事人、证人到庭D)人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解E)调解达成协议，必须制作调解书答案:ABCD解析:下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：（1）调解和好的离婚案件；（2）调解维持收养关系的案件；（3）能够即时履行的案件；（4）其他不需要制作调解书的案件。[多选题]75.人民法院可以采取的执行措施有（）。A)向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位，查询被执行人的存款情况，冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收入B)查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C)被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D)强制迁出房屋或退出土地E)划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等答案:ABD解析:执行措施主要有：（1）查询、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；（2）扣留、提取被执行人的收入；（3）查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人的财产；（4）对被执行人及其住所或财产隐匿地进行搜查；（5）强制被执行人和有关单位、公民交付法律文书指定交付的财物或票证；（6）强制被执行人迁出房屋或退出土地;（7）强制被执行人履行法律文书指定的行为;（8）办理财产权证照转移手续;（9）强制被执行人支付迟延履行期间的加倍债务利息或迟延履行金；（10）债权人发现被执行人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行；（11）限制出境；（12）在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息；（13）法律规定的其他措施。[多选题]76.民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A)发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力B)当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议不具有强制执行力C)当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D)审判阶段的和解没有法律效力E)诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力答案:ABD解析:2020版教材P333/2019版教材P332一、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之间的对抗，还从心理上消除对抗。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。例如，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合：当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或调解书；已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书，或者由当事人双方达成和解协议，由法院记录在卷。需要注意的是，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。[多选题]77.建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。A)同时立项B)同时设计C)同时施工D)同时竣工E)同时投入使用答案:BCE解析:2020版教材P197/2019版教材P196建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。[多选题]78.下列关于编制招标文件与标底的说法中，正确的是（）。A)国有资金项目，可以设定最高投标限价B)一个招标项目只能有一个标底C)如果编制了标底，则应作为评标定标的依据D)标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制E)招标人不得规定最低投标限价答案:BDE解析:A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设定最高投标限价；C错误，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。[多选题]79.关于无权代理与表见代理的说法，下列正确的有（）。A)无权代理的行为，被代理人未作表示的，视为同意B)表见代理是特殊的无权代理C)表见代理的民事法律责任由代理人承担D)无权代理中，行为人实施的行为被追认之前，善意相对人有撤销的权利E)相对人知道行为代理人超越代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由相对人承担法律责任答案:BD解析:[多选题]80.建设工程施工中，企业增值税实行简易计税方法的是（）。A)建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B)建筑工程分包单位为钢结构工程提供建筑服务的C)建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D)建设单位自行采购钢材、混凝土的E)总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的答案:ACD解析:[多选题]81.关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。A)有必要的，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可B)省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C)部门规章可以设定临时性行政许可D)地方性法规不得设定行政许可E)地方性法规不得设定应当由国家统一确定的其他组织的资格的行政许可答案:AE解析:A正确，必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。BC错误，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。D错误，尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可。E正确，地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可。[多选题]82.关于违约金条款的说法,正确的有()。A)约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B)违约方支付迟延履行违约金后,另一方仍有权要求其继续履行C)当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金条款或定金条款D)当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以同时适用违约金条款及定金条款E)约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减答案:ABCE解析:2020版教材P146/2019版教材P145继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。[多选题]83.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有()。A)有完整的技术档案和施工管理资料B)分包工程的质量必须优良C)有施工单位签署的工程保修书D)由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E)主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定答案:AC解析:本题涉及的考点是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。[多选题]84.下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是（）。A)单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行B)建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织C)建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织D)建筑节能《分部工程质量验收表》由项目经理和施工单位负责人签字E)建筑节能质量评估应由监理工程师和项目经理签字答案:ABCD解析:E错误，对节能各分项工程进行质量评估，监理工程师及项目总监在《建筑节能分部工程质量验收表》中签字确认验收结论。[多选题]85.下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是（）A)施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落B)住户装修过程中破坏防水层造成渗漏C)地震造成墙体裂缝D)建设单位采购材料不合格E)设计承载力不足造成柱体弯曲答案:BCDE解析:2020版教材P327/2019版教材P326本题考察的是：质量保修责任。施工单位在建设工程质量保修书中，应当对建设单位合理使用建设工程有所提示。如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任；由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。B是装修工程中自行破坏的，C为不可抗拒的外力造成的，D是建设单位的责任，E是设计单位的责任[多选题]86.下列选项中，属于行政处罚的是（）。A)没收财产B)没收违法所得C)罚金D)罚款E)拘役答案:BD解析:行政处罚的种类：警告；罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。[多选题]87.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套M03型电子配料系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司履行的义务包括（）。A)向丙支付配料系统的价款B)保证甲对该系统占有和使用C)负担该系统的维修D)出卖人不履行买卖合同义务，应及时进行索赔E)尊重甲对出卖人和租赁物的选择权答案:ABE解析:乙公司属于出租人、买受人，出租人的主要义务是向出卖人支付价金、保证承租人对租赁物占有和使用、协助承租人索赔和尊重承租人选择权。【考点来源】融资租赁合同当事人的权利义务[多选题]88.地役权合同一般包括（）等条款。A)合同的公证机关B)供役地和需役地的位置C)利用目的和方法D)利用期限E)费用及其支付方式答案:BCDE解析:地役权合同一般包括下列条款：（1）当事人的姓名或者名称和住所；（2）供役地和需役地的位置；（3）利用的目的和方法；（4）利用期限；（5）费用及支付方式；（6）解决争议的办法。综上所述，本题正确答案为BCDE。[多选题]89.民事诉讼的当事人有（）。A)原告B)被告C)律师D)法官E)共同诉讼人答案:ABE解析:广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。[多选题]90.下列各项中，当事人可以行使法定解除权的是（）。A)因不可抗力致使不能实现合同目的B)在履行届满前，当事人一方明确表示不履行部分义务C)当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未履行D)当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E)在履行届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务答案:ADE解析:法定解除的理由包括（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。本题中B．C的错误是部分义务。[多选题]91.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。A)必须使用自己的机具设备完成勘察工作B)参加主体结构隐蔽工程的施工验收C)按约定的工作范围进行勘察D)按约定的时间完成勘察任务E)提供完善的勘察报告答案:CDE解析:2009年建设工程法规真题第75题本题考查的是勘察人的质量责任和义务。勘察合同中勘察人的主要义务包括：（1）按照约定进行工作：包括工作依据、工作地点、工作组织机构、工作范围、工作深度、工作装备、工作时间、工作程序等方面均应符合约定；（2）按约定提交工作成果。主要指建设工程勘察文件，包括文件的内容、深度、形式、装订要求均应符合约定；（3）质量义务。勘察人应当保证其所提供的勘查文件符合约定的要求，否则应当继续完善勘察。如果因此给发包人造成损失，应减收或者免收勘察并赔偿损失；(4)接受检查。在勘察工作进行过程中，发包人有权对勘察人的工作状况进行监督检查；（5）保密。勘查文件所描述的是发包人的重要信息或者数据，承包人要按照约定承担保密义务。综上所述，本题的正确答案为CDE。[多选题]92.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位()。A)不必建立应急救援组织B)应当建立应急救援组织C)可以建立应急救援组织D)生产规模较小的，可以不建立应急救援组织，应当指定兼职的应急救援人员