广州广汽优利得汽车内饰研发有限公司一期建设工程施工总承包

广州广汽优利得汽车内饰研发有限公司一期建招标文件招标单位：广州广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司 3第一章投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知修改表 第二章开标、评标及定标办法 28二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法 商务综合诚信评标法 第三章合同条款 专用条款 施工环境保护协议 第五章技术条件(工程建设标准) 条款号内容说明与要求11定义招标代理：广州宏元建设工程咨询有限公司设计单位：福建省机电建筑设计研究院2工程名称广州广汽优利得汽车内饰研发有限公司一期建设工程施工总承包3建设地点广州市番禺区化龙镇广汽中路以北、金枫大道以西4建设规模研发办公楼5034平方米，钢结构厂房8500平方米、中试车间2787平方米、门卫室50平方米及相应的道路、围墙、消防水池、连廊等附属设施(以施工图纸、技术要求等资料为准),5承包方式6质量标准7招标范围8工期要求9资金来源企业自筹资金投标人资质等级及项目负责人等级要求详见本工程招标公告资格审查方式电子化资格后审。报价以及单价和总价计算方式(GB50500-2008)执行投标有效期60日历天(从投标截止之日计起)条款号内容说明与要求投标担保1收取方式；2.投标担保额度：30万元(在招标过程中不可调整)3.缴纳时间；递交投标文件开始时至开标前。4、投标担保的相关事宜详见招标文件16.1款。领取招标文件及图纸由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。踏勘现场时间：自2010年12月3日起具备现场踏勘条件；方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；招标答疑2.投标人质疑期限：在投标截止日期前10日3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前7日5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。投标文件的组成投标文件份数投标文件密封包封为1包(内含电子投标文件共2份，其中正本1投标文件的递交时间和地点2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部开标时间和地点2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关开标评标办法商务综合诚信评标法履约担保中标通知书发放后5个工作日内，中标人须向招标人以现金或转账方式提交履约保证金。若在中标通知书发放后5个工作日选人替补。…条款号内容说明与要求招标控制价本项目招标控制价为人民币26502052.51元，其中安全文明施工费为1107404.66元，余泥渣土运输与排放费为131786.57元,投保修期按照《建设工程质量管理条例》规定下浮率组成人数；企业综合诚信评价排名计分本项目的企业综合诚信评价排名得分，以施工-房建排名为准。[①同一资质组成联合体投标的，企业综合诚信评价排名得分以组成联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。②不同专业资质组成联合体投标的，应在联合体协议书中明确联合体各方的分工，联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程的专业中，综合诚信评价排名得分最高的为准。该联合体的企业综合诚信评价排名得分以联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。③同时具有招标要求专业资质的投标人，专业企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程所需专业的最高分为准④以专业企业综合诚信评价为准的，8个专业(地基与基础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路照明工程专业、机电安装算。]25日开工打桩)…投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址：条款号：11.2(7)②修改类型：删除原文：(7)企业类似工程业绩证明材料(设置业绩要求时选择此项);[注：设置业绩条件须报区建设工程招标管理工作领导小组审批，经审批同意后方可设置。]条款号：11.3.1(6)②修改类型：修改条款号：11.3.1(8)修改类型：删除条款号：11.3.1(9)修改类型：删除内容的证明文件)(以下无正文)(一)总则本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项5.1投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围6.投标费用(二)招标文件7.1本招标文件包括下列文件,以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要：第五章技术条件(工程建设标准)(另册)第六章图纸及勘察资料(另册)第七章工程量清单(另册)7.4招标人(或委托招标代理机构)使用依法设立的电子认证服务提供者(广法有效的电子招标文件应具有招标人(或招标代理机构)的电子签名。清单、招标控制价)有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网间内点击“投标人问题列表”→输入密码(密码为：82090314)进入到提问区8.2投标人应在投标截止前10日停止质疑。招标人应在投标截止日期7日前(三)投标文件的编制(1)投标申请公函；(2)《广州建设工程投标信息表》(格式见第四章);(3)企业资质证书；(4)建筑施工企业安全生产许可证；(5)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书；(6)项目负责人安全培训考核合格证(B类);(7)专职安全人员的施工安全考核证书(C类)。(1)企业法定代表人证明书；(2)投标人代表的法定代表人授权委托书；(3)《投标函》(格式见第四章);四章);(6)余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：②施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工总承包招标项目);《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书(适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目)相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运(1)投标总报价说明；(3)单价分析表；(4)专业工程投标报价表(格式见第四章);(6)其它辅助说明资料。业工程投标报价表》外，投标文件的其他内容均以电子文件(纸质原件的扫描件)投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合13.3投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于315.1投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡(1)一级或以上资质的企业为人民币八十万元；(2)二级资质的企业为人民币六十万元；(3)三级资质的企业为人民币四十万元。16.9由交易中心代收投标保证金的，在发出中标通知书7个工作日后办理未17投标文件的份数和签署(四)投标文件的递交18.1.1投标文件密封包封为1包(内含电子投标文件共2份，其中正本1份，19.1投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人19.2.1法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件(非法定代表人参加时提供)、本人身份证原件(第二代居民身份证)、注册建造师(项目经理)证书原件(项目负责人作为代表参加投标时提供);授权委托书原件(非法定代表人参加时提供)注册建造师(项目经理)证书原件(项目负责人作为代表参加投标时提供)、本人身份证原件(第二代居民身份证)20.1投标人应在投标须知前附表第20项所述的时间前递交投标文件。20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投合格的投标人少于5家或评标有效的投标人少于3家的，招标人将依法重新招标。29.1中标单位在中标公示后15日内必须与招标人签署初步的施工协议30.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和30.2中标通知书发出之日起30日后,中标人未按上款的规定与招标人订立合31.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第23项的规31.2在收到中标通知书后的15日内，中标人未按上款的规定递交履约担保交易服务费的金额为中标总金额的0.9%。34.1对本条款的规定，特定义如下词汇：益的行为；也包括投标人之间串通(在递交投标书之前或之后),人为地使招标过34.2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消原文：39.2评标参考价下浮率从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中随机抽取或现文：39.2评标参考价下浮率直接确定为3%;;原文：3(2)符合穗建筑[2008]309号文规定的小人安全培训考核合格证(B类)(适用于选用小型项目负责人的)原文：7(2)没有遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书((以下无正文)二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法(一)总则34.3《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委2003年第30号令);89号);50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从政府设立的建设工程评标专家库(二)开标评标办法程序和细则39.2评标参考价下浮率直接确定为3%;39.5计算投标人总得分(投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评39.6按排序对投标文件进行有效性审查(含投标报价算术校核),直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人；40.1开标由招标人主持；41.3.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查。如在所有的投标人中资格审查合格的投标人不足五名时，应重新招标。推，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人为止。41.4.2《资格审查表》中序号1-4项评审内容的信息取自投标申请人在广州天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。41.3.4当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%,扣1.5分；每低于评标参考价1%,扣1分，扣至0分为止。41.6计算投标人的总得分(满分为100分)41.6.1权重分配：报价得分权重80%;综合诚信评价排名得分权重20%。附表一 标书是否成功(万元)价(万元)(元)(元)的注册编号)安全员工期组织安全总诺书的名确投标信…附表二序号得分投标单位权重信誉得分权重总得分总得分排名1%%234567注：1.本表适用于采用“商务诚信评标法”评标的项目.日期：算术校核项目[单位工程1][单位工程2][单位工程n]附表四编号原投标总报价(A)评委签名：序号1投标人均具持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证23责人安全培训考核合格证(B类)(适用于选用注册建造师的);4专职安全人员具有施工安全考核证书(C类申请人在交易中心企业库登记的信忘将视为其递交资不编制技术标书的投标文件有效性审查表投标单位序号评审内容1人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件；23投标文件所列投标人名称、项目负责人与投标信息表的不一4未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的；5没有载明合法的余泥渣土运输单位及排放点；6(1)没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工总承包招标项目);7(1)没有《施工总承包单位安全总责承诺书》(适用于施工总承包招标项目);8模糊、无法辨认的；9投标总报价高于招标控制价的；投标总报价低于企业自身成本的；投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变；算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1%或以上误差的；理办法》第三十四条为准);无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；管理规定》(中华人民共和国建设部令第159号)的规定；(如投标人未建立企亚诚信档案(A类IC卡),或拟担任本工程项目负责人不是本企业(IC卡)中的在册人员。(注：诚信档案(A类IC卡)应在有效期内)注：1.本表使用GZZB2010-003-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以评委签名：第一部分协议书总包人(全称):广州广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司工程内容：研发办公楼5034平方米、厂房8500平方米、中试车间2787平方米、促进局201007号文资金来源：企业自筹承包范围：按照招标文件要求。开工日期：计划2010年12月25日开工合同工期总日历天数250天。(1)本合同协议书(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(8)图纸(10)投标书及其附件(与招标文件有抵触的除外)地址：开户银行：第二部分通用条款1.3工期：指总包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计所有图纸(包括配套说明和有关资料)1.8书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同(1)本合同总则及附件1、附件2(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处3.1语言文字4.1总包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要4.2承包人未经总包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检5.1实行工程监理的，总包人应在实施监理前将委托的监理5.4合同履行中，发生影响总包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理议时，按本通用条款第37款关于争议的约定处理。5.5除合同内有明确约定或经总包人同意外，负责监理的工5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指总包人派驻施6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指6.4如需更换工程师，总包人应至少提前77.3项目经理(项目负责人)按总包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师7.4承包人如需要更换项目经理(项目负责人),应至少提前7天以书面形式通知(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);(6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验；(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；(9)总包人应做的其他工作及应承担的费用，8.2总包人可以将8.1项部分工作委托承包人办理，相关事宜双方在专用条款内8.3总包人未能履行8.1项各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，总(1)根据总包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；(3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；(4)按专用条款约定的数量和要求，免费向总包人提供施工场地办公和生活的(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生(6)已竣工工程未交付总包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。9.2承包人未能履行9.1项各项义务，造成总包人损失的，承包人(1)总包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(6)不可抗力；13.2承包人在本合同通用条款第13.1项情况发生后14天内，就延误的工期以报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。(1)由于设计原因试车达不到验收要求，总包人应要求设计单位修改设计，承(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；(2)工程造价管理部门公布的价格调整；(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(4)双方约定的其他因素。23.4承包人应当在本合同通用条款第23.3项情况发生后14天内，将调整原因、期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予期前7天。总包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向总包人发出要求师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中26、工程款(进度款)支付26.1在确认计量结果后14天内，总包人应向承包人支付工程款(进度款)。按26.2本通用条款第23款确定调整的合同价款，第31款工程变更调整的合同价26.3总包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向总包人26.4总包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议，对其质量负责。总包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由(1)材料设备单价与一览表不符，由总包人承担所有价差；(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接(3)总包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经总包人同意，承包人可代(4)到货地点与一览表不符，由总包人负责运至一览表指定地点；(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由总包人补齐，多于一览表约定数量(6)到货时间早于一览表约定时间，由总包人承担因此发生的保管费用；到货采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。29.1施工中总包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由总包人承担，延误的工期相29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致总包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿总包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，总包人承包人合同履行中总包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本合同通用条款第37款关于争议31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，按本合同通用条款第26.2项约定处理。31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。九、竣工验收与结算32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向总包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。32.2总包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。32.3总包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按总包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请总包人验32.5总包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。本通用条款第32.1项至第32.4项办理。33.1工程竣工验收报告经总包人认可后28天内，承包人向总包人递交竣工结算33.2总包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给33.3总包人收到竣工结算报告及结算资料结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷33.4总包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，33.5工程竣工验收报告经总包人认可后233.6总包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第37款关于保修书，作为本合同附件(附件3)。(1)质量保修项目内容及范围；(2)质量保修期；(3)质量保修责任；(4)质量保修金的支付方法。(1)本通用条款第24款提到的总包人不按时支付工程预付款；(2)本通用条款第26.4项提到的总包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；(3)本通用条款第33.3项提到的总包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；(4)总包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。35.2承包人违约。当发生下列情况时：(1)本通用条款第14.2项提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期(2)本通用条款第15.1项提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在程序与本项第(3)、(4)点规定相同。(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；(2)调解要求停止施工，且为双方接受；(3)仲裁机构要求停止施工；(4)法院要求停止施工。十一、其他48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施(2)总包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人(5)工程所需清理、修复费用，由总包人承担；(6)延误的工期相应顺延。(1)总包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定(2)承包人向总包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出44.2发生本通用条款第26.4项情况，停止施工超过56天，总包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。(1)因不可抗力致使合同无法履行；(2)因一方违约(包括因总包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。44.5一方依据本款第44.2、44.3、44.4项约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同45.2除本通用条款第34款外，总包人承包人履行完合同全部义务，竣工结算价专用条款(1)本合同协议书(2)合同附件(3)中标通知书(8)图纸(10)投标书及其附件(与招标文件有抵触的除外)安全生产和确认工程进度，工程量等工作职权。详见《建设工程监理规范》第1篇总监理工程师签发任何付款凭证和工期变更，均需征得总包人书面同意第2篇确认好施工上所用的主材料。 5.4(对通用条款第5.4条进行补充):无异议的部分的工程，不受工程争议处理按合同价款2%扣款，总包人将作好记录，在工程结算时扣除。(1)新更换的项目负责人必须与投标时所报项目负责人的专业一致且资格等级一致或更高；(2)不能同时在其他工程项目中服务；(3)至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人书面同意；必须出席(经总包人批准除外),每缺席一次按合同价款2%扣款，总包人做好记录，6.4若项目负责人或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如总包人不予接受，则承包人必须在7低于原投标书中所承诺人员的综合素质；若承包人逾期不撤换，则每逾期一天按10000元计付罚款，总包人做好记录，在工程款中扣除。7、项目负责人及技术负责人(必须与投标文件中提供的一致)8、总包人工作8.1总包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(5)由总包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：该工作委托承包(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前交验。(7)提供图纸与技术资料时间：提供图纸与技术资料(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)(9)双方约定总包人应做的其他工作：无约定。(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五提供本周完成节点情况及(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，(4)向招标人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供招标人和监理单位的(5)需承包人办理的有关施工场地交通、施工噪音等环保、安全生产管理等手(7)施工场地清洁卫生的要求：承包人必须按广州市和番禺区文明施工管理有(8)双方约定承包人应做的其他工作：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：承包人在施工图纸10.1(对通用条款第10.1条进行补充):工程师有正当理由的除外。(1)因天灾或人力不可抗拒的原因，被迫停工者(指六级以上地震、十级以上强(4)不是承包人的过失或违约等其它因素造成的特殊情况而影响关键线路的施项目的投标，同时总包人扣罚承包人工程总价0.5%的罚款。 23.2本合同价款采用(1)方式确定。(3)(对通用条款第23.3条第3款进行修改):删除。24.1履约保证金：承包人须在合同签订后五(5)个工作日内，提供给总包人相当于中标金额10%的履约保证金(即期银行汇票形式);履约保证金将于本工程交工的10%。时间在承包人已完成进场，并按本合同附件中的格式提供与预付款金额相26、工程款(进度款、竣工款及质量保证金)支付双方约定的工程款(进度款),按监理、总包人确认的合格工程量每两个月支付报告》的下一个月10日(遇节假日顺延),累计付款不超过合同总价的80%。照审价确认的工程结算价款扣除5%质量保证金总包人签发竣工结算付款凭证后28天内支付至本工程合同结算总价款的95%。本工程质量保证金为工程结算总价款的5%,于竣工验收合格之日起贰年且承包 购,承包人所采购材料的产品质量档次必须高于或相当于总包人在招标时所列明之生产厂家生产的材料承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之若涨幅超出10%时，则发包人与承包人各承担超出10%部分的50%,若跌幅超出10%时，则承包人需向发包人返还超出10%部分的50%(所购之材料价格以当地当时政府所公布的价格信息为准)。工期按时进行。如需总包人提供的设备、材料及成品，同样需在30天前提出计划28.3凡因承包人使用不合格产品或材料而造成的工程质量事故或人身伤亡事产品质量问题,承包人必须负责更换,必要时承包人须向总包人提供有关产品资料和28.4材料的替换31、确定变更价款(通用条款与下述条款不一致的以下述条款为准)31.1只有当本项目出现工程设计变更(指设计施工范围及技术要求变更)时(承包人原因造成的除外),方可对本合同价款进行洽商①工程计费套用《广东省建筑工程综合定额(2006年)》和相关配套定额；《广东省装饰装修工程综合定额(2006年)》和相关配套定额；《广东省安装工程综合定额(2006年)》和相关配套定额；③预算包干费按变更预算价的1%计算，人工及机械台班价差按穗建造价[2008]11号文等有关价格文件执行。计费时应包括广州市建委颁发的现行有关补充5套、安全文明施工管理竣工资料5套(按国家规定的要求编制),竣工验收2010年12月25日开工(以开工令为准),2011年月日竣工及全部验33.6总包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37款关于(1)本合同通用条款第14.2项约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原(2)本合同约定因承包人原因导致工程进度滞后于进度计划应承担的违约责任：总包人或监理单位确认施工组织设计(施工方案)后，按照承包人每月二十五日划15天时，总包人将对承包人扣罚1%的当期的所扣罚款项予以返还。上述权利总包人可以重复行使。施工工期滞后于进度计划20 (3)本合同通用条款第15.1项约定承包人违约应承担的违约责任：认定质量(5)双方约定的承包人其他违约责任：擅自实施的；工作日内(含10个工作日),工期不作顺延；因不可抗力因素导致工程施工停工累计超过10个工作日(不含10个工作日),则由双方协商约定工期。 41.1本工程双方约定担保事项如下：(1)承包人向总包人提供预付款担保，担保方式为：以国内商业银行保函形式(3)保函须由总包人财务人员与承包人一起到银行领取，查询核实为有效保函(4)双方约定的其他担保事项：无约定。47.3项目负责人及现场管理人员(五大员)要求的管理工作，承包人有特殊情况需更换项目负责人或相关管理人员须征得总包人同项目负责人和现场管理人员每月驻工地时间不得少于20天。在施工过程中，总每人每天5000元的金额对承包人进行罚款处理。项目竣工档案的预立卷工作，报总包人组织文件、竣工图各壹套(移交总包人汇总报送),费用由承包人承担。工程的安全生产措施费的支付方式如下：经审查符合开工条件支付50%,中间安全评价合格后支付40%,工程竣工安全评价合格后支付10%。安全生产措施费须由总47.7文明施工要求：按穗建筑(2006)411号文和番建发(2006)41号文执行。47.8合同履约保证金应在合同签订后5个工作日内以总包人认可的形式缴交合同附件1承包人承揽工程项目一览表合同附件2工程质量保修书合同附件3安全生产施工管理协议书合同附件4穗建筑【2006】411号文合同附件5番建发【2006】41号文合同附件6基本建设项目廉洁协议合同附件7保密责任协议书合同附件8预付款银行保函(格式)合同附件9施工环境保护协议合同附件10主要建材品牌、规格明确表以下空白合同附件1项目名称(标段):单位工程规模面积方量工程造价(元)开工日期竣工日期合同附件2总包人(全称):广州广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司承包人(全称):令第279号)和《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)等有关规定，总第1篇工程质量保修范围和内容责保修广州广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司一期建第2篇质量保修期气漏水漏气、燃气漏气等严重影响使用功能的紧急抢修),承包人接到事故通知后本工程约定的工程质量保修金为工程最终结算总价的5%。质量保修金利率为广州广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司一总包人(甲方):承包人(乙方):(盖章)合同附件3安全生产施工管理协议书总包人(全称):广州广汽优利得汽车内饰系统研发有限公司承包人(全称):18、承包人人员在施工期间造成伤亡、电气、机械、水上施工等重大事故(包括造成总包人人员、他方人员伤亡)和发生不安全情况应及时向总包人通报。事故的损20、承包人承诺以工程合同总价的3%合计元作为安全担保金。或结算款中予以扣除，累计扣款总额如超过工程合同总价的3%,超出部分承包人仍一、总包人(甲方):承包人(乙方):(盖章)(盖章)合同附件4如下：(一)施工期限超过半年的，施工现场采用砖砌围墙围蔽，围墙统一采用砖砌须砌筑基础底脚和墙柱，基础底脚埋地深度不小于50厘米，(在砼或沥青路上有坚(三)在人行道上作业，施工期限在半年以下，15天以上的，施工现场采用弧(四)在人行道上作业，施工期限在15天以下的，施工现场采用标准钢护栏连合同附件5:番建发【2006】41号文建筑[2006]411号)转发给你们，并结合我区执行：长度一般不得超过300米。特此通知承包人：(以下简称乙方)项目名称(标段):为从源头上加强管理、堵塞漏洞、预防腐败，依法组织实施好重点工程建设，1、严格遵守国家有关法律法规、广州市建设市场的有关规定以及甲方关于工程建设管理的各项规定；2、严格执行双方签订的工程建设合同文件，自觉按合同办事；3、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度；4、健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行5、发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有及时向对方上级机关或主管部第二条甲方必须遵守的规定：1、不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金、购物券、有价证券、各种回扣，以及高消费娱乐活动；3、不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游提供方便；4、不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承担5、不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等或利用工程变更等环节为乙方谋取非法利益；6、不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取第三条乙方必须遵守的规定：1、不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、贵重物品；3、乙方承诺以工程合同总价的2%合计元作为廉洁担保总包人(甲方):承包人(乙方):合同附件7保密责任协议书二、保密要求…合同附件8预付款银行保函(格式)根据贵方与[承包人名称]签订的[合同名称](合同编额，我行无权拒绝也不要求你方先向承包人提出此项要求我行即依你方的通知支付本保函的有效期从预付款支付日期起至总包人向承包商全部收回预付款之日合同附件9(1)施工现场场地进行平整处理，使现场场地和道路平坦畅通，以减少施工现每天4～5次洒水以减少扬尘；(2)加强运输管理，货车不得超载运行，坚持文明装卸，避免建材散包，运输(3)对于袋装粉砂、石、煤灰、水泥、土等材料运输要求表面覆盖，防止刮风(4)加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施(1)加强机械设备的维修保养，每早有专门机修队伍对机械设备进行检查，防(2)陆上的机械设备集中到指定地点，设备需修理时在该处进行修理，更换的(3)施工人员产生的生活污水和临时食堂含油污水由专业的单位集中收集，定期清理；(1)施工队伍的生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化，设置专门的垃圾池集中(2)加强对施工人员的管理，禁止将施工、生活垃圾倾倒入海。(1)严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准的有关规定，每天22:00至次日6:00禁止打桩作业。避免在晚上10点以后及午休时施工。若工程急(2)为降低噪音，在所有内燃机上装上消声器，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围；(3)加强对装卸施工的管理；金属材料在卸货时，要求轻抬、轻放，避免野蛮(1)建立环境管理体系(2)编制环境保护报告(1)本协议一式十二份，具有同等法律效力。(盖章)委托代理人：合同附件10可使用。(在材料未进场之前，业主有权更改使用材料之品牌)序号建材名称规格、型号厂牌(或要求)备注1水泥425#普硅水泥金羊、南华、石井国标2钢筋见图纸要求广钢、韶钢、宝钢国标3钢板见图纸要求首钢、鞍钢、宝钢、新余国标4型钢见图纸要求宝钢、鞍钢、马钢、首钢国标5屋面檩条见图纸要求连续热浸镀锌，镀层标准为A级，镀锌量为250~275g/m2国标6墙面檩条见图纸要求连续热浸镀锌，镀层标准为A级，镀锌量为250~275g/m2.国标7屋面板(外板)镀铝锌高强彩板面层SMP烤漆，内层PE烤漆；厚度0.53高强镀铝锌彩板(台湾盛余或烨辉)颜色业主确认8屋面板(内板)见图纸要求面层PE烤漆；厚度0.476镀铝锌彩板颜色业主确认9墙面板(外板)镀铝锌高强彩板面层SMP烤漆，内层PE烤漆；厚度0.53高强镀铝锌彩板(台湾盛余或烨辉)颜色业主确认墙面板(内板)见图纸要求面层PE烤漆；厚度0.476镀铝锌彩板颜色业主确认高强螺栓见图纸要求台湾春雨国标普通螺栓见图纸要求台湾春雨国标保温棉见图纸要求圣戈班依索维尔；欧文斯克宁容重16KG厚度75MM不锈钢板(丝)见图纸要求材质：S304铝箔或VR贴膜见图纸要求铝箔SGI-F100;VR贴膜SGI-88;固定彩板的螺钉见图纸要求广州标迪钢结构防锈漆见图纸要求天津灯