国道绿化工程政府采购合同书

政府采购合同书采购编号：GDZJCG2020-C014项目名称：湛江奋勇东盟产业园沿207国道绿化工程注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方（全称）：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会乙方（全称）：为确保工程质量，保证安全施工，按期竣工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程有关事项协商一致，订立本合同并共同遵守执行。一、工程总承包价金额（大写）：元整（人民币）￥：元。二、工程概述1、工程名称：湛江奋勇东盟产业园沿207国道绿化工程2、建设单位：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会3、工程建设地点：湛江奋勇高新技术产业开发区4、工程建设内容：奋勇东盟产业园沿207国道绿化项目，建设内容：人行道、园凳、植物部分；给排水、照明部分等内容。具体详见工程量清单和图纸。三、项目要求：1、技术指标及要求：1.1严格按施工图纸、技术资料的要求及国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。1.2乙方在施工过程需变更的，必须征得甲方、设计单位的书面同意。1.3所有材料必须符合国家相关技术标准及设计要求。2、工期要求：本项目施工总工期为90个日历天，年月日至年月日前完工。3、验收方式、标准及要求3.1根据国家验收规范、按工程验收程序由建设单位组织验收。3.2未尽事宜，按照相关规范及标准执行。4、现场条件4.1施工场地：由施工单位自行平整。4.2施工用水：由施工单位自行安装。4.3施工用电：由施工单位自行安装。4.4临时设施：由施工单位自行解决。4.5施工过程中的用水用电及生活用水用电费用由乙方按实际发生量向供电、供水部门支付,施工临时用水用电设施由乙方自行解决。5、承包方式根据甲方提供的工程量清单、图纸、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、湛江市住房和城乡建设局关于贯彻《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知（湛建管[2019]41号文）等的规定以及合同专用条款中的有关约定，由乙方包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行承包，不允许转包及分包。6、结算及付款方式6.1结算原则1）本工程采用综合单价合同。工程量必须以乙方完成合同工程应予计量的工程量确定。乙方根据甲方提供工程量清单和市场价格，结合企业实际以及包括施工现场情况与周围环境条件、工程地质条件等影响响应报价的因素和风险在内的风险系数都考虑在工程量清单综合单价内，结算时综合单价按成交价中相应清单综合单价固定不变，除另有规定外，不受市场上材料、设备、劳动力和运输价格的波动而改变。2）本采购工程的最后结算根据实际工程量，施工合同、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程计量规范及（2018）对应的各专业定额计算规则进行计量计价工程结算。最终结算价以财政部门审核的为准。3）在施工过程中由于甲方引起的工程变更及经甲方书面同意的设计变更及非乙方原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，必须得到甲方的书面同意和签证。4）因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和乙方报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报甲方确认后调整。乙方报价浮动率可按下列公式计算：乙方报价浮动率L=（1-成交价/采购控制价）×100%④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。5）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，乙方提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：①绿色施工安全防护措施项目费应按照实际发生变化的分部分项调整，根据广东省现行（2018定额）对应的各专业定额规定的费率计费。②采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按（4）点的规定确定单价。③按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑乙方报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以乙方报价浮动率计算。注：如果乙方未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。报价说明：1）本工程的工程量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程计量规范等所规定的方式确定。2）乙方应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，乙方均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，任何与此有关的工程价款，甲方将不予支付。3）除非合同中另有规定，响应报价（即响应总价）应包括施工设备、劳务、管理、材料、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等各项应有的费用。4）响应报价为乙方的响应文件中提出的各项支付金额的总和。5）经确认的乙方响应总报价（成交价）为本采购工程计费范围内各项费用的总和。6）竞争性磋商文件所提供的工程量清单列明的数量是根据设计图纸计算，是竞争性磋商文件的组成部分，但它只是为乙方提供一个共同基础，不能完全作为最后对承包商进行工程款支付的依据，乙方不得自行修改工程量清单的项目和数量，如发现清单确有缺项、漏项，乙方应在法定期限内向采购代理机构提出书面质疑，否则甲方有权拒绝该工程量清单。7）响应报价的费用组成和计算方式：工程量清单计价的工程造价，应包括按竞争性磋商文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。工程量清单采用综合单价计价。规费、税金按照湛江市现行有关规定计算。8）响应报价应以甲方提供的资料和说明、工程量清单、设计文件所涉及的规范、标准以及竞争性磋商文件为依据编制。9）本采购工程不限制乙方在响应报价时使用何种定额，乙方应根据市场价格和企业自身优势并自行考虑风险情况后进行报价。措施项目费按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）等各专业定额的规定由乙方自行报价。10）报价应结合乙方编制的施工组织设计。6.2、付款方式（不计息支付款项）：6.2.1本工程设有工程预付款，签订合同一周内，甲方预先支付供应商合同价款的20%；甲方在工程竣工验收合格并交付使用、完成竣工结算且乙方提交符合要求的工程竣工资料后10天内支付至合同结算价的85%，6个月养护期绿化存活率达到100%的支付至合同结算价的97%（未存活的绿化进行免费补种至存活率至100%再进行支付）。余额3%作为质保金在质保期满后一个月内支付。6.3、履约保证金6.3.1乙方在发出成交通知书后7日内，在签订合同前，须向甲方缴纳合同金额的3%作为履约保证金。履约保证金缴纳至甲方指定账户；6.3.2合同期满，无安全责任事故和擅自转包等重大违约事项，十个工作日内将全额退还乙方，履约保证金不计利息。7、质保期与售后服务7.1质保期按照《建设工程质量管理条例》规定自竣工验收合格之日起计算。质保期内该项目出现材料质量和施工质量造成的问题，由乙方负责采取补救措施，免费维修。四、违约责任1、由于甲方原因导致中途停工，根据实际情况顺延工期，具体以甲方代表签认的停工天数计算。2、因合同双方任何一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。3、乙方责任造成的停工、返工，材料、器材损失均由乙方承担。逾期竣工，从逾期次日起，每逾期一天，按合同总价的3‰向甲方偿付违约金。逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方所付全部款项，并赔偿甲方合同总价20%的违约金。乙方未按约定时间响应并履行保修义务的，每次向甲方承担违约金2000元。4、甲乙任何一方中止合同，按工程造价的20%向对方偿付违约金。但如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。五、其他说明1、乙方成交后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换报价文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。2、在工程进行中，乙方要注意保护现场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。3、乙方在整个施工期间都应遵守甲方的规章制度。4、甲方协助乙方办理施工报建等有关手续，甲方提供有关资料。5、乙方应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，甲方、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。7、本采购文件中所涉及的法律、法规、部门规章及标准、规范等内容的版本号若与国家现行版本号不一致，以国家及地方相关的版本号为准。六、争议处理本合同在履行过程中，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。双方不愿通过协商解决或协商不成的，向法院提起诉讼。七、组成合同的文件组成本合同的文件，按照效力由大到小排列包括：1、招标文件；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本工程承包合同；5、标准、规范及有关技术文件；6、图纸；7、工程报价单或预算书；8、由乙方提供其施工队伍主要负责人及单位的名称、用工人数备案；9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。八、合同生效本合同经双方签字签章后生效，共页，加盖有双方的印章作为骑缝章。本合同正本一式8份，甲方、乙方各执4份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：