某路和沿沟河道整工程招标文件

PAGEPAGE1昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整工程招标文件秦工招昌字[2021]22号建设单位：昌黎县滨海城市建设投资开展招标代理机构：河北宏信招标编制日期：2021年7月目录第一章投标须知技术标准及技术要求资格审查申请书格式第四章投标文件〔格式〕第五章主要合同条款第六章评标原那么及评标方法第七章工程量清单第八章答疑纪要及补遗书注:本招标文件共85页〔除封面〕，投标人领取招标文件时自行核对，如有缺、损等情况，请于领取招标文件之日起24小时内向招标代理机构提出，否那么，由此造成的一切后果由投标人自负。投标须知投标须知前附表项号工程综合说明1工程名称：昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整工程工程类型：市政工程工程概况：道路全长5635米。其中：汇文街东延道路长1800米、宽32米，双向四车道；东外环长828米、宽60米；桥梁2座，跨度20米；5条规划路长3008米、3条宽15米、1条宽30米、1条宽20米；河道整治长850米、宽20米；配建给水、污水、雨水、电力、电信、热力、照明等地下管线及绿化。承包方式：包工包料要求质量标准：合格工期要求：410天〔日历天数〕招标范围：详见工程量清单内容2资金来源：财政资金3投标人资质等级要求：与本工程相适应的施工资质4招标形式：公开招标5报价方式：本工程施工总包6投标有效期：56天(日历天数)7投标保证金额：80万元8招标文件售价1200元9投标文件:正本1份，副本4份，并加以注明。10投标文件递交至昌黎县建设工程交易效劳中心开标厅11投标截止日期：2021年月日上午9:00时12开标时间：2021年月日上午9:00时13开标地点：昌黎县建设工程交易效劳中心开标厅14招标人名称：昌黎县滨海城市建设投资开展联系人：闫万松

联系：15招标代理机构名称：河北宏信招标联系人：裴绍银/p>

一、总那么工程说明工程说明见投标须知前附表〔以下称“前附表〞〕第1项所述。上述工程已办理招标登记，现通过公开招标方式择优选定一家施工单位。资金来源财政拨款。对投标人的要求已报名。本工程采用资格后审方式确定合格投标人。本工程对投标人的资质要求为：持有工商行政管理部门核发的营业执照，经营自主、独立核算，且具备与本工程相适应的施工承包资质，并同时具有同类工程施工经历的独立法人施工单位。拟投入本工程的工程经理具有同类工程施工经历。投标费用投标人应承当其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。现场考察投标人自行进行现场考察，了解现场情况，考察驻地条件，自负其责的获得有关编制投标文件所必需的一切资料。招标代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标代理机构现有的能使投标人利用的资料。招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人现场考察以后，将被认为已了解了工程的地形、各种地上、地下障碍物、各类杆线、管线情况、垃圾、渣土、地貌、水文、地质、气象、水源、电源、通讯、交通、各种材料来源、价格及当地的有关情况等，并已充分认识到自己应承当的义务、责任和风险。如果投标人认为需要再次进入现场进行考察，可自行进入，次数不限。现场考察的费用由投标人自行负担。在现场考察活动中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不管何种原因所造成，招标人均不负责。二、招标文件招标文件的组成招标文件除本款下述各章的内容外，招标人在招标期间发出的会议纪要、补充通知和其他正式有效函件，均是招标文件的组成局部。各章的内容如下：投标须知技术标准及技术要求资格审查申请书格式投标文件〔格式〕主要合同条款评标原那么及评标方法工程量清单〔含图纸〕答疑纪要及补遗书投标人应认真检查招标文件是否齐全、完整，假设有遗漏或缺页，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。投标人应认真研读招标文件中所有的投标须知、合同条款、规定格式、技术标准和图纸等。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。招标文件的解释投标人对招标文件的任何局部假设有任何疑问，均可在购置招标文件后3日内以的方式要求招标代理机构予以澄清和解答。招标代理机构将在合理的时间内予以回复。假设投标人的疑问具有普遍性，招标代理机构将以的方式将解答传送给所有已购置招标文件的投标人，并对所有投标人都具有约束力。招标文件的修改在投标截止时间15日之前，招标代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将以书面方式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成局部，对投标人起约束作用。为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标代理机构在征得招标人同意后可酌情延长递交投标文件的截止日期。三、招标范围及投标报价说明本工程招标范围本工程招标范围：详见工程量清单内容。本工程投标报价形式投标人应按照招标文件的要求认真填写投标书。投标人只允许有一个投标总价，任何有选择报价的投标文件将不予接受。工程量清单报价表中的投标总价必须与投标书中的投标报价一致。本工程采用工程量清单报价形式，工程量清单列明的工程数量是招标人根据图纸及现行的?建设工程量清单计价标准?编制的。它是招标文件的组成局部，投标人应根据招标人提供的工程量清单编制投标报价。投标人有权根据图纸对工程量清单进行核实，如投标人发现工程量清单与图纸不符时，投标人可提出疑问，招标人经核实后以补充通知的形式予以确认调整。调整后的清单，作为编制投标报价的依据。报价依据及其内容报价依据〔1〕招标代理单位提供的招标文件、设计图纸及补充说明；〔2〕投标人编定的施工组织设计；〔3〕投标报价由投标人按照工程量清单、施工设计图纸和招标文件的其他要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格，参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额进行编制，自主报价。投标人对工程量清单所报综合单价应包括除规费和税金以外的所有费用。工程量清单报价表中的投标总价必须与投标书中的投标报价一致，分局部项工程量清单计价表中综合单价报价必须与分局部项工程量综合单价分析表计算报价相一致。由招标人自行供给或指定的材料，投标人在本次投标报价中必须根据招标人给定的材料单价纳入投标报价。报价方法〔1〕本工程采用工程量清单投标报价形式招标。工程量清单报价表依照国家?建设工程量清单计价标准?〔GB50500—2021〕和河北省?建设工程工程量清单编制与计价规程?【DB13〔J〕/T150-2021】中工程量清单计价格式填写；〔2〕投标人不得更改招标人提供“工程量清单〞中的各项内容，并应以标准、图纸及工程量清单〔包括调整〕为根底进行报价,对于投标人应填写而没有填写单价与合价的工程细目，招标人将不予支付，并认为该工程的价款已包括在工程量清单的其他细目的单价与合价中。如果投标人存在未填写单价和合价的工程工程，由于变更或洽商取消，招标人将按招标人制定的拦标价中的该工程工程费用标准，从投标人可以得到的任何工程款项上扣回。投标总价均包括该工程工程的本钱、利润、税金、施工技术措施费、施工组织措施费，风险费，政策性文件规定费用等所有费用；〔3〕合同方式采用固定单价合同，除合同专用条款约定的情况外不调整,施工过程中，为便于计量与结算，价款的调整方式、方法应遵循以下原那么：〔a〕因分局部项工程量清单工程漏项或设计变更〔含设计图纸变更〕引起新的工程量清单工程、施工工程与清单所列工程结构特征发生变化的工程，其综合单价及对应的措施工程金额，由承包人提出，经发包人认可，报市造价管理机构备案后，作为结算的依据。〔b〕由于工程数量计算有误，引起分局部项工程数量的增减，增减数量在实际发生工程量与清单中工程量偏差在±5%以内，中标综合单价不作调整，措施工程费相应调整；增减数量在实际发生工程量与清单中工程量偏差超出±5%的，增加5%以外的数量或减少后剩余的工程数量所对应的综合单价及措施工程费，应由承包人提出，经发包人认可，报县造价管理机构备案后，作为价款调整、支付、结算的依据。由于工程数量设计变更，引起分局部项工程数量的增减，增减数量在实际发生工程量与清单中工程量偏差在±10%以内，中标综合单价不变，措施工程费相应调整；增加10%以外的数量或减少后剩余的工程数量所对应的的综合单价及措施工程费，应由承包人提出，经发包人认可，报市造价管理机构备案后，作为价款调整、支付、结算的依据。〔c〕如果发包人自行采购材料的品种、规格、数量、交货时间发生变化，该材料所对应的综合单价均应由承包人提出，经发包人认可，报市造价管理机构备案后，作为价款调整、支付、结算的依据。〔4〕投标人应根据本招标文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力，投标人为本招标工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的投标人之于本招标工程的本钱水平等，准备自己的投标价格。〔5〕投标人投标报价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，包括分局部项工程量清单费、措施工程清单费、其他工程清单费、规费、税金和风险费等所有费用。〔6〕综合单价确定：投标报价的综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素在内的全部费用。投标人所填报的综合单价应考虑风险因素，投标人投标时所填报的综合单价中的主要材料单价，由市场价格波动，导致其上涨或下降，主要材料单价变动在±3%幅度以内，其所报的综合单价不变；主要材料单价变动超过±3%幅度的，用材料价差调整相应的综合单价并经造价审计部门认可，作为结算的依据〔主要材料单价仅作为计算上涨或下降幅度、调差使用，以造价管理机构发布的信息指导价为准〕。〔7〕投标人必须提供分局部项工程量清单综合单价分析表、措施工程综合单价分析表、主要材料价格表，包括分析每个综合单价的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应费率。〔8〕投标文件总价中的平安文明施工费应按国家规定，投标人按招标人给定的由造价管理部门核准的金额计入投标报价，不得参与竞价，否那么按废标处理。承包单位临时设施及平安文明生产必须符合国家规定标准。〔9〕国家政策性调整，按相关文件执行。〔10〕投标报价中的税金、应缴纳的各种规费，投标人须按国家法律规定的费用标准执行，如实填报，不得参与竞价。〔11〕本工程招标不接受任何形式的调价函或降价信。四、投标文件的编制4.1.投标文件的语言:投标文件及投标人与招标代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标文件的组成:投标文件包括资格审查申请书〔资格审查申请书格式见第三局部〕、商务文件和技术文件〔投标文件格式见第四局部〕三局部，其中：资格审查申请书应包括：.1资格审查申请书封面.2资质证明文件.3企业简介.4企业人员和机械设备情况.5财务状况根本资料.6拟投入的主要管理人员情况.7拟投入本工程主要施工机械设备情况表.8工程经理简历.9目前剩余劳动力和施工机械设备情况.10近三年内已完成和正在承建的同类工程业绩表.11目前和过去曾经参与或涉及的诉讼案件情况〔如有时〕.12申请人还应提供的其他材料商务文件应包括：.1投标书；.2法定代表人关于本工程投标的授权委托书；.3法定代表人或其授权代理人有效身份证件复印件〔参加开标会时出示原件〕；.4工程量清单报价；技术文件：施工组织设计〔主要内容：施工现场平面布置图；施工技术措施<应包括较为详细的冬雨季施工技术措施>；工程质量保证措施；平安生产文明施工措施；施工进度方案；进度方案保证措施；工程经理情况；主要机具使用方案；劳动力安排使用方案；效劳承诺及维保方案〕投标人必须填写主要施工阶段工期方案表，对于投标人在施工过程中不能按照承诺实施的，招标人将采取一定的惩罚措施。投标人必须在施工组织设计中突出工程重点、难点问题的施工方案和技术措施。还应包括拟投入本工程的人员、机械、设备；企业根本情况、已完及在建类似工程业绩情况；拟投入劳动力方案情况。投标有效期投标文件有效期按投标须知前附表规定。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标代理机构在征得招标人的同意的前提下可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求，将被取消投标资格，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。投标保证金根据投标人的选择，投标保证金可以是现金、支票〔当地〕或汇票，支票〔当地〕和汇票必须在投标截止时间前到帐，并从其根本帐户转出。对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标而予以拒绝。中标人与招标人签订合同后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金〔无息〕。投标人有以下情况，将被没收投标保证金；.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；.2因为中标人原因,未能在规定期限内与招标人签订合同协议书；.3投标人不接受依据本须知的规定对其投标价算术错误的修正；投标文件的份数和签署投标人按本须知的规定，编制投标文件“正本〞一份和“副本〞四份，并明确标明投标文件“正本〞和投标文件“副本〞。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应打印或用不可擦去的墨水书写，投标人应将投标文件的资格审查申请书、商务文件和技术文件分别密封同时递交,，并按照本招标文件的格式要求加盖投标人法人章及法定代表人印章。所有投标文件应无涂改和行间插字，除非这些修改是根据招标代理机构批示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖投标人法人章及法定代表人印章。五、投标文件的递交投标文件的密封与标志投标文件的技术文件与商务文件必须分别包装。封套上，将统一格式的资格审查申请书格“投标文件封面〞〔分技术文件及商务文件〕按要求填写后贴在封套上。资格审查申请书、商务文件和技术文件封套均应进行密封。在封口加盖投标人法人章。封套均应标明“商务文件〞、“技术文件〞和“资格审查申请书〞字样。投标人应在投标须知前附表规定的递交投标文件截止时间之前，将投标文件送达招标人指定的地点。未密封或未按规定时间递交的投标文件将不予签收。昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整治工程资格审查申请书资格审查申请人：〔资格审查人法人章〕本申请文件在2021年月日时前不得开封昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整治工程投标文件技术〔或商务〕文件投标人：〔投标人法人章〕本投标文件在2021年月日时前不得开封5.2.投标截止期招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。招标代理机构在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标人。投标文件的修改与撤回投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式向招标代理机构递交修改〔不包括投标报价的修改〕或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。.2根据本须知的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否那么其投标保证金将被没收。六、开标开标参加开标会的投标人法定代表人或授权代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，同时出示其身份证原件，假设为法定代表人参加开标会的投标人代表，还应出示本单位营业执照原件；假设为授权代理人参加开标仪式的，还应单独递交法定代表人授权委托书原件，此授权委托书应与投标文件正本中授权委托书内容一致。开标会议在有关单位监督下，由招标代理机构组织并主持。确定是否按要求提供了投标保证金。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。开标程序.1主持人宣读开标会纪律。.2核验投标单位代表受权代表出席开标会情况、投标保证金收缴通知单。.3由投标人的法定代表人或委托代理人检查投标文件的密封情况。.4经确认无误后，由工作人员当众拆封各投标人的资格审查申请书,核验资格审查申请书的印章及正、副本份数是否齐全。.5休会，进入资格审查申请书评审阶段。.6复会，公布资格审查申请书评审结果，由工作人员当众拆封各资格审查合格投标人的技术文件,核验技术文件的印章及正、副本份数是否齐全。.7休会，进入技术文件评审阶段。.8复会，公布技术文件评审结果，开启投标人的商务文件，核验商务文件的印章及正、副本份数是否齐全，并宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。.9休会,进入商务文件评审阶段。.10复会，宣布评标结果。.11招标代理单位对开标过程进行记录，并存档备查。废标条件发生以下情况之一者，其投标文件无效：未按本招标文件规定密封；未通过资格审查；未按本招标文件要求加盖投标单位法人章或法定代表人印章的；未按本招标文件规定的格式填写；未按本招标文件格式要求提供工程量清单报价表；投标截止时间以后送达的投标文件；投标单位法定代表人和其委托代理人均未按时参加开标会的；投标单位法定代表人参加开标会时，投标单位法定代表人出示的居民身份证与企业营业执照不符；投标单位授权委托人参加开标会时，投标单位授权委托代理人未出示该企业法定代表人关于授权其参加本工程招投标活动的委托书；投标单位授权委托代理人出示的居民身份证与授权委托书不符；授权委托书未加盖投标单位法人章；授权委托书未加盖投标单位法定代表人的印章；授权委托书为影印件；投标截止时间前未缴纳投标保证金；投标承诺的质量等级低于本招标文件要求质量等级；投标承诺的竣工时间迟于本招标文件要求的竣工时间，或投标工期距本招标文件要求工期缩短超过50%及其以上；未按工程量清单投标报价方法编制投标报价的；工程量清单报价表中未按招标文件要求加盖造价工程师〔或预算员〕章的；工程量清单报价表中投标单位未加盖法人章或法定代表人印章的；投标报价中建筑工程平安防护、文明施工措施费用与招标人给定价款不一致；违反法律、法规及有关规定的其它行为；宣读内容招标单位当众宣布核查结果，并宣布有效投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、投标保证金以及招标单位认为适当的其它内容。七、评标评标内容的保密公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比拟投标的有关资料，和有关授予合同的信息等情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。在投标文件的审查、澄清、评价和比拟以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比拟，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件。但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本须知规定校核时发现的算术错误不在此列。投标文件的符合性鉴定在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和标准相符，无显著差异或保存，所谓显著差异或保存是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的责任造成实质性限制而且纠正这种差异或保存，将会对其实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保存，使之成为具有响应性的投标文件。7.4.错误的修正评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原那么如下：算术性审查.1当以数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；.2当标出的单价与数量的乘积校核值与标出的乘积值不一致时，以标出的单价为准，并修改乘积。除非招标人认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价；.3当标出的分项乘积值累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积值累计得出的总额为准，并修改标出的总额；.4招标人将按上述修改错误的原那么，调整或修正投标文件的投标报价。投标人应对上述的修正或调整进行签认，如投标人拒绝接受此类修正或调整，其投标文件将不予评标，并被没收投标保证金。文字表述与图形不一致，以文字表述为准；正本与副本不一致时，以正本为准;投标文件的评价与比拟评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比拟。在评价与比拟时应根据本招标文件的规定进行评标。八、授予合同合同授予标准招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求，工期、质量标准、施工方案或施工组织设计等满足本工程需要且按本招标文件评出的投标人。中标通知书确定出中标人后，招标代理机构即向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同文件的组成局部。招标人将及时通知未中标的投标人，但不负责解释未中标的原因。签订合同中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代理人与招标人代表签订合同。如果中标单位拒绝签订合同，招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。九、其它事项投标人的人员要求中标单位在施工阶段中，其工程经理不得同时主管其它工程。如投标人中标，未经招标人认可，投标文件中所提供的主要技术人员必须与实际现场人员一致，否那么招标人有权取消其中标资格，并从履约担保中扣留由此造成的损失。未尽事宜外省投标单位须按照河北省及秦皇岛市规定办理进冀备案手续。本招标文件未尽事宜，按?中华人民共和国招标投标法?和?评标委员会和评标方法的暂行规定?等有关文件规定执行。招标结果的公示本次招标评标结果，将于评标工作结束后在“河北建设工程信息网〞及其它相关媒体上公示3日，投标人如有异议，应按有关规定向昌黎县建设工程招投标管理办公室以书面形式提出。

第二章技术标准及技术要求中标人应按中华人民共和国以下法律、法规及行业的有关规定和要求完本钱工程进行建设。一、国家法律、法规国家法律：〔1〕?中华人民共和国合同法?〔2〕?中华人民共和国建筑法?〔3〕其他相关法律、行政法规二、工程建设标准、标准及行业的有关规定〔一〕施工验收标准、规程及标准1、依据设计文件的要求，本招标工程工程的材料、设备、施工须到达以下现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、标准的要求。〔1〕?工程测量标准?GB50026-93〔2〕?建筑地基根底工程施工质量验收标准?GB50202-2002〔3〕?砌体工程施工质量验收标准?GBJ203-2002〔4〕?混凝土结构工程施工质量验收标准?GB50204-2002〔5〕?钢结构工程施工质量验收标准?GB50205-2002〔6〕?木结构工程施工质量验收标准?GB50206-2002〔7〕?屋面工程质量验收标准?GB50207-2002〔8〕?地下防水工程质量验收标准?GB50208-2002〔9〕?建筑地面工程施工及验收标准?GB50209-2002〔10〕?建筑装饰装修工程施工质量验收标准?GB50210-2001〔11〕?建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准?GB50242-2002〔12〕?通风与空调工程施工质量验收标准?GB50243-2002〔13〕?建筑电气工程施工质量验收标准?GB50303-2002〔14〕?现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收标准?GBJ50236-98〔15〕?电气装置安装工程电气照明装置施工及验收标准?GB50259-96〔16〕?电气装置安装工程母线装置施工及验收标准?GBJ149-90〔17〕?电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准?GB50169-92〔18〕?电气装置安装工程接地装置施工及验收标准?GB〔19〕?电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收标准?GB50171-92〔20〕?电气装置安装工程低压电器施工及验收标准?GB50254-96〔21〕?电气装置安装工程1KV及以下配线施工及验收标准?GB50258-96〔22〕?建筑工程施工质量验收统一标准?GB50300-2001〔22〕?行业建筑装饰工程施工及验收标准?JBJ73—91〔22〕?钢筋焊接及验收标准?JBJ18—96〔22〕?高级建筑装饰工程质量检验评定标准?DBJ01-27-96〔22〕?建筑安装分项工程施工工艺规程?DBJ01-26-96〔22〕?建筑内部装修设计防火标准?GB50222-952.设计方案的编制要符合国家、地方现行的技术标准、标准。〔二〕施工平安管理标准、规程及规定〔1〕?建筑施工高处作业平安技术标准?JGJ80-91〔2〕?建筑机械使用平安技术规程?JGJ33-86〔3〕?施工现场临时用电平安技术标准?JGJ46-88〔4〕河北省建设厅及秦皇岛市建设局关于建筑施工现场平安管理规定。〔三〕以上〔一〕～〔二〕两项标准涉及到的其它现行国家标准、规程和规定和河北省、秦皇岛市地方管理规定。〔四〕设计施工图中涉及到的标准、规程和标准及相关技术要求。〔五〕发包人或监理工程师依据本工程的特点和具体情况以及国家现行标准、规程和标准制定的本工程特定适用的有关补充规定或要求。招标人在此声明：上述标准、标准及规程仅是本工程建筑安装的最根本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、标准和规程。在合同有效期内，如相关主管部门对上述的标准、规程、标准等进行了修订或更新，或者发包人〔或监理工程师〕对其制定的相关补充规定或要求进行了修订，那么承包人应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。

第三章资格审查申请书格式一、资格审查申请书封面二、资质证明文件三、企业简介四、企业人员和机械设备情况五、财务状况根本资料六、拟投入的主要管理人员情况七、拟投入本工程主要施工机械设备情况表八、工程经理简历九、目前剩余劳动力和施工机械设备情况十、近三年内已完成和正在承建的同类工程业绩表十一、目前和过去曾经参与或涉及的诉讼案件情况〔如有时〕十二、申请人还应提供的其他材料一、资格审查申请书封面昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整治工程资格审查申请书秦工招昌字[2021]22号项目名称：昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整治工程招标人：昌黎县滨海城市建设投资开展招标代理单位：河北宏信招标申请单位〔法人章〕：法定代表人〔印章〕年月日二、资质证明文件本省企业河北省施工企业IC卡登记表或?河北省建设工程投标企业信用手册?复印件；组织机构代码证复印件；有效的?平安生产许可证?复印件。外省企业企业法人营业执照复印件；企业资质证书复印件；组织机构代码证复印件；有效的?平安生产许可证?复印件；三、企业简介企业注册名称注册资金总额建立日期企业法人代表职称企业性质企业资质等级经营方式上级主管部门批准成立机构经营范围企业简历投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕四、企业人员和机械设备情况企业职工总数人有职称管理人员〔人〕工人〔人〕高工工程师助工技术员4-8级1-3级无级主要施工机械设备名称型号数量〔台〕总功率〔KW/hp〕制造国或产地制造年份设备来源五、财务状况根本资料根本资料资产总额元其中固定资产元流动资产元负债总额元其中长期负债元流动负债元年平均完成投资万元最高年施工能力平方米六、拟投入的主要管理人员情况名称姓名职务职称学历工作年限主要经验及承担的工程施工现场1.工程经理2.工程副经理3.总工程师4.质量管理5.施工管理6.技术管理7.材料管理8.方案管理9.平安管理〔2人〕10.预算管理11.财务管理······投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕注：1.上表中各项要求除平安管理至少2人外，其它人员至少1人，不得重复。2.本表后附上现场11个分项管理人员的职称证复印件、与资格预审申请人签订的劳动合同复印件或劳动主管部门出具的缴纳劳动保险证明文件〔或2021年度缴纳劳动保险对账单〕复印件、工程经理及平安管理人员平安考核证书复印件。3.未经招标人同意，提供资格审查的以上人员在施工中不能更改，否那么按违约处理。七、拟投入本工程主要施工机械设备情况表序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力备注123456789101112投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕八、工程经理简历姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事工程经理年限近三年工程业绩建设单位工程名称建设规模开竣工日期工程质量建设单位联系人及投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕注:1、本表后附职称证复印件、工程经理资质证书或建造师注册证书〔或建造师临时执业证书〕复印件、工程经理平安考核合格证复印件、经年检的工程经理信用手册复印件，开标时提供上述证件原件核查；2、本表后附所报工程经理同类工程业绩的施工合同复印件，要求表达工程名称、合同价款、工程概况、签订时间、结构类型、工程经理姓名等内容。如施工合同无法反映上述内容，应附业主单位出具的证明文件复印件；3、同类工程业绩指与本工程相适应的市政工程。4、近三年指2012年1月5、工程经理信用手册需持工程经理资质证书原件、工程经理二寸免冠近照一张至秦皇岛市建设工程招投标管理办公室办理地址：秦皇岛市西港路建设大厦，联系：。九、目前剩余劳动力和施工机械设备情况剩余劳动力情况剩余人员数共计：人其中有职称管理人员〔人〕其他管理人员〔人〕高级工程师工程师助理工程师技术员技术工人〔人〕普通工人〔人〕8级以上6-8级4-5级1-3级剩余施工机械设备情况机械或设备名称型号数量〔台〕总功率〔KW/hp〕制造国或产地制造年份设备来源十、近三年已完工和正在承建的工程业绩表已完工程建设单位工程名称建设规模竣工日期合同价款质量标准履约情况建设单位联系人及在建工程建设单位工程名称建设规模方案开竣工日期合同价款工程进展情况建设单位联系人及投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕备注：1、本表后附所报企业业绩的施工合同复印件，要求表达工程名称、合同价款、工程概况、签订时间等内容。2、近三年指2012年1月3、同类工程业绩指与本工程相适应的市政工程。十一、目前和过去曾经涉及过的诉讼案件情况〔如有时〕十二、申请人还应提供的其它资料包括：ISO质量管理体系认证复印件〔如果有〕；2.投标人认为有必要提供的其它资料证书等。

第四章投标文件〔格式〕一、商务文件商务文件封面正本或副本昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整治工程施工招标投标〔商务〕文件招标人：昌黎县滨海城市建设投资开展招标代理机构：河北宏信招标投标人(法人章):法定代表人(印章):年月日投标书投标书：我们收到贵方昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整治工程施工招标文件〔编号：秦工招昌字[2021]22号〕，经详细研究，我们决定参加该工程投标。并授权下述签字人〔姓名、职务、职称〕，全权代表我单位提交下述投标文件正本一份，副本四份。并同时宣布愿意遵守以下条款：1.承诺按照招标文件中的各项规定和要求，提供昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整治工程施工效劳。投标总报价：〔大写〕元〔小写：￥元〕；施工工期：天〔日历日〕；质量标准为：合格。2.愿意按照?中华人民共和国合同法?和?中华人民共和国招标投标法?履行自己的责任和义务。3.如果我们投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。4.我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。5.我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。6.我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金。7.我方的投标有效期为在开标后56天内。投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕年月日法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我〔姓名〕系〔投标人名称〕的法定代表人，现授权委托我公司〔职务〕〔姓名〕为我公司合法代理人，以本公司的名义参加〔招标人〕组织的工程的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以成认。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：身份证号：单位：部门：职务：投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕日期：年月日法定代表人或其授权代理人有效身份证件复印件投标保证金收缴通知单复印件〔开标时出示原件〕工程量清单报价一、投标总价招标人：工程名称：投标总价：〔小写〕：〔大写〕：投标人：〔单位盖章〕法定代表人或其授权人：〔签字或盖章〕编制人：〔造价人员签字盖专用章〕编制时间：年月日二、总说明

三、工程工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额〔元〕其中：〔元〕暂估价〔元〕平安文明施工费〔元〕规费〔元〕合计四、单项工程投标报价汇总表序号单位工程名称金额〔元〕其中：〔元〕暂估价〔元〕平安文明施工费〔元〕规费〔元〕合计五、单位工程投标报价汇总表工程名称：标段：第页共页序号工程名称计算基数费率金额(元)其中：〔元〕人工费材料费机械费1分局部项工程1.12措施工程平安文明施工费3其他工程暂列金额专业工程暂估价计日工总承包效劳费4规费5税金合计=1+2+3+4+5

六、建筑工程平安防护、文明施工措施费取费表序号名称金额〔元〕1平安防护、文明施工措施费〔拦标价给定,含税金〕七、分局部项工程量清单与计价表工程名称：标段：第页共页序号工程编码工程名称工程特征描述计量单位工程量金额〔元〕综合单价合价其中：暂估价本页小计合计

八、工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号工程编码工程名称单位工程量单价合价单价构成(其中)人工费材料费机械费管理费利润九、措施工程清单与计价表〔一〕工程名称：标段：第页共页序号工程名称计算根底费率〔%〕金额〔元〕1平安文明施工2夜间施工3二次搬运4冬雨季施工5大型机械设备进出场及安拆6施工排水7施工降水8地上、地下设施，建筑物的临时保护设施9已完工程及设备保护10各专业工程的措施工程1112合计

十、措施工程清单与计价表〔二〕工程名称：标段：第页共页序号工程编码工程名称工程特征描述计量单位工程量金额〔元〕综合单价合价本页小计合计十一、其他工程清单与计价汇总表工程名称：标段：第页共页序号工程名称计量单位金额(元)备注1暂列金额2暂估价材料暂估价专业工程暂估价3计日工4总承包效劳费5合计-

十二、暂列金额明细表工程名称：标段：第页共页序号工程名称计量单位暂列金额(元)备注12345合计-十三、材料暂估单价表工程名称：标段：第页共页序号材料名称、规格、型号计量单位单价(元)备注十四、专业工程暂估价表工程名称：标段：第页共页序号工程名称工程内容金额(元)备注合计-十五、计工日表工程名称：标段：第页共页序号工程名称单位暂定数量综合单价合价一人工1234人工小计二材料1234材料小计三施工机械1234施工机械小计总计十六、总承包效劳费计价表工程名称：标段：第页共页序号工程名称工程价值〔元〕效劳内容费率〔%〕金额(元)1发包人发包专业工程2发包人供给材料合计十七、规费、税金工程清单与计价表工程名称：标段：第页共页序号工程名称计算根底费率〔%〕金额(元)1规费工程排污费社会保障费〔1〕养老保险费〔2〕失业保险费〔3〕医疗保险费住房公积金危险作业意外伤害保险工程定额测定费2税金分局部项工程费+措施工程费+其他工程费+规费合计十八、主要材料、设备明细表工程名称：标段：第页共页序号编码名称规格型号单位数量单价

(元)合价

(元)备注小计合计二、技术文件技术文件封面正本或副本昌黎县汇文街东延及规划路和沿沟河道整治工程施工招标投标〔技术〕文件招标人：昌黎县滨海城市建设投资开展招标代理机构：河北宏信招标投标人(法人章):法定代表人(印章):年月日企业根本情况、已完及在建类似工程业绩情况投标人总体情况一览表投标人：投标人全称主要业务企业资质〔附后〕1.等级：2.证书编号：3.发证单位：营业执照〔附后〕1.编号：2.营业范围：3.发照单位：企业资信〔证明附后〕1.等级：2.登记编号：通过ISO9000认证1.是2.否建立日期现有职工总人数〔人〕固定资产净值〔万元〕法定代表人1.姓名：2.职称：总工程师1.姓名：2.职称：联系方式1.地址：2.：3：4.：5.电传：开户银行1.名称：2.帐号：下属施工单位简况〔个数、专业、年完成工作量等〕组织机构框图注：后附企业营业执照、资质证书。投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕

近三年已完及在建的同类工程业绩表已完工程业绩建设单位工程名称建设规模竣工日期合同价款质量标准履约情况备注在建工程业绩建设单位工程名称建设规模方案开竣工日期合同价款工程进展情况备注投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕

拟投入本工程人员、机械设备主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承当过的工程施工现场1.工程经理2.工程副经理3.总工程师4.质量管理5.施工管理6.技术管理7.材料管理8.方案管理9.平安管理10.预算管理11.财务管理······投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕

.2工程经理简历表姓名性别年龄职务职称学历工程经理资质参加工作时间从事工程经理年限1.已完工程工程情况：招标人：工程名称：建设规模：开、竣工日期：工程质量：本表不够时可同格式复制〔后附工程经理资质证书复印件〕。投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕

拟投入工程主要施工机械设备表序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力备注投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕2.4施工组织设计施工现场平面布置图；投标人应提交一份施工现场平面布置图及临时设施布置表并附文字相应说明，说明施工现场布置及临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。工程质量保证措施；对工程质量保证措施及施工过程中技术措施进行详细说明，突出工程重点、难点问题。平安生产文明施工措施；对工程实施过程中的平安文明施工进行详细阐述，措施应保证有力。施工进度方案及保证措施；用文字和图表说明进度方案相关保证措施，必须以网络图或横道图的形式说明施工方案安排，并填写施工阶段工期方案表，对于投标人在施工过程中不能按照承诺实施的，招标人将采取一定的惩罚措施。主要施工阶段工期方案表单位工程施工部位方案开始时间方案完成时间投标人：〔法人章〕法定代表人：〔印章〕工程经理情况；较为详细的说明拟投入的工程经理的情况，包括资质、学历、职称、资历、经验的方面。主要机具使用方案；劳动力安排使用方案；施工技术措施，应包括较为详细的冬(雨)季施工技术措施；效劳承诺及维保方案。竣工后保修阶段组织设计方案

第五章主要合同条款1.廉政合同建设工程廉政责任书〔格式〕为加强工程建设中的廉政建设，标准工程建设工程承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。甲乙双方的权利和义务应严格遵守国家关于市场准入、工程招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。严格执行建设工程工程承发包合同文件，自觉按合同办事。双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原那么〔除法律法规另有规定者外〕，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程工程的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用等。不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身和娱乐等活动。不准要求、暗示或者接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购置与工程工程施工合同规定以外的材料、设备等。乙方义务应与甲方和相关单位保持正常的业务交往。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和标准，并遵守以下规定：不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。不准以任何理由为甲方和相关单位及其工作人员报销应由对方或个人支付的任何费用。不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国〔境〕、旅游等提供方便。不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品和为个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。违约责任甲方工作人员有违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。乙方工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程工程进行施工投标的处分。本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程工程竣工验收合格时止。本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方单位：〔盖章〕乙方单位：〔盖章〕法定代表人或授权代理人：法定代表人或授权代理人：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位：〔盖章〕乙方监督单位：〔盖章〕年月日年月日

专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书；中标通知书；招标文件、投标书及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、标准及有关技术文件；图纸；工程报价单。3.语言文字和适用法律、标准及标准3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国招标投标法?、?建筑安装工程承包合同条例?及国家、省、市现行法律、法规。3.3适用标准、标准适用标准、标准的名称：本合同按招标文件第二章“工程建设标准和技术标准〞中约定的工程标准和技术说明执行。发包人提供标准、标准的时间：无国内没有相应标准、标准时的约定：在分项工程施工前双方确定4.图纸4.1发包人向总包人提供图纸日期和套数：工程开工前提供全套施工图纸4套发包人对图纸的保密要求：只限本工程使用。使用国外图纸的要求及费用承当：无二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：〔1〕代表发包人就工程质量、工程进度、工程投资、平安等实施监理；经发包人同意，向承包人发布停工、返工、复工及签署工程完工令，但应事先向发包人报告。〔2〕代表发包人接收承包人的各种书面申请，并予以回复。〔3〕有权审批承包人提供的工程进度方案、施工组织设计、技术方案，审核工程变更、洽商等书面协议书和文件。〔4〕负责在工程施工合同约定的工程造价范围内对工程款的支付进行审核并提交发包人签认，未经总监理工程师签字确认，发包人一般不予支付工程款。〔5〕有权对工程上使用的材料、设备和施工质量进行检验，对不符合设计要求、合同约定及国家质量标准的材料、设备，有权通知承包人停止使用。对不符合国家标准及质量标准的工序、分局部项工程和不平安施工作业，有权通知承包人停工整改、返工,承包人得到监理机构复工令后才能复工：〔6〕履行监理合同授予监理的其它职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：监理单位对合同价格、款项支付、计量、计价、变更、工期、分包人审批、停工等重大事项的指令、通知、批准等，须经发包人批准。5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：7.工程经理姓名：职务：8.发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：〔1〕施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：______________〔2〕将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供给要求：________________________________〔3〕施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：__________________〔4〕工程地质和地下管线资料的提供时间：_____________________

〔5〕由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：______〔6〕水准点与座标控制点交验要求：__________________________〔7〕图纸会审和设计交底时间：________________________________〔8〕协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物〔含文物保护建筑〕、古树名木的保护工作：__________________________________〔9〕双方约定发包人应做的其他工作：_________________________发包人委托承包人办理的工作：_________________________________9.总包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：〔1〕需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：______________〔2〕应提供方案、报表的名称及完成时间：___________________________________________

〔3〕承当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：____________________________〔4〕向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：__________________________________〔5〕需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：___________________〔6〕已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：______________________________________〔7〕施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物〔含文物保护建筑〕、古树名木的保护要求及费用承当：____________________________________〔8〕施工场清洁卫生的要求：___________________________________〔9〕双方约定承包人应做的其他工作：______________________________三、施工组织设计和工期10.进度方案10.1总包人提供施工组织设计〔施工方案〕和进度方案的时间：。工程师确认的时间：。群体工程中有关进度方案的要求：_______13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：。四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：执行通用条款17款。19.工程试车19.5试车费用的承当：无。五、平安施工六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用固定单价方式确定。(1)采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：因由于非承包人的原因造成一周内停水、停电累计8小时以内的损失费；约定风险幅度以内的人工、机械、材料价格，费率及汇率等市场因素引起的变动。风险费用的计算方法：由承包人根据企业实力在投标报价阶段计入。(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。(3)采用本钱加酬金合同，有关本钱和酬金的约定：不采用。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：a.投标人投标时所填报的综合单价中的主要材料单价，由于市场价格波动〔市场价格波动幅度以报价时和采购时造价管理机构发布的造价信息为准〕，导致其上涨或下降，材料单价变动在±3%幅度以内，其所报的综合单价不变；材料单价变动超过±3%幅度的，用材料价差调整相应的综合单价。主要材料单价仅作为计算上涨或下降幅度、调差使用，以造价管理机构发布的信息指导价为准。b.施工过程中，为便于计量与结算，价款的调整方式、方法应遵守以下原那么:(1)因分局部项工程量清单工程漏项或设计变更引起的工程量清单工程，其综合单价及对应的措施工程金额,由承包人提出，经发包人认可，报县造价管理机构备案后，作为结算的依据。(2)由于工程数量计算有误或设计变更，引起分局部项工程数量的增减，增减数量在实际发生工程量与清单中工程量偏差在±10%以内，中标综合单价不作调整；增减数量在实际发生工程量与清单中工程量偏差超出±10%的工程数量的综合单价及措施工程金额，应由承包人提出，发包人认可，报县造价管理机构备案后，作为结算的依据。(3)如果发包人自行采购材料的品种、规格、数量、交货地点、交货时间发生变化，该材料所对应的综合单价均应由承包人提出，经发包人认可，报市造价管理机构备案后，作为结算的依据。24.工程预付款发包人向总包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签定后且施工机械、人员进场后，发包人支付合同价的百分之三十，作为工程预付款。扣回工程款的时间、比例：在支付进度款时按照相应比例扣回。25.工程量确认25.1总包人向工程师提交已完工程量报告的时间：应在每月的25日前向监理工程师提交已完合格工程量的月度报表；周进度报表应在次周的周一上午12时前递交。月、周进度报表应如实填写，由总包人工程经理签名，并报监理工程师的指定代表签名确认后再行分发。26.工程款〔进度款〕支付双方约定的工程款〔进度款〕支付的方式和时间：工程进度款按形象进度支付，每月25日前向招标人和监理单位申报当月完成工程量，招标人依据进度每月付款。工程款付至合同价款的75%时停止拨付，全部工程竣工验收合格并办理结算手续后，按规定扣除合同价款的5%作为质量保修金后，余款结清。为便于工程款拨付，外埠队伍中标后须在本地银行开设账户。七、材料设备供给27.发包人供给材料设备27.4发包人供给的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承当责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：。(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：。(3)总包人可代为调剂串换的材料：。(4)到货地点与一览表不符：。(5)供给数量与一览表不符：。(6)到货时间与一览表不符：。27.6发包人供给材料设备的结算方法：。28.总包人采购材料设备28.1总包人采购材料设备的约定：。八、工程变更。九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1总包人提供竣工图的约定：。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承当的违约责任：执行通用条款款。本合同通用条款第款约定发包人违约应承当的违约责任：执行通用条款款。本合同通用条款第款约定发包人违约应承当的违约责任：执行通用条款款。双方约定的发包人其他违约责任：按有关规定执行。35.2本合同中关于总包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第款约定总包人违约应承当的违约责任：。本合同通用条款第款约定总包人违约应承当的违约责任：。双方约定的总包人其他违约责任：。37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：〔1〕请合同履行地的建设行政主管部门调解；〔2〕采取第二种方式解决，向仲裁委员会提请仲裁或向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他38.分包工程38.1工程分包：劳务分包：。39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：。40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容：。发包人委托总包人办理的保险事项：。总包人投保内容：41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：〔1〕总包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行保函或有相应资质的担保公司出具的保函。双方约定的其他担保事项：无。46.合同份数46.1双方约定合同副本份数：。47.补充条款本工程必须经国家审计机关审计前方可办理工程结算或竣工决算。

附件1：总包人承揽工程工程一览表单位工程名称建设规模建筑面积〔M2〕结构层数跨度〔M〕设备安装内容工程造价〔元〕开工日期竣工日期

附件2：发包人供给材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供给时间送达地点备注

附件3：房屋建筑工程质量保修书发包人(全称)：总包人(全称)：发包人、总包人根据?中华人民共和国建筑法?、?建设工程质量管理条例?和?房屋建筑工程质量保修方法?，经协商一致，对工程〔以下称“本工程〞〕签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容总包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当本工程质量保修责任。质量保修范围包括〔地基根底工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程〕，以及双方约定的其他工程。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期双方根据?建设工程质量管理条例?及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基根底工程和主体结构工程为设计文件规定的本工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7、其他工程保修期限约定如下：。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的工程，总包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。总包人不在约定期限内派人保修内，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，总包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构平安的质量问题，应当按照?房屋建筑工程质量保修方法?的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，总包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：。本工程质量保修书，由施工合同发包人、总包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：总包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)年月日年月日

第六章