2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及参考答案（满分必刷）

2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(800题)1、下列关于自然人的民事权利能力和民事行为能力的表述正确的是()

A.自然人的民事权利能力和民事行为能力均始于自然人的出生，终于自然人的死亡

B.有民事权利能力者，不一定有民事行为能力

C.有民事行为能力者，不一定有民事权利能力

D.无民事行为能力者，一定没有民事权利能力

【答案】：B2、下列选项中，属于转包工程的是（）。

A.分包工程将其承包的建设工程再分包

B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成

C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程

D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成

【答案】：D3、甲施工企业与乙签订了塔式起重机买卖合同，该塔式起重机所有权自（）时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.塔式起重机完成登记

【答案】：A4、关于赔偿损失特征的说法，错误的是（）。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失是约定违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则

【答案】：B5、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2019年5月10日，并于月30日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业便将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）。

A.2019年5月10日

B.2019年7月30日

C.2019年7月20日

D.2019年8月10日

【答案】：B6、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

【答案】：A7、工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准（）。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.企业可以根据自身情况选择适用哪一个标准

【答案】：A8、（2021年真题第1批）关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标

【答案】：D9、甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日，甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（）。

A.2010年11月10日

B.2010年11月20日

C.2010年11月30日

D.2010年12月10日

【答案】：B10、（）有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

A.抵押权人

B.质权人

C.债权人

D.已登记的担保物权人

【答案】：C11、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

【答案】：B12、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】：C13、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A14、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。

A.行政行为的主体是法定的

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为多属于无偿的行为

D.行政行为具有不可裁量性

【答案】：D15、根据《物权法》，对于转让建设用地使用权的说法，下列表述错误的是()。

A.当事人双方可以任意约定建设用地使用年限

B.应将建设用地上建筑物一并处分

C.应向登记机构申请变更登记

D.合同应当以书面形式订立

【答案】：A16、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。

A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元

B.12人死亡，直接经济损失960万元

C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元

D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元

【答案】：B17、关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。

A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核

B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证

C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案

D.应当进行消防验收的建设工程未经公安消防机构消防验收，不得投入使用

【答案】：D18、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是()。

A.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理

B.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

C.不得在一级建筑业企业工作

D.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

【答案】：A19、【2017年真题】某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【答案】：B20、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

【答案】：B21、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。

A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件

B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年

C.小孔在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人

D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作

【答案】：D22、关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。

A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年

B.建设单位与施工企业在保修合同中的定的保修期限应当高于法定的最低保修期限

C.建设工程的法定保修期限为期最低保修期限

D.建设工程超过主体结构保修期限的，不得继续使用

【答案】：C23、关于评标的说法，正确的是（）。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】：D24、（2020年12月真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。

A.施工企业项目经理

B.设计单位节能设计负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师（建设单位项目负责人）

【答案】：D25、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。

A.自行废止

B.重新检验

C.继续有效

D.自动延期

【答案】：A26、某建设单位2010年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过2个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】：D27、根据我国《合同法》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）的除外。

A.债权人对债务人的债权合法

B.该从权利专属于债权人自身

C.债务人的债权已到期

D.只通知到债务人，没有得到债务人同意

【答案】：B28、（2014年真题）下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

【答案】：D29、在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。

A.委托招标

B.委托签约

C.委托设计

D.委托诉讼

【答案】：C30、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

【答案】：B31、既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

【答案】：D32、关于两阶段招标的说法，正确的是（）

A.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

B.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

C.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议

D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

【答案】：A33、（2021年第1批真题）关于无效施工合同工程款结算说法正确的是()。

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

【答案】：D34、根据《反不正当竞争法》规定，不属于经营者实施混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的是（）。

A.使用伪造、变造的许可证件

B.擅自使用他人有一定影响的域名主体部分

C.擅自使用他人有一定影响的企业名称

D.擅自使用与他人有一定影响的商品名称

【答案】：A35、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中，不正确的有（）。

A.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故

B.特别重大事故由省级人民政府组织事故调查组进行调查

C.事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的应当补报

D.事故报告后出现新情况的，应当补报

【答案】：B36、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡。

A.2m；1.5m

B.2.5m；1.8m

C.1.5m；2m

D.1.8m；2.5m

【答案】：B37、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加

B.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加

C.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准

【答案】：C38、关于评标规则的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序

【答案】：B39、（2021年第1批真题）关于标底的说法，正确的是()。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底

D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

【答案】：A40、某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在()时向原发证机关办理延期手续。

A.2008年2月～2008年4月

B.2007年11月～2008年1月

C.2007年7月～2008年1月

D.2008年2月～2008年7月

【答案】：B41、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

C.承租人破产的，租赁物属于破产财产

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

【答案】：A42、下列关于垫资的处理说法，正确的是（）。

A.国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为

B.政府投资项目可由施工单位先行垫资建设

C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款

D.当事人对垫资不得约定利息

【答案】：C43、根据施工合同，甲建设单位应于2017年9月30日支付乙建筑公司工程款而未支付。2018年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。

A.中断

B.中止

C.终止

D.届满

【答案】：A44、关于地方性法规批准和备案的说法中，正确的是（）。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明做出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】：B45、甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（）。

A.甲不必支付利息

B.甲应按照当地民间利率支付利息

C.甲应按照银行存款利率支付利息

D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息

【答案】：A46、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2031年3月5日

B.2031年3月15日

C.2031年5月15日

D.2033年2月13日

【答案】：B47、场景(七）

A.无效

B.有效

C.可变更、可撤销

D.效力待定

【答案】：B48、广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害，关于民事责任承担的说法，正确的是（）。

A.施工企业承担赔偿责任，广告公司承担补充赔偿责任

B.广告公司承担赔偿责任，施工企业承担补充赔偿责任

C.施工企业承担赔偿责任，但其有权向广告公司追偿

D.广告公司承担赔偿责任，施工企业不承担责任

【答案】：C49、关于两阶段招标的说法，不正确的是（）。

A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出

B.第一阶段投标人应当提交不带报价的技术建议

C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

【答案】：D50、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（）。

A.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包

B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的

C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠

D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为

【答案】：A51、以下不属于人身保险的是（）。

A.人寿保险

B.伤害保险

C.健康保险

D.建筑工程一切险

【答案】：D52、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

【答案】：C53、仲裁实行一裁终局制度，体现了仲裁的（）。

A.专业性

B.独立性

C.快捷性

D.保密性

【答案】：C54、甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是（）。

A.丙应对此承担全部责任

B.应由乙承担全部责任

C.乙和丙对此承担连带责任

D.甲直接要求丙赔偿损失

【答案】：B55、关于地役权，下列表述错误的是（）。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同生效时设立

D.未经登记，不得对抗善意第三人

【答案】：B56、施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工15日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。

A.环境保护行政主管部门

B.所在地居民委员会或街道办

C.建设行政主管部门

D.安全生产行政主管部门

【答案】：A57、（2021年真题第2批）关于抵押权的说法，正确的是（）。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿

【答案】：A58、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。

A.项目经理部承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

【答案】：B59、工程建设施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。

A.建设价款确定之日

B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C60、（2020年真题）某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年（）。

A.3月28日

B.4月7日

C.4月23日

D.6月23日

【答案】：C61、企业隐瞒有关情况或提供虚假资料申请建筑企业资质的，除按规定处罚外，（）年内不得再次申请办理资质证书。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A62、某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：C63、根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C64、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为12万元，定金为6万元。采购方交付定金的时候，实际只支付了5万元的定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.17

C.18

D.12

【答案】：B65、（2018年真题）关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权

D.物权的变动只能基于合同关系

【答案】：C66、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布

B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异

D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用

【答案】：B67、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据《物权法》的规定，乙可以请求法院（）。

A.返还原物

B.排除妨碍

C.恢复原状

D.确认物权

【答案】：D68、承包商乙在施工合同的履行中拖延工期两个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A69、监理单位的主要安全责任之一是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】：B70、关于债权的说法，正确的是（）。

A.侵权是债发生的最主要、最普遍的依据

B.建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害的，由建设单位和施工单位承担连带责任

C.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建筑物所有人、管理人或者使用人不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任

D.从建筑物中抛掷物品成他人损害，难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿

【答案】：D71、（2020年12月真题）关于人民调解的说法，正确的是()。

A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力

D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

【答案】：A72、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（）。

A.工程建设国家标准

B.工程建设行业标准

C.工程建设强制性标准

D.工程建设企业标准

【答案】：C73、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）

A.串通投标罪

B.合同诈骗罪

C.侵犯商业秘密罪

D.受贿罪

【答案】：B74、（2017年真题）根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）。

A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续

B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质

C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书

D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

【答案】：D75、下列事件中，属于建筑工程一切险承保的是()。

A.因山体滑坡导致在建桥梁工程损毁

B.由工艺不善引起的工程设备损坏

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡

D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

【答案】：A76、关于施工企业资质的法定条件，说法正确的有（）

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的主要人员，不包括技术工人

C.有符合规定的已完工程业绩

D.有符合规定的自有的技术装备

【答案】：C77、（2021年真题第2批）关于人民调解说法，正确的是（）。

A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书

B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力

C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

【答案】：D78、某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应当在（）提出。

A.中标候选人公示期间

B.中标通知书发出之后

C.合同谈判期间

D.招标人收到评标报告之前

【答案】：A79、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

A.乡(镇)

B.县

C.市

D.省

【答案】：B80、某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.乙应当将收到的货款还给甲

B.甲可以向乙主张返还货款

C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业

D.该施工企业可以向乙主张返还货款

【答案】：D81、王军是某施工单位的项目经理，2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是（）。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了

C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

【答案】：C82、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。

A.行政行为具有强制性

B.行政行为以无偿为原则

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为是执法行为

【答案】：C83、关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是（）

A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉

【答案】：C84、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。

A.具体的仲裁事实、理由

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

【答案】：A85、下列评标活动说法，正确的是（）。

A.评标委员会在评标过程发现招标文件规定的评标标准和方法不合理，进行适当调整

B.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会书面通知其作出说明

C.乙企业因为工程量漏项，主动书面提出了对投标文件的补充，评标委员会予以接受

D.评标委员会确定3名中标候选人，由招标人进行排序

【答案】：B86、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。(2017)

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制

【答案】：C87、下列不属于债的相对性的是（）。

A.债权主体的相对性

B.债权客体的相对性

C.债权内容的相对性

D.债权责任的相对性

【答案】：B88、（2017年真题）关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。

A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况

D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

【答案】：C89、某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标。根据法律规定，招标人应当向（）个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A90、根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，不需要申请施工许可证的限额以下的小型工程是指()

A.工程投资额在50万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程

B.工程投资额在50万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程

C.工程投资额在30万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程

D.工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程

【答案】：D91、律师出庭的权利是基于（）而产生的。

A.人民法院的允许

B.委托合同与单方授权

C.当事人一方无诉讼能力

D.维护社会合法权益

【答案】：B92、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日

【答案】：A93、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对有关方面的事项制定地方性法规。这些方面不包括()。

A.城乡建设与管理

B.民事基本制度

C.环境保护

D.历史文化保护

【答案】：B94、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。

A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

B.两个证件的申请主体相同

C.两个证件的申请对象级别一致

D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格

【答案】：A95、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县级以上地方生态环境保护主管部门申报。

A.10

B.15

C.20

D.30B项正确。

【答案】：B96、关于民事责任的说法，正确的是（）。

A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚

B.无效合同的民事责任属于违约责任

C.民事责任承担方式可以单独适用，也可以合并适用

D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性

【答案】：C97、建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自中止施工之日起的（）内向施工许可证发证机关报告。

A.15日

B.30日

C.60日

D.90日

【答案】：B98、下列事项中，属于生产经营单位编制生产安全事故专项应急预案应当规定的内容的是（）。

A.应急预案体系

B.应急指挥机构与职责

C.事故风险描述

D.预警及信息报告

【答案】：B99、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

【答案】：C100、【2018年真题】担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

【答案】：D101、下列不当得利、应当予以返还的有（）。

A.为履行道德义务进行的给付

B.债务到期之前的清偿

C.明知无给付义务而进行的债务清偿

D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的

【答案】：D102、下列主体中，属于法人的是（）。

A.某施工企业项目部某施工企业项目部

B.某施工企业分公司某施工企业分公司

C.某大学建筑院

D.某乡人民政府

【答案】：D103、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B104、根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。

A.书证只能提交原件

B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

【答案】：D105、关于移送管辖的说法，正确的是（）。

A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理

B.移送管辖仅限于上下级法院之间

C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同

D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送

【答案】：A106、（2021年第1批真题）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。

A.由行政主管部门主持达成的调解书

B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议

【答案】：A107、结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。

A.2

B.0.5

C.0.8

D.1.0

【答案】：B108、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得高于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本

【答案】：B109、职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后的一段时间内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付。事故发生后照发工资的这一段时间为()。

A.2个月

B.3个月

C.4个月

D.6个月

【答案】：B110、下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。

A.署名权

B.修改权

C.保护作品完整权

D.许可使用权

【答案】：D111、关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是（）。

A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫

B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任

C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿

D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

【答案】：D112、某地建设行政主管部门检査某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业釆取的行政行为属于（）。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

【答案】：A113、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：A114、《建设工程质量管理条例》规定,对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。

A.变更工程竣工日期

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程一般结构

【答案】：B115、下列污水处理的方法中，不属于物理处理方法的是（）。

A.筛滤截留

B.重力分离

C.离心分离

D.污水土地处理法

【答案】：D116、建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建设单位一处房产进行诉前财产保全，则下列说法正确的是()

A.人民法院接受申请后必须在36小时内作出裁定

B.若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止裁定的执行

C.若施工企业在人民法院采取保全措施后15日内不起诉建设单位，人民法院应解除财产保全

D.施工企业申请财产保全无需提供担保

【答案】：C117、注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前（）内申请续展注册。

A.1个月

B.2个月

C.6个月

D.12个月

【答案】：D118、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是()

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人

【答案】：D119、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。

A.宪法>法律>行政法规>地方政府规章

B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章

C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章

D.国际条约>宪法>地方性法规>司法解释

【答案】：A120、（2017年真题）某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）。

A.甲、乙承担连带赔偿责任

B.建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任

C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

D.甲和乙承担按份赔偿责任

【答案】：A121、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。

A.随时解除

B.预告解除

C.经济性裁员

D.刑事性裁员

【答案】：A122、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（）。

A.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为

B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的

C.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包

D.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠

【答案】：C123、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。

A.抵押合同签字盖章

B.到公证部门公证

C.房产行政主管部门登记

D.贷款合同生效

【答案】：A124、关于评标的说法，不正确的是（）。

A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明

B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人

C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件

D.投标报价低于成本的，否决投标

【答案】：B125、劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：C126、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。

A.注销注册或变更注册

B.被吊销

C.被撤销

D.延续有效

【答案】：A127、以下关于著作权的说法中正确的是（）。

A.招标文件、投标文件属于一般职务作品

B.委托作品未约定著作权归属的，著作权属于委托人

C.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期，为作者终生及其死后50年

D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用

【答案】：D128、以下担保方式必须由第三人提供的是（）。

A.抵押

B.质押

C.留置

D.保证

【答案】：D129、下列关于我国法律效力的说法中，正确的有()。

A.一般法优于特别法

B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

C.旧法优于新法

D.据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决

【答案】：B130、《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在10万元以上的，处以罚款的额度是违法所得的()。

A.10倍以上

B.5倍以上10倍以下

C.2倍以上5倍以下

D.1倍以上2倍以下

【答案】：C131、下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。

A.双方签收的人民法院调解书

B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书

C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书

D.一方拒绝签收的仲裁调解书

【答案】：A132、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D133、（2020年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。

A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止

B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除

C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行

D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同

【答案】：C134、根据《民法典》，下列财产不能作为抵押物的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

【答案】：D135、关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是（）

A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所

B.招标投标交易场所不得以营利为目的

C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门

D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立

【答案】：B136、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（）。

A.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请

B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批

C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质

D.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

【答案】：D137、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2021年3月5日委托某专利事务所申请发明专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2023年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2041年3月5日

B.2041年3月15日

C.2041年5月15日

D.2043年2月13日

【答案】：B138、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行()

A.过错黉任原则

B.严格责任原则

C.过错推定原则

D.合理分担原则

【答案】：B139、关于建造师执业的说法，不正确的是()。

A.同一工程相邻分段发包可以由一个项目负责人进行管理

B.工程项目停工超过120天，经建设单位同意，可以由一个项目负责人进行管理

C.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换

D.发包方同意更换项目负责人的，可以变更项目负责人

【答案】：B140、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.当事人可以协议仲裁不开庭审理

C.仲裁审理案件应当公开进行

D.仲裁庭不能作出缺席裁决

【答案】：B141、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【答案】：C142、代理人超越代理权所为的民事行为，其后果是()

A.代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任

B.经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任

C.代理人与被代理人负连带责任

D.先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任

【答案】：B143、（2021年第2批真题）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。

A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

B.保证本单位安全投入的有效实施

C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

【答案】：D144、（2015年真题）某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（）。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

【答案】：D145、关于施工质量检验和返修的说法，不正确的有（）。

A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位通知建设单位或监理单位即可

B.竣工验收时发现质量问题的工程，由施工单位负责返修

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，可追究项目负责人的责任

D.工程质量检测机构不得转让检测业务

【答案】：A146、（2015年真题）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质量鉴定报告

D.施工合同

【答案】：D147、建筑工程一切险自()起开始生效。

A.工程开工之日

B.工程用料卸放于工地之日

C.工程动土之日

D.A和B先发生之日；

【答案】：D148、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，将处（）有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.3年以下

B.3年以上5年以下

C.5年以下

D.5年以上

【答案】：C149、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。

A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡

B.未按照节能设计进行施工

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测

D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重

【答案】：A150、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）

A.重要设备、材科等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

B.施工单间合同估算价在400万元以上

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上

【答案】：B151、（2021年第2批真题）关于诉讼时效的说法，正确的是()。

A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

【答案】：B152、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％

【答案】：B153、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A.为职工办理了意外伤害保险

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入

D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

【答案】：B154、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

【答案】：A155、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：A156、关于质证，下列说法正确的是（）。

A.证据应当在法庭上出示，由法官和提出一方当事人质证

B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，不得在公开开庭时出示，因此无需质证

C.当事人有权要求对方当事人出示证据的原件或者原物

D.证人之间不得进行对质

【答案】：C157、企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。

A.县级以上地方人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门

B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

【答案】：A158、【2018年真题】建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

【答案】：A159、关于借款合同还款期限和利率，说法正确的是（）。

A.借款人不能在还款期限届满前向贷款人申请展期

B.办理贷款业务的金融机构贷款的利率，不受中国人民银行规定的贷款利率的上下限限制

C.出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率5倍的除外

D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

【答案】：D160、关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程

C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修

【答案】：A161、下列事项中，能够申请行政复议的是（）。

A.行政处分决定

B.质量纠纷调解

C.造价指导信息发布

D.招标投诉处理

【答案】：D162、因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，下列错误的说法是（）。

A.买受人可以拒绝接受标的物

B.买受人可以解除合同

C.买受人拒收的，标的物毁损的风险由出卖人承担

D.买受人可以决绝接受标的物，但是不得解除合同

【答案】：D163、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】：B164、（2021年真题第1批）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

【答案】：B165、根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】：C166、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.必要的基础设施和公共服务设施

C.自然保护区

D.历史建筑

【答案】：B167、以下关于安全事故调查的说法中正确的是（）。

A.较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查

B.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查

C.未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.事故调查组应当自事故发生之日起15日内提交事故调查报告

【答案】：C168、关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

【答案】：C169、根据法律规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A.买卖合同生效

B.转移登记

C.双方达成一致

D.买方占有

【答案】：D170、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。

A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持

B.关于垫资的约定无效

C.约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效

D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持

【答案】：A171、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人承担无过错责任

B.因承包人过错造成质量缺陷，发包人可以直接减少支付工程价款

C.因发包人指定购买的材料不符合强制性标准，承包人未进行检验投入使用，造成的质量缺陷，发包人应承担过错责任

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】：C172、氧化塘多采用（）结构。

A.钢筋混凝土

B.砖砌

C.土膜

D.钢

【答案】：C173、（2018年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

【答案】：D174、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现()。

A.立即吊销其注册建造师证书

B.立即注销其建造师资格证书

C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

D.处以1万元罚款

【答案】：C175、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让

B.抵押

C.出资入股

D.投保火灾险

【答案】：D176、关于建设工程总分包责任说法正确的是（）。

A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任

B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任

C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任

D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任

【答案】：A177、对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。

A.施工单位的项目负责人

B.施工单位的项目负责人和技术负责人

C.施工单位的项目负责人和总监理工程师

D.施工单位的技术负责人和总监理工程师

【答案】：D178、定金合同从（）之时生效。

A.双方当事人签字

B.合同备案

C.定金实际交付

D.主合同成立

【答案】：C179、（2016年真题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是()。

A.同级财政部门

B.发包人

C.总承包人

D.同级审计部门

【答案】：A180、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。

A.拟制交付

B.简易交付

C.占有改定

D.现实交付

【答案】：B181、依据《招标投标法》，下列关于招标代理的说法中正确的是（）。

A.建设工程招标必须委托招标代理机构进行

B.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理并提供相关服务的社会中介组织

D.招标代理机构全权负责受托项目的招标、评标事宜

【答案】：C182、关于建设工程联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标

B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

【答案】：C183、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：C184、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。

A.使用权

B.收益权

C.地役权

D.抵押权

【答案】：D185、（2014年真题）下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是()。

A.质量检测站

B.项目咨询单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】：C186、某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，AB双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

【答案】：B187、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】：B188、2007年11月23日，张某参加了二级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书，并于2016年04月25日申请注册成功，根据有关规定，张某初始注册有效期应当截止到()。

A.2019年11月23日

B.2017年4月24日

C.2018年11月23日

D.2019年4月25日

【答案】：D189、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙任务应当裁定合同有效，则仲裁庭应当（）

A.按甲的意见作出裁决

B.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决

C.按乙和丙的意见作出裁决

D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决

【答案】：C190、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任的是（）。

A.企业职工

B.用人单位代表

C.工会代表

D.劳动行政主管部门代表

【答案】：C191、《安全生产许可证条例》规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

【答案】：D192、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的有效时间为()年。

A.2

B.3

C.5

D.1

【答案】：D193、某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。

A.责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款

B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款

C.依法承担地下管线损害相应的赔偿责任

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

【答案】：D194、（2019年真题）人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

【答案】：D195、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

【答案】：D196、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为()。

A.监理单位

B.银行

C.建设单位

D.施工企业

【答案】：B197、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是（）

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

【答案】：D198、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

【答案】：B199、下列关于无权代理人订立的合同的说法，正确的是（）。

A.行为人没有代理权，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人发生效力

B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起6个月内予以追认

C.行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利

D.撤销应当请求人民法院或者仲裁机构予以撤销

【答案】：C200、下列属于货运合同中承运人的权利义务是（）。

A.托运人违反包装的规定的，承运人应当重新进行包装

B.托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外

C.承运人应当按照最便捷的运输路线，将货物运输到约定地点

D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以请求支付运费

【答案】：B201、建设单位应当在工程竣工验收后（）内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A.15日内

B.30日内

C.3个月内

D.6个月内

【答案】：D202、下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是（）。

A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师

B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%

C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

【答案】：C203、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

【答案】：C204、合议庭审理的案件，裁决按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记录笔录。仲裁庭不能形成多数意见时（）。

A.裁决应当按照首席仲裁员的意见作出

B.裁决应当由仲裁委员会主席决定

C.需要仲裁委员会主席参与共同决定

D.仲裁庭暂时休庭，一周后重新开庭裁决

【答案】：A205、甲是某产品的专利权人，乙于2011年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2012年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列选项正确的是（）。

A.200万元

B.250万元

C.300万元

D.500万元

【答案】：A206、（2021年第1批真题）未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说