工程总包合同范本_第1页
工程总包合同范本_第2页
工程总包合同范本_第3页
工程总包合同范本_第4页
工程总包合同范本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页工程总包合同范本工程总包合同合同编号：【合同编号】甲方：【甲方全称】地址：【甲方地址】邮编：【甲方邮编】电话：【甲方电话】法定代表人：【甲方法定代表人】委托代理人：【甲方委托代理人】身份证号码：【甲方身份证号码】乙方：【乙方全称】地址：【乙方地址】邮编：【乙方邮编】电话：【乙方电话】法定代表人：【乙方法定代表人】委托代理人：【乙方委托代理人】身份证号码：【乙方身份证号码】经双方协商同意，甲方将某项工程项目委托乙方进行总包。甲乙双方本着平等互利的原则达成如下协议，并同意承担下列义务和责任：一、工程项目简介1.工程项目名称：【工程项目名称】。2.工程项目地点：【工程项目地点】。3.工程项目概述：【工程项目概述】。二、工程总包范围1.乙方承诺按照规定的质量标准、工期和合理成本完成甲方委托的工程项目。2.工程总包范围包括但不限于【具体工程范围】。三、工程规划与设计1.甲方负责提供工程规划与设计方案，并保证其准确性和合法性。2.乙方应按照甲方提供的规划与设计方案进行施工，并在施工前向甲方提出任何合理的修改建议。3.如因甲方提供的规划与设计方案存在错误导致工程施工问题，乙方有权要求甲方承担相应责任。四、工程费用1.工程总包价款为【工程总包价款】，包含了所有工程项目完成所需的费用。2.工程款由甲方按照工程进度支付给乙方。3.乙方应向甲方提供详细的工程费用清单，并保证费用的合理性和合法性。4.如发生工程费用超支的情况，乙方应提前告知甲方，并经过双方协商确定额外支付的金额和方式。五、工期与进度1.工程项目完成时间为【工程项目完成时间】，乙方应按照合同约定的工期完成工程项目。2.工期延误的责任由乙方承担，甲方有权要求乙方采取相应措施加快工程进度。3.如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方因此遭受的合理费用损失。六、质量保证1.乙方应按照相关标准进行工程施工，保证工程质量符合规定。2.工程竣工验收合格后，由甲方颁发工程质量保证书，并对工程质量负责。3.在工程质量保期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复，修复费用由乙方承担。七、违约责任1.任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金。违约金的具体金额由双方协商确定。2.如一方违约导致对方遭受损失，违约方应向对方赔偿相应损失。八、保密条款1.双方应保守工程项目相关的商业秘密和技术资料，不得向第三方泄露。2.双方在合同履行过程中接触到的商业秘密和技术资料，不得擅自使用或转让给第三方。九、争议解决1.因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.若协商不成，双方同意提交【仲裁机构】进行仲裁，仲裁裁决是终局的。十、其他条款1.本合同自双方签署之日起生效，有效期【合同有效期】，期满自动终止。2.本合同一式两份，甲方与乙方各持一份，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论