(复杂版)建设工程施工合同补充协议范本_第1页
(复杂版)建设工程施工合同补充协议范本_第2页
(复杂版)建设工程施工合同补充协议范本_第3页
(复杂版)建设工程施工合同补充协议范本_第4页
(复杂版)建设工程施工合同补充协议范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同补充协议甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________第一条原合同内容的变更1.1原合同第X条关于施工工期的约定,现变更为:乙方应在不影响工程质量的前提下,确保工程于____年__月__日前完工。1.2原合同第Y条关于工程款的支付方式,现变更为:乙方在工程进度达到__%时,甲方支付合同总价的__%。第二条工程质量与技术要求2.1乙方应严格按照国家相关法律法规、技术规范和原合同约定的质量标准进行施工。2.2乙方应采用先进的技术和工艺,确保工程质量和安全,并承担因技术问题导致的工程质量责任。第三条工程变更与签证3.1若甲方在施工过程中提出变更要求,乙方应积极配合,并根据变更情况调整施工方案。3.2甲方对乙方的工程变更签证,应明确变更内容、工程量及费用。签证经双方确认后,作为合同价款调整的依据。第四条工程保修4.1乙方应按照国家相关法律法规和原合同约定,对施工的工程实行质量保修。4.2保修期内,如发生工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后__小时内到达现场进行维修。第五条违约责任5.1双方应严格遵守本补充协议的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付合同总价__%的违约金。5.2乙方未按约定工期完工的,每逾期一天,应向甲方支付合同总价__‰的违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条补充协议的效力7.1本补充协议与原合同具有同等法律效力,如本补充协议与原合同内容不一致的,以本补充协议为准。7.2本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效,本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________附件:1.工程变更签证单2.工程质量保修单3.工程进度支付申请表=====本合同更广泛的场景,特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款:1.国际工程项目增加条款:货币与汇率:约定合同使用的货币种类,以及汇率波动超过一定比例时的调整机制。法律适用与争议解决:明确适用哪国法律,以及国际仲裁机构的选定。进口关税与税金:对于进口材料和设备,明确关税和税金的责任归属。2.高风险地区工程项目增加条款:安全风险基金:设立专项基金,用于应对恐怖袭击、政治动荡等非正常风险。保险条款:要求乙方购买额外的工程保险,覆盖特殊风险。紧急撤离计划:制定详细的紧急撤离计划和程序,确保人员安全。3.环保要求严格的工程项目增加条款:环保标准:明确环保标准和要求,以及违反环保规定的处罚措施。废物处理:详细规定施工过程中产生的废物处理方法,以及费用承担。环保监测:约定环保监测的频率和方式,以及不符合环保要求的整改措施。4.技术创新型工程项目增加条款:技术专利使用:明确乙方使用的技术是否涉及专利,以及专利使用费的支付方式。技术更新与培训:约定施工过程中技术更新后的处理方式,以及甲方对乙方的技术培训要求。研发成果归属:对于施工过程中产生的研发成果,明确归属权和分享机制。5.政府投资工程项目增加条款:政策变动风险:明确政府政策变动对工程影响的责任归属和应对措施。审计与合规:约定政府审计的要求,以及乙方合规的义务。公共利益优先:约定在公共利益需要时,甲方的优先权和乙方的配合义务。附件列表及要求说明:1.工程变更签证单要求:详细记录所有工程变更的内容、原因、影响和费用,双方签字确认。2.工程质量保修单要求:明确保修期限、保修范围、保修责任和保修响应时间。3.工程进度支付申请表要求:记录每次支付申请的工程进度、完成情况、支付金额和支付时间。4.材料与设备清单要求:详细列出所有材料和设备,包括规格、型号、数量和品牌。5.施工图纸与技术规范要求:包含所有施工阶段的图纸和技术规范,以及必要的修改和更新记录。6.安全生产责任书要求:明确安全生产的责任人、安全生产措施和应急预案。7.环境保护责任书要求:详细说明环境保护的措施、标准和乙方应承担的责任。实际操作过程中的问题及解决办法:1.工程变更频繁导致成本增加解决办法:建立严格的变更审批流程,对非必要变更进行限制,并对频繁变更导致的额外成本进行合理分摊。2.工程质量不符合约定标准解决办法:加强施工过程中的质量监督和验收,对不合格工程进行整改,直至满足合同要求。3.工程进度延误解决办法:制定详细的进度计划,并定期跟踪进度,对延误原因进行分析,采取相应的赶工措施。4.合同条款解释存在分歧解决办法:在合同中设立专门的条款解释机制,如无法解决,可寻求专业第三方机构进行调解。5.乙方资金流转困难解决办法:建立合理的支付周期和支付条件,确保乙方资金流转顺畅,同时要求乙方提供资金流转保证。6.不可抗力因素影响工程解决办法:在合同中明确不可抗力因素的定义和应对措施,如延期、费用分摊等。7.环境保护要求不达标解决办法:加强环保监管,确保乙方按照合同要求采取环保措施,对不达标情况及时整改。实际操作过程中的问题及解决办法(续):8.技术更新与创新的适应问题解决办法:合同中应包含技术更新的条款,明确技术更新的审批流程、成本分担和工期调整等事项。9.政府政策或法规的变化解决办法:合同中应包含政策变动条款,规定在政策变动时的合同调整机制,以及由此产生的额外成本的分担方式。10.人力资源的稳定性解决办法:合同中应规定乙方在人力资源方面的保证措施,如人员流失时的补充方案,以及确保关键岗位人员稳定性的措施。11.材料供应的不确定性解决办法:合同中应包含材料供应的条款,明确材料供应的责任方,以及在材料短缺或价格波动时的应对措施。12.安全生产事故的处理解决办法:合同中应明确安全生产事故的责任划分、事故处理流程和赔偿机制,以及事故调查和报告的要求。13.知识产权的保护解决办法:合同中应包含知识产权保护条款,明确施工过程中产生的知识产权归属,以及使用和分享机制。14.合同的终止和解除解决办法:合同中应详细规定合同的终止和解除条件,以及相应的法律后果和赔偿条款。15.信息安全和保密解决办法:合同中应包含信息安全和保密条款,规定双方在合同执行过程中对敏感信息的保护措施和违约责任。16.沟通和协调机制解决办法:合同中应建立有效的沟通和协调机制,包括定期的会议、报告和沟通渠道,以避免误解和冲突。17.争议的预防和解决解决办法:合同中应包含争议预防和解决条款,如设立争议解决委员会,或约定采用调解、仲裁等非诉讼方式解决争议。18.合同的修改和补充解决办法:合同中应规定修改和补充合同的条件和程序,确保任何修改和补充都有明确的书面记录,并由双方签字确认。19.履约保证和担保解决办法:合同中应包含履约保证条款,如要求乙方提供履约保证金或第三方担保,以增加合同的执行保障。20.文化和语言差异解决办法:对于国际

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论