工程索赔挂账协议书

工程索赔挂账协议书本工程索赔挂账协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于【日期】签订：甲方（索赔方）：【甲方全称】乙方（被索赔方）：【乙方全称】鉴于：1.甲方与乙方于【签订日期】签订了《【工程名称】施工合同》（以下简称“施工合同”），合同编号为：【合同编号】。2.在施工合同履行过程中，由于【具体原因】，甲方遭受了实际损失，根据施工合同的约定，甲方有权向乙方提出索赔。3.甲方已按照施工合同的约定，向乙方提交了详细的索赔报告，索赔金额为人民币【金额】元（大写：【金额大写】元整）。4.乙方经过审核，确认甲方的索赔请求符合施工合同的约定，同意按照甲方的索赔报告进行处理。双方经友好协商，就甲方索赔款项的支付方式及期限达成如下协议：第一条挂账金额1.1乙方同意将甲方索赔款项人民币【金额】元（大写：【金额大写】元整）挂账处理。1.2挂账金额包括但不限于甲方因施工合同履行过程中发生的直接损失、间接损失、预期利润、违约金、利息、索赔费用等。第二条挂账期限2.1挂账期限为【期限】个月，自本协议签订之日起计算。2.2挂账期限内，乙方应按照本协议约定的方式支付挂账款项。第三条挂账款项的支付方式3.1乙方应在本协议签订后【支付期限】个工作日内，向甲方支付挂账款项的【支付比例】%。3.2乙方应在本协议签订后【支付期限】个月内，按照【支付计划】向甲方支付剩余的挂账款项。3.3乙方应按照本协议约定的支付方式，按时足额支付挂账款项。如有逾期支付，乙方应按照逾期支付金额的【逾期利率】%向甲方支付逾期利息。第四条违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。4.2甲方有权根据施工合同的约定，向乙方追究因违约而产生的其他责任。第五条争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向【甲方所在地】人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：【甲方全称】乙方（盖章）：【乙方全称】签订日期：【签订日期】签订地点：【签订地点】请注意，以上内容仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。工程索赔挂账协议书目录一、总则二、定义与术语三、挂账金额四、挂账期限五、挂账款项的支付方式六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件一、总则1.1本工程索赔挂账协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于【日期】签订：甲方（索赔方）：【甲方全称】乙方（被索赔方）：【乙方全称】1.2本协议旨在规范甲乙双方在工程索赔过程中的权利义务关系，确保索赔款项的支付与挂账事宜得到妥善处理。二、定义与术语2.1“施工合同”指甲方与乙方于【签订日期】签订的《【工程名称】施工合同》，合同编号为：【合同编号】。2.2“索赔款项”指甲方根据施工合同的约定向乙方提出的索赔金额，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利润、违约金、利息、索赔费用等。2.3“挂账”指甲方将索赔款项记录在乙方名下，作为待支付款项。三、挂账金额3.1乙方同意将甲方索赔款项人民币【金额】元（大写：【金额大写】元整）挂账处理。3.2挂账金额包括但不限于甲方因施工合同履行过程中发生的直接损失、间接损失、预期利润、违约金、利息、索赔费用等。四、挂账期限4.1挂账期限为【期限】个月，自本协议签订之日起计算。4.2挂账期限内，乙方应按照本协议约定的方式支付挂账款项。五、挂账款项的支付方式5.1乙方应在本协议签订后【支付期限】个工作日内，向甲方支付挂账款项的【支付比例】%。5.2乙方应在本协议签订后【支付期限】个月内，按照【支付计划】向甲方支付剩余的挂账款项。5.3乙方应按照本协议约定的支付方式，按时足额支付挂账款项。如有逾期支付，乙方应按照逾期支付金额的【逾期利率】%向甲方支付逾期利息。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。6.2甲方有权根据施工合同的约定，向乙方追究因违约而产生的其他责任。七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向【甲方所在地】人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。九、附件附件一：《工程索赔报告》附件二：《支付计划》甲方（盖章）：【甲方全称】乙方（盖章）：【乙方全称】签订日期：【签订日期】签订地点：【签订地点】请注意，以上内容仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.工程索赔报告2.支付计划法律名词及解释：1.施工合同：指甲方与乙方之间签订的关于工程建设的合同，约定了工程的建设内容、质量、工期、价款等条款。2.索赔：指甲方根据施工合同的约定，向乙方提出的因工程履行过程中的违约或损失而要求的经济补偿。3.挂账：指甲方将索赔款项记录在乙方名下，作为待支付款项。4.违约责任：指一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失时，应承担的法律责任。5.争议解决：指甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.乙方未按时支付挂账款项：解决办法为按照合同约定，向乙方发出书面催款通知，要求其在指定期限内支付。如乙方仍未支付，可依据合同约定向法院提起诉讼，要求乙方支付挂账款项及逾期利息。2.甲方提供的索赔报告不完整或不合理：解决办法为要求甲方补充完整索赔报告，或对不合理的部分进行修改。如甲方拒不修改，乙方有权拒绝支付相应部分的索赔款项。3.双方对合同条款的理解发生争议：解决办法为首先通过友好协商解决，如协商不成，可提交给专业的仲裁机构进行仲裁，或向法院提起诉讼。4.合同签订后，法律法规发生变化：解决办法为根据新的法律法规，对合同内容进行相应调整，以确保合同的合法性和有效性。适用场景：本合同适用于以下场