路桥建设工程承包合同合集3篇

路桥建设工程承包合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。发包方：****(以下称甲方)承包方：****(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：****2.工程地点：****3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计**份平方米。4.承包内容：****5.建筑安装工程造价：共计人民币**份元。6.工程价款和费用的结算依据和付款方法：(1)***********(2)***********7.工程开工日期：***年**月**日8.工程竣工日期：***年**月**日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：(1)***********(2)***********11.乙方主要义务(1)***********(2)***********12.违约责任：(1)甲方因自己缘由延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额**‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价**‰计算违约金。(3)甲方未按商定的时间和要求供应原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方缘由致使建设工程质量不符合商定，造成人身和财产损害的，承包人应当担当损害赔偿责任。13.本合同附件：共**份14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方：****(盖章)法定代表人(签字)：****承包方：****(盖章)法定代表人(签字)：****签约日期：***年**月**日路桥建设工程承包合同(第二篇)路桥建设工程承包合同摘要：本合同由甲方（承包商）和乙方（业主）共同订立，旨在约定双方在路桥建设工程承包合作中的权利与义务。双方应遵守合同的约定，积极配合，保持良好的合作关系。合同编号：【合同编号】签订日期：【签订日期】甲方（承包商）：单位名称：地址：联系人：电话：乙方（业主）：单位名称：地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就以下条款达成一致：第一条项目概况1.1乙方授权甲方进行路桥建设工程的承包，并提供必要的施工信息与文件。1.2工程名称：【工程名称】1.3工程地点：【工程地点】1.4工程范围：【工程范围】1.5工期：【工期】第二条工程价格及支付方式2.1工程总价款：【总价款】人民币，大写：【大写金额】。2.2工程款项支付方式：【支付方式】。2.3工程款项支付时间及方式：【支付时间及方式】。第三条性能保证3.1甲方承诺按照约定的技术规范和标准进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规和工程规范的要求。3.2工程质量保修期：【保修期】。第四条材料与设备4.1甲方应按照合同约定的技术要求、数量和质量标准采购所需材料和设备。4.2材料和设备的验收标准：【验收标准】。4.3材料和设备的采购方式及付款方式：【采购方式及付款方式】。第五条不可抗力5.1不可抗力事件指合同签订后出现的、不可预见的、不可避免的、不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府法律法规变动等。5.2发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并协商解决办法。第六条违约责任6.1如因甲方违约造成乙方损失的，甲方应承担相应赔偿责任。6.2如因乙方违约造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。第七条保密条款7.1双方在履行合同过程中涉及的商业秘密及技术资料应互相保密，未经一方同意，不得向外泄露或使用。7.2合同解除后，双方仍应履行保密义务。第八条合同解除与终止8.1除非双方一致同意，否则不得解除合同。8.2发生下列情形之一时，任一方有权解除合同：（1）对方违约或不能按时履约；（2）经协商无法达成其他解决办法。8.3合同解除后，乙方有权收回已支付的合理费用。第九条争议解决9.1如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任一方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同生效10.1本合同自双方盖章之日起生效，并取代双方先前的一切口头或书面约定。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（承包商）：单位名称：法定代表人签字：________________日期：_________________乙方（业主）：单位名称：法定代表人签字：________________日期：_________________路桥建设工程承包合同(第三篇)路桥建设工程承包合同甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】电话：【乙方联系电话】鉴于甲方拟在【工程地点】进行路桥建设工程，乙方具备相关资质和经验，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同旨在明确双方在路桥建设工程承包过程中的权益、义务、责任和付款方式等事项，确保项目顺利进行。第二条工程内容1.甲方委托乙方进行【工程内容】的设计、施工和交付。具体工程范围详见附件【工程范围说明】。第三条工期要求1.乙方必须在【合同签订之日起】开始工程，并在【具体截止日期】前完成全部工程交付。第四条技术要求1.乙方承诺按照国家相关标准和法律法规要求，通过合法和科学的方法进行工程设计和施工，确保工程质量符合相关标准。第五条付款方式1.根据工程进度和质量评定结果，甲方按【付款方式】向乙方支付相应款项。具体金额和支付时间详见附件【付款明细表】。第六条违约责任1.若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决1.对于因本合同而引起的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可提请所在地法院裁决。第八条合同变更1.任何一方在项目实施过程中，如有需要进行合同变更的情况，应经双方书面协商一致，并签署补充协议。第九条合同解除1.任何