2024年（实用）加工承揽合同篇

第页2024年（实用）加工承揽合同篇加工承揽合同1

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

经过甲乙双方友好协商，就本工程复合实木门(含门套)、实木防火门(含门套)供应及售后服务，达成如下一样看法，特订立本合同。

1工程概况

1.1工程名称：

1.2建设地点：

1合同内容

1.1本合同包含内容：本工程实木门、实木防火门供应及售后服务、确保竣工验收通过。

1.2工程质量标准：

1.2.1质量目标：确保“泰山杯”要求

1.2.2合格率：壹次报验合格率需达到100%

1.2.3优良率：壹次报验优良率需达到95%

1.2.4质量要求：达不到“泰山杯”标准时，按结算总价5.00%进行违约处理。

2工期

2.1工期：自接到甲方书面通知的开工令后50日内将木门加工制作完毕并依据总包商要求运至工地现场安装完毕。(乙方依据现场状况自行进行实测实量，以保证木门下料尺寸、数量等数据的精确性)。

2.2木门进场、安装时间：以甲方书面通知为准。

2.3拖延工期惩罚：乙方每拖延壹天按结算总价1.00%进行惩罚。

3技术要求：

4.1必需严格根据图集L92J601(木门)、L92J606(防火门)中规定制作加工,并严格执行国家相关工艺标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)、《木结构工程施工及验收规范》(GB14101-93)的规定等。

4.2实木复合门、实木防火门的技术要求及检验标准：详见招标文件之要求。

4.3乙方必需保证向甲方供应满意上述质量要求的产品，且安装后应为符合国家规范规定的成品门，否则按如下方法处理：

4.3.1甲方可以拒收此货物，否则执行下条：

4.3.2甲方有权随意处理，且乙方要担当相应的处理费用。

4.4乙方需供应的技术文字资料：产品合格证、质量检测报告、其他山东省、聊城市建设主管部门规定的资料以及满意“泰山杯”竣工验收要求的资料。

4经济条款

4.1承包方式：包工包料、包工期、包质量。

4.2合同范围及综合单价包含内容：包工包料成活价。产品供应到聊城供电公司电力生产中心工程项目经理部指定的工地现场并进行成品门的安装等全部工序和成品爱护直至竣工验收合格。

4.2.1工艺复合实木门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：

1、工艺复合实门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应以及安装(每套门配门锁一把、三幅可调合页、专用地吸、双开门配插销、大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)2、其他相关费用：成品爱护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。

4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用。

4.2.2实木防火门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：

1、防火实木门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应及安装(门锁、可调合页、专用地吸、双开门配插销、闭门器及大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)

2、其他相关费用：成品爱护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程

3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。

4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用、当地消防备案以及消防验收费用。

4.3合同总价：暂估壹佰陆拾万元;(综合单价详见合同附件，其中木门明细及数量为暂估)

4.4工程量结算原则：依据安装好以后的门的实际“樘”数进行结算。

4.5工程款支付：

4.5.1预付款：20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款。

4.5.2进度款1：木门门套、防火门门套全部进场后7天内支付合同总价的30%。

4.5.3进度款2：门扇进场且木门(防火门)全部安装完毕经甲方验收合格以后7天内支付至合同总价的70%。

4.5.4进度款3：竣工验收且同业主竣工结算完成后付款至合同总价的95%。

4.5.5保修金：余款5%作为质量保修金，在无任何质量问题的状况下贰年后一月内一次性无息付清。(质保期为2年)

4.5.6发票：每批付款前，乙方必需向甲方供应有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

5工地代表

5.1乙方驻工地代表：

联系人：联系电话：

甲方责任：

5.1.1主动协作乙方工作，对乙方供应的材料安排进行复核。

5.1.2帮助乙方同其他相关工种队伍的协作。

5.1.3依据双方约定的质量标准及设计要求进行现场验收。

5.2乙方责任：

5.2.1依据双方约定的标准，保质保量按期完成。

5.2.2派驻现场代表，对现场门洞口尺寸进行实测实量，对门的数量进行统计，以保证成品的精确性。

5.2.3负责木门的安装工作并确保竣工验收通过。

5.2.4门扇弯曲、开胶、起鼓、变形等内在质量问题以及破损、观感等外观质量问题由乙方负全部责任，若发生以上任何一种质量问题，乙方必需无条件、无偿重新更换产品且甲方有权将由此造成的损失在乙方结算款中扣除此费用。

5.2.5依据合同工期约定，对影响工期的因素以书面形式提前通知甲方，但必需给甲方足够的'处理时间。

5.2.6乙方车辆进出工地，必需保证施工人员及他人的平安，否则，由此造成的一切平安、经济责任及损失，皆由乙方负责。

5.2.7乙方出厂产品应有：商标、名称、型号、规格、制造厂名称、出厂日期、合格证等标记。

5.2.8依据4.4要求供应合格的文字资料。

6平安施工

7.1乙方应根据当地有关规定做好平安教化工作，执行甲方现场管理规定。乙方人员进入施工现场必需佩戴平安帽。乙方必需保证其工作人员及他人的平安，否则，由此造成的一切平安、经济责任及损失，皆由乙方负责。

7.2乙方进出场车辆必需谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应主动实行有效措施，防止损失扩大，并担当全部责任。

7.3乙方车辆进出甲方工地，必需听从甲方的现场和平安保卫要求，如不听从，一切责任乙方自负。且甲方有权依据项目部相关管理制度对乙方进行惩罚。

7.4乙方车辆出场时不得私自运输甲方现场物资出场，一经发觉视为偷窃，根据“偷一罚十”的原则进行惩罚。

7.5货物卸车至甲方指定位置，应摆放整齐。如放至室外则应实行防雨、防晒、防潮等措施。

7其他

7.1招标文件及乙方的全部投标资料皆为本合同不行分割的组成部分，与本合同有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，由双方协商解决。

7.3本合同如有纠纷，双方同意向合同签订地(聊城市)人民法院起诉。

7.4本合同一式陆份，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

7.5本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效。

7.6合同有效期：双方盖章签字完成后生效，至甲方支付完全部合同价款后失效。

甲方：

单位名称：(盖章)

代表：(签字)

签订日期：年月日

乙方：

单位名称：

代表：

联系电话：

开户银行：

帐号：

收款人全称：

签订日期：

(盖章)年月日

(签字)

加工承揽合同2

订做方（以下简称需方）：

承揽方（以下简称供方）：

订做方托付承揽方加工25米箱梁芯模模板，依据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：

（此合同单价为税前价）

品名规格数量单位重量（吨）单价元/吨价款（元）备注

箱梁芯模25米正交2套11700077000约计重量总计总金额（大写）柒万柒仟元整

二、技术资料供应方法：

需方供应标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；

三、质量要求：

供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并协作甲方的监督检查；

四、交货地点：

供方厂内验收交货；

五、交货时间：

合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，其次套芯模10月13日交货。

六、计量方式：

需方以标的物加工过磅重量进行结算；

七、结算方式：

合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。

八、标的.物全部权

自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方全部。

九、运输方式及到达站和费用负担：

汽运，施工现场，供方帮助配货，供方担当运输费用.工地卸车及其它费用由需方担当。

十、本合同解除的条件：

合同执行完毕或未付材料预付款。

十一、违约责任：

由违约方负责；

十二、解决合同纠纷的方式：

协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；

十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。

本合同传真件同样有效。

十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

订做方：

承揽方：

单位：

单位：

法定代理人：

法定代理人：

托付代理人：

托付代理人：

电话：

电话：

开户行：

户名：

帐号：

卡号：

邮编：

邮编：

签订时间：

加工承揽合同3

甲方：_______

法定代表人：_______

乙方：_______

身份证号：_______

鉴于：

乙方在甲方任职过程中，甲方向乙方供应的任何非公开的、专有的和具有保密资料及信息(含甲方产品加工等信息)，属于本合同协议保密的内容。

乙方应担当严格的保密义务。

风险提示：用人单位有权实行措施爱护商业隐私，但在订立保密协议时应留意不能侵扰劳动者的`合法权利——劳动者有择业的自由，但在行使权利时同样不得损害用人单位的商业隐私。

保密协议跟其它协议一样，首先必需遵循公允、同等原则，才具有法律效力，否则该协议无效。

双方就以上保密内容达成如下协议：

第一条隐私信息

本协议所称隐私信息包括：技术信息、专有技术、经营信息和甲方公司中列为绝密、机级的各项文件。

乙方对此商业隐私担当保密义务。

其次条保密期限及费用

风险提示：许多企业通常约定保密期限为任职期间及离职后2至3年，这样的约定会给员工造成误会——即离职后过了2至3年后，可公开或运用商业隐私了，这样的约定是不行取的。

因此，企业应区分约定，对商业隐私的保密期限应约定保密期限做为“直至该保密信息通过正常途径进入公知领域”为止，而不做详细的年限约定;对于一般的保密信息宜约定2年或3年保密期限。

双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起至双方劳动关系终止或解除后_______年内有效。

在保密期限内甲方要给乙方肯定的保密费用。

第三条乙方的义务和责任

1、乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本托付方的保密规定;

2、乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息;

3、乙方不得利用所驾驭的商业隐私牟取私利。

第四条违约责任

风险提示：依据民法典规定，除了员工违反培训服务期约定或违反竞业限制义务两种情形之外，企业不得与员工约定由员工担当违约金的条款。

因此，保密协议中不得约定员工泄露企业商业隐私时应当支付违约金，只能要求员工赔偿由此给企业造成的损失。

乙方违反协议，造成甲方重大经济损失，应赔偿甲方所受全部损失，并按甲方有关制度处理;并支付甲方违约金____元。

第五条争议解决

1、因履行本协议发生的劳动争议，双方应以协商为主，假如无法协商解决，则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2、任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第六条其他

协议双方签字生效;未尽事宜由双方另行具文，与本合同书具有同等效力。

甲方(盖章)：

_____年_____月_____日

乙方(签字)：

_____年_____月_____日

加工承揽合同4

原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

居处地：_________________市__________镇__________路恳求事项：_________________

1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止根据年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

3本案全部诉讼费用由被告担当。事实和理由：_________________

原告与被告常常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告根据被告的要求多次向被告供应汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告起先就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告挚友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告挚友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次接着向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应刚好依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为明显严峻损害了原告的合法权益。为了维护原告的'合法权益。依据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，恳求法院依法判决。

此致

__________市人民法院

具状人：_________________

_____年____月____日

加工承揽合同5

甲方：

法定代表人：_____________

乙方：

代理人：_________________

甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民终字第____号）达成如下和解协议：

1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的托付授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。

2、甲方确定对该案撤回上诉，为弥补甲方的'损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币元，甲方向乙方出具相关收款发票。

3、双方无其它经济纠纷。

4、本协议自双方签字后生效。

甲方：

法定代表人：____________________

乙方：

代理人：________________________

__________年_______月_______日

加工承揽合同6

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

联系电话：

乙方（承揽方）：

代理人：

地址：

联系电话：

甲、乙双方本着同等合作、互惠互得的原则，依据《民法典》和其他相关法规的.规定，就___________（地点）玻璃供需问题，经双方友好协商，一样同意签订以下加工合同，详细条款如下：

一、品种、规格、数量、单价：

玻璃品种：___________，规格：___________，数量：___________，单价：___________。

交货地点：

运输方式、费用：

1）由乙方负责送货，运输费用由乙方担当.玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责.

2）产品必需按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编统一贴在白玻面，以便区分。

二、交货期：

合同签定后，乙方收到甲方订单后十日内供货，补片玻璃应在七日内完成。

三、验收方式：

1）玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发觉有不符合下单尺寸的产品应以刚好予以检验，若有异议应在三日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。

2）_________玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准.

六、结算及付款方式：

甲方依据玻璃保修期给乙方一张远期支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并供应发票给甲方。

七、违约责任：

1）双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付3%作为违约金.

2）如产品质量达不到设计要求，乙方应担当一切责任和经济损失。

八、其他：

本合同未尽事宜，由双方协商解决，合同争议双方均有权提起诉讼。

九、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。

十、保质期及保修

1、保质期为二年（验收之日起）

2、执行本项目保修期，在保修期内发觉玻璃质量问题，乙方无偿更换，执行保修内产品所附有的责任。

甲方：

代表：

账号：

户行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

账号：

户行：

___________年___月___日

加工承揽合同7

定作方：xx（简称甲方）

营业执照号码：xxx

承揽方：xx（简称乙方）

营业执照号码：xxx

依据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一样，订立下列条款，共同信守：

品名或项目

规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟佰拾万仟佰拾元角分

一、产品的质量、包装、加工方法：xxx

二、原材料的供应以及规格、数量、质量：xxx

三、履行的期限、地点和方式：xxx

四、验收标准和方法：xxx

五、结算方式：xxx

六、违约责任：除不行抗力的缘由外，任何一方不履行合同，都要担当违约责任。

1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值xx％或酬金总额xx％的违约金。

其余违约行为按《加工承揽合同条例》其次十一条的有关规定执行。

2．定作方的.违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方供应原材料的，偿付未履行部份价款总值xx％的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金xx％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》其次十二条的’有关规定执行。

七、双方约定的其它条款：xxx

八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

九、本合同执行中发生纠纷，双方应刚好协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。

十、本合同一式xx份，正本双方各执xx份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到xx年xx月xx日止。

十二、本合同签订日期：20xx年xx月xx日

定作方：xxx

代表：xx

开户银行：xx

帐号：xx

承揽方：xxx

代表：xx

开户银行：xx

帐号：xx

xx年xx月xx日

加工承揽合同8

建设单位（甲方）：福建明鑫机器人科技有限公司合同编号：GL-140619-MX-036

加工单位（乙方）：漳州市国立金属制品有限公司签订地点：漳州市

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为明确各自权利、义务关系，经双方协商一样订立本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：机器人构件

序号机台名称部件名称单位数量重量价格

1翻转机通用件机器人底座个3报价预估重量为3010kg,最终重量以过磅为准。含17％增值税，装车费；总价以过磅重量计算。

2机器人垫座个3

3夹具框架个6

4机座个6

5从动箱箱体个6

6箱体垫座过渡板个4

7机箱垫座个4

8气动翻转变位机主动箱箱体个2

9伺服翻转变位机伺服减速器箱体个2

备注：已方代早方叫车，运费甲方负责。

2、加工地点：漳州市北斗工业园

3、工程量：每批约5吨

4、合同内容：钢结构件制作。

5、承包方式：包工包料。

6、产品标准：合格

其次条合同价款

1、型钢及次构件加工费3310元/吨（不含检测费用）。

第三条双方职责

1、甲方应供应确认的.设计图给乙方；

2、乙方应按本合同约定及设计图纸设计要求按时、按质、按量完成加工制作工作；

3、乙方在制作过程中，必需接受甲方的质量平安监督。

4、甲方中途变更设计，应当以书面形式通知乙方，已加工的钢构件及现场损失由甲方负责。

5、甲方应按本合同约定的期限支付价款。

6、甲方应在结算前审核结算清单，如有争议，应刚好提出校对。

第四条加工材料供应

乙方包工包料，经双方确认材料结算单价如下

序号材料名称材质单价数量结算金额

1钢板过磅价Q2353670

依据下单时间钢材价格为准。

备注：以上构件材料厚度限制范围在:6mm为5.75mm左右,8mm为7.5mm左右,10mm为9.7mm左右,12mm为11.7mm左右,。

第五条验收与结算

1、本工程材料及加工费的核算方法：按材料过磅重量计重；

2、甲方到乙方厂内提货，乙方负责装车，甲方负责卸车运费甲方负责；

3、甲方在乙方制作过程中须要到乙方工厂监督或验收加工件时，乙方必需供应便利并帮助相关工作。在甲方验收过程中，如发觉质量问题，乙方必需按图纸及作相应更改。

第六条付款方式：

1、本月送货单送出的货，月底开票及对送货单送达后次月10号前结清全款。

2、若因其他缘由甲方无法提取材料，则甲方必需在乙方通知提取材料时间后15天内结清全部款项；甲方逾期付款乙方有权拥有该批材料并向甲方收取违约金（按合同总价的日1收取）。

第七条违约责任：现场安装时出现制作问题（安装尺寸等问题）由乙方负责返工、无法返工部分由乙方负责解决。

第八条其它

1、合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

2、双方约定，在履行合同过程中如产生争议，双方应协商解决。协商无效，任何一方可提请合同履行地所在人民法院解决。

3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。合同自双方签字盖章其次天收到预付款后生效，现场验收完成无出现加工质量问题后自动失效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

加工承揽合同9

甲方：_________

乙方：_________

甲乙双方经友好协商，就甲方托付乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口业务达成如下协议：

一、甲方托付乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口至_________业务，乙方接受甲方托付。

二、合同标的：_________

产品名称：_________

数量：_________

合同金额：_________

拟出运日期：_________

出运港：_________

到货港：_________

外方付款结算方式：_________

三、双方责任及义务：

(一)甲方职责：

1.负责与外商签订全部出口合同，并对合同的全部内容负责;

2.负责支配生产、出运、交货;

3.负责向乙方供应工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票;

4.担当业务的'全部费用及风险，保证按合同条款(合同标的)的全部内容执行，并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。

(二)乙方职责：

1.负责按甲方供应的合同内容对外签订出口合同;

2.供应出口货物商检、报关、出运和结汇等工作所需的单据;

3.负责出口结汇;

4.结汇后一周内，将货款转付甲方账户。

四、违约责任：

如因任何一方未履行本协议规定的责任而给对方造成的经济损失，由违约方担当。

五、甲方出具的担保函是本协议不行分割的一部分。

六、本协议一式两份，双方各执一份。

自签字之日起生效，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________

代表(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

加工承揽合同10

甲方（承租方）：____________

乙方（出租方）：____________

甲方因_______需求，租用乙方演出器材设备，依据《_____》的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一样，签订本合同。

第一条承揽甲方活动的项目

1、舞台搭建和舞美设计布置；

2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；

3、活动所需设备和物品的运输、装卸；

4、活动现场的录像。

其次条租赁设备概况

设备的名称：__________。

租赁用途：____________。

运用时间：_____年____月____日。

安装时间：_____年____月____日____时。

安装地点：___________________。

拆卸时间：_____年____月____日____时。

第三条租赁设备的运输与操作

租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方担当。

第四条租赁设备的运用及规定

1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理运用，甲方下达合理、合法的演出设备运用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。

2、乙方应依据演出的作息时间，合理支配设备的修理、保养(费用自负)，确保演出正常运用。

3、由甲方自身缘由造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。

4、甲方应当主动协作乙方整理场地，供应电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。

第五条平安与治安

1、甲方必需确保演出场地四周的平安保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的缘由除外)。

2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。

第六条合同金额及付款方式

1、合同总价款为人民币_______元（大写：人民币:________整）。

2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_________％，即人民币_______元（大写：人民币:_________整）。余额演出_______个工作日结清。

第七条双方责任

1、乙方不能执行甲方规定的'演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并担当相应的费用。

2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并担当相应的损失费用。

3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出并保证舞台坚实平安、音响演出效果。

4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。

第八条其他

1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采纳书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更部分为本合同不行分割的组成部分。

2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交_________委员会_____。

3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4、合同未尽事宜由双方协商解决。

甲方（签章）：____________

法定代表人：____________

联系电话：_________

银行账号：____________

托付代理人（签章）：____________

_______年_____月______日

乙方（签章）：____________

法定代表人：____________

联系电话：_________

银行账号：____________

托付代理人（签章）：____________

_______年_____月______日

加工承揽合同11

定作方(甲方)：

承揽方(乙方)：

甲方托付乙方加工下列产品，经双方协商，特订立本合同：签订时间：20xx年4月x日

第三条、交(提)货地点、时间：签订合同后，20天内钢架进场，总工期50天。

第四条、提货方式：由乙方负责。

第五条、加工成品的检验期限、地点、方法：甲方在乙方公司内提货时检验加工成品的质量、规格、数量等，如有异议应于提货后两天内以书面方式通知乙方，内在质量异议应在1个月内以书面方式提出，否则视为没有异议。

第六条、付款方式及期限：甲方应于本合同生效后，一天后向乙方预付预付款计：30万元，主钢架到场后3天内支付70万，主钢架和檩条全部安装完毕后3天内支付60万，彩板安装完毕后5天内支付余款，(余款安实际发生量结算计算)。否则甲方担当违约责任。合同标地物全部权自甲方货款全额交付时起转移给甲方，若甲方未履行完支付价款义务时，合同标地物的.全部权归乙方全部。预付款冲抵最终一笔货款。

第七条、违约责任：

1、乙方逾期供应加工成品，应赔偿给甲方造成的干脆经济损失，甲方逾期提货或不按合同约定按时付款，应担当相应货款每日1%的违约金。

2、逾期拾日视为拒提(退货)，应担当拒提部分相应货物价款30%的违约金。逾期提货时，市场原材料若发生价格涨价，甲方当按涨价后价格执行。

3、双方有其他违约行为，给对方造成损失的，应担当赔偿责任。

4、如遇下雪、下雨、风沙、停电、斗争、运输中断，交通管制及原材料在新疆市场上无法选购 到等不行抗拒因素时交货期限顺延。

5、甲乙双方在正式起先履行合同义务时，假如原材料价格发生改变，甲乙双方按原材料涨价或降价的比例对合同单价协商解决。

第八条、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方按合同约定交付预付款后，乙方起先履行合同义务。

第九条、双方发生纠纷可协商解决。

单位名称(章)单位名称(章)

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

年月日

加工承揽合同12

订立合同双方：

承揽方：××县木具厂以下简称甲方

定作方：××县百货公司以下简称乙方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．

第一条加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│规格（长，宽，高cm）│单位│数量│备注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜台│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料台面柜台│180x100x95│件│10│其中不│

│││││带抽屉│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃台面柜台│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布货架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百货电器货架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百货货架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

其次条加工成品质量要求：

一，材种：柜台，货架一律采纳水曲柳．

二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．

三，严格驾驭木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必需严密，坚实、表面必需平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装便利．

四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．

第三条原材料由甲方供应．

第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发觉供应的图纸不合理，应当刚好通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改看法．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．

第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元．

第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必需到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局供应检验证明．

第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必需在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．

第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担．

第九条运输方法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．

第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．甲方不履行合同时，除担当违约责任外，必需如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．

第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．

第十二条甲方的违约责任

一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的.损失由甲方赔偿．

二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧须要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再须要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．

三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．

四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．

五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金．

六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．

第十三条乙方的违约责任

一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．

二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值

３０％的违约金．

三，乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．

四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金．

五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失．

六，乙方如变更交付定作物的地点，应担当因此而多支出的费用．

第十四条不行抗力：在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予担当违约责任．但甲方应当实行主动措施，尽量削减损失，如不行抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方拖延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当担当责任，并赔偿甲方因此造成的损失．

第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以干脆向人民法院起诉．

本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效．

本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．

甲方：××县木具厂（盖章）

代表人：黄华新（签名）

地址：七都镇

电话：６６．８９７１

开户银行：××县支行七都镇营业所

帐号：１０４７５０

乙方：××县百货公司

代表人：王新法

地址：城关中山街５号

电话：３３．７３４７

开户银行：××县支行

帐号：００３４８５

一九八五年一月二十五日

加工承揽合同13

甲方：_________________公司，地址：_________________电话：_________________电传：_________________

法定代表人：_________________职务：_________________国籍：_________________

乙方：_________________公司，地址：_________________电话：_________________电传：_________________

法定代表人：_________________职务：_________________国籍：__________________

双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

第一条加工内容

乙方向甲方供应加工________(产品)________套所需的原材料，甲方将乙方供应的原材料加工成产品后交付乙方。

其次条交货

乙方在合同期间，每个月向甲方供应________原材料，并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港_____付乙方。

第三条来料数量与质量

乙方供应的原材料须含____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方供应给甲方的材料应符合本合同附件一(略)和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量供应给甲方应交付的.原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。

第四条加工数量与质量

甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。

第五条加工费

甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的________年为每套________币_________________元;合同订立第________年起的加工费双方另议，但不得低于每套____币_________________元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有改变时，双方将另行议定。

第六条付款方式

乙方将不作价的原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开马上期信用证，支付加工费。

第七条运输与_____

乙方将原材料运交甲方的运费和_____费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和_____费由甲方负责。

第八条不行抗力

由于斗争和严峻的自然灾难以及双方同意的其他不行抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

第九条_____

本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国_____________机构进行_____。_____适用法律为：

1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;

2.中华人民共和国法律;

3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。

_____裁决为终局裁决，_____费用由败诉一方担当。

第十条合同有效期

本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。

第十一条合同的续订

本合同有效期届满之前____月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

第十二条合同文本与文字

本合同正本一式____份，甲乙双方各执一份。

本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。

第十三条其他

1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及_____等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的____%。

2.甲方收到原材料后，应按乙方供应的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方供应的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。

第十四条合同条款的变更

本合同如有未尽事宜，或遇特别状况须要补充、变更内容，须经双方协商一样。

甲方：________________(盖章)乙方：________________(盖章)

代表：________________代表：________________

________年________月________日________年________月________日

加工承揽合同14

合同编号：

订立合同双方：

定作人：（以下简称甲方）

定作人法定代表（负责）人：

签约人：

定作人承办单位：

联络人：

联系电话：

定作人机构地址：

传真电话：

承揽人：（以下简称乙方）

承揽人法定代表（负责）人：

签约人：

承揽人营业执照：

生产报刊亭许可证明：

承揽人机构地址：

联系人：联系电话：

银行开户许可证：

开户行：

账户：

依据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着同等、公允、互惠的原则，订立如下合同条款：

第一条标的

乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。

其次条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币万元）

1、

2、

3、

注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

第三条加工、制作与安装、要求

1、报刊亭安装后稳定、牢靠，空间利用充分，运用面积不小于_____平米。

2、运用材料：全部外表面运用大于_____mm厚不锈钢板，结构采纳不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透亮部分不少于_____%，运用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。

第四条验收标准和方法

①、乙方将报刊亭样品（根据甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

②、甲方验收采纳样品验收与成品交付验收相对比，也可实行随机抽验。

第五条交货时间和地点及包装运输要求

①、交货时间：乙方必需保证在_____年_____月_____日前全部交货。

②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

第六条报刊亭安装及验收与售后服务

①、乙方对制作的报刊亭进行安装；

②、经乙方安装的报刊亭，必需经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____％做为另行修理费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

④、乙方承诺对甲方运用的报刊亭进行终身维护。

第七条结算方式、期限及安装费用

①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30％的预付款。

②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。

③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35％的`价款，累积达到合同标的额的95％。

④、剩余的合同标的额5％（_____元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常运用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

第八条甲方违约责任

①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意变更数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____‰的违约金；

②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____‰的违约金。

第九条乙方违约责任

①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、运用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金；

②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发觉转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方担当；

③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰的违约金。

第十条纠纷的处理

当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。

①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____；

②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十一条附则

①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

②、合同执行过程中甲、乙双方对详细制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出

补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

甲方：

乙方：

签约人：

签约人：

签约地点：

签约日期：

加工承揽合同15

托付方：____________________(以下简称甲方)

加工方：____________________(以下简称乙方)

依据《_____________》的有关规定，甲乙双方就甲方托付乙方进行钢结构加工制作事宜，经友好协商，达成一样并订立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方供应钢结构