建设工程合同协议书

建设工程合同协议书本建设工程合同协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于____年__月__日签署并生效：甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：_____________联系方式：_______________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：_____________联系方式：_______________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，就建设工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同工期2.1工程开工日期：____年__月__日2.2工程竣工日期：____年__月__日2.3工程总工期：____天第三条合同价款及支付方式3.1合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__%作为预付款，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。（2）进度款：乙方按照工程进度向甲方提交工程进度报告，甲方按照工程进度支付相应进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付剩余的合同价款。第四条工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后__天内组织验收。4.3验收合格后，甲乙双方签署工程验收报告，并进行工程结算。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。5.2乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，计算方式为：合同价款的__%乘以逾期天数。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2在履行本协议过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-建设工程合同协议书目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、合同价款及支付方式五、工程质量及验收六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件正文一、合同双方甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：_____________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：_____________二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程规模：____________________5.工程质量标准：____________________三、合同工期1.工程开工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工程总工期：____天四、合同价款及支付方式1.合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__%作为预付款，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。（2）进度款：乙方按照工程进度向甲方提交工程进度报告，甲方按照工程进度支付相应进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付剩余的合同价款。五、工程质量及验收1.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后__天内组织验收。3.验收合格后，甲乙双方签署工程验收报告，并进行工程结算。六、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。2.乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，计算方式为：合同价款的__%乘以逾期天数。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.在履行本协议过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。九、附件（附件内容包括但不限于：施工图纸、施工规范、质量标准、工程进度报告等）甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.质量标准4.工程进度报告5.竣工资料6.工程验收报告法律名词及解释：1.建设工程：指建筑、安装、装饰、修缮、拆除等各类土木工程。2.合同价款：指承包方按照合同约定完成工程所需的费用。3.预付款：指在合同签订后，委托方支付给承包方的一定比例的合同价款。4.进度款：指根据工程进度，委托方向承包方支付的相应工程款项。5.结算款：指工程竣工并验收合格后，委托方向承包方支付的剩余合同价款。6.违约金：指因一方违反合同约定，向另一方支付的违约责任赔偿金。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法为加强项目管理，确保工程按照计划进行，如遇特殊情况需及时通知对方，并协商解决。2.质量问题：解决办法为严格按照施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，加强质量检查和验收，发现问题及时整改。3.支付款项延迟：解决办法为加强沟通，确保按照合同约定的付款方式进行支付，如遇特殊情况需及时通知对方，