安置商品房买卖合同合集3篇

安置商品房买卖合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。出卖人(甲方)：联系方式：买受人(乙方)：联系方式：甲、乙双方依据《XX民法典》、《XX城市房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的基础上就买卖商品达成如下协议：一、甲方在8区路号地修建商品房，土地属国家出让地，乙方对该商品房做了充分全面的了解，情愿购买该房产。二、乙方购买的甲方商品房为**栋**单元第**层**号房，该商品房合同商定的建筑面积为****平方米。三、面积确认及面积差异处理1、合同商定面积与产权登记面积有差异，以产权登记面积为准。2、商品房交付后，产权登记面积与合同商定面积发生差异，以方同意根据产权登记面积据实结算房价款，多退少补。四、计价方式与价款1、该商品房按建筑面积单价为每平方米****元，房款总计人民币(大写)**拾*万*仟*佰*拾*元整(小写：￥***元)。五、付款方式1、乙方于**年**月**日与甲方签订购房合同时，交定金(大写)**拾*万*仟*佰*拾*元整(小写：￥***元)。2、签订施工合同时买受人一次性付清总房款的*%，付款金额为(大写)**拾*万*仟*佰*拾*元整(小写：￥***元)。余款*%(大写)**拾*万*仟*佰*拾*元整(小写：￥***元)在房屋交付使用时一次性付清。六、甲方在**年**月**日交房给乙方使用(不行抗力的因素除外)。七、甲方以电话通知的方式，告知乙方付款的时间，乙方在接到电话之日起10日内，交付合同规定的款项，若不按时付款，甲方有权向甲方追索逾期利息，利息根据银行借款利息计算，超过30天向甲方有权终止其购房合同，不予退还全部的购房款和押金，全部责任由乙方自己担当。八、甲方代办理房产证、土地使用证、水、电开户，全部手续费、税费(销售不动产税)、契税等费用由乙方担当。乙方应准时供应办证所需要的证件及一切费用。九、交房标准：内墙、天棚粗沙抹面，室内地面不找平，内墙一般粉刷，水、电主管线按到户(室内由乙方自己担当)。十、违约责任：乙方要求中途变更合同或退房，甲方拒绝乙方已付全部押金和购房款。十一、甲乙双方在履行合同过程中发生争吵时，就协商解决，协商不成时，可依法向当地人民法院起诉。十二、甲方在36个月内房产证、土地证办好交付给乙方。十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，房产部门备案一份，合同自签订之日起生效。甲方(签字)：乙方(签字)：*********年***月***日安置商品房买卖合同(第二篇)合同编号：____________安置商品房买卖合同摘要：本合同由买方_____________（以下简称“买方”）和卖方_____________（以下简称“卖方”）共同订立，双方本着平等自愿的原则，就买卖商品房事宜达成以下协议。一、房屋基本信息1.商品房名称：_____________2.房屋地址：_____________3.房屋建筑面积：_____________4.房屋使用权：_____________5.建设单位：_____________6.交付时间：_____________7.房屋售价：_____________二、价格与支付方式1.商品房售价为人民币_____________元。2.买方应按照以下方式支付房屋价格：a)首付款：人民币_____________元，应在签订本合同之日起_____________日内支付给卖方；b)尾款：人民币_____________元，应在交付商品房之前_____________日内支付给卖方。三、交付与验收1.卖方应确保商品房符合法律、法规以及相关规定的要求，保证商品房的质量和合法使用权；2.买方应在交付商品房时，对房屋进行验收，如发现房屋存在质量问题，买方有权要求卖方进行维修或者更换。四、违约责任1.如买方未按期支付房屋款项，买方应按照卖方要求补齐或者支付滞纳金；2.如卖方未按期交付商品房或商品房存在质量问题，卖方应承担相应的违约责任，并对买方造成的损失进行赔偿。五、法律适用与争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律；2.如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力；2.本合同未尽事宜，双方可另行协商达成一致，并以书面形式作为补充协议。本合同一式两份，买方和卖方各持一份，具有同等法律效力。买方：卖方：签名：签名：日期：日期：安置商品房买卖合同(第三篇)安置商品房买卖合同合同编号：[合同编号]甲方：[买方姓名/公司名称]地址：[买方地址]联系电话：[买方联系电话]乙方：[卖方姓名/开发商名称]地址：[卖方地址]联系电话：[卖方联系电话]鉴于甲方与乙方就安置商品房的买卖事宜达成以下协议：第一条产品概述及规格1.1乙方承诺向甲方出售并交付具备相关产权的安置商品房，具体房屋位置为[房屋位置]，面积为[房屋面积]，户型为[房屋户型]。1.2房屋的建筑质量、配套设施以及相关规格按照国家相关法律法规的要求进行。第二条商品房价款及支付方式2.1商品房总价款为人民币[总价款金额]（大写：[总价款大写]）。2.2甲方应按照以下方式支付房屋价款：a)首付款：人民币[首付款金额]（大写：[首付款大写]），应于合同签订之日起[首付款期限]内支付给乙方。b)尾款：人民币[尾款金额]（大写：[尾款大写]），应在商品房竣工验收合格后[尾款期限]内支付给乙方。第三条房屋交付与验收时间3.1乙方应按照工程进度计划确定商品房的交付时间，并及时通知甲方。3.2商品房竣工验收合格后，乙方与甲方共同办理产权过户手续并交付购房合同及其它相关证件。第四条违约责任4.1若甲方违约未按时付款，甲方应向乙方支付逾期付款金额的[逾期利息百分比]的违约金。4.2若乙方违约未按时交付商品房，乙方应向甲方支付商品房总价款的[违约金百分比]的违约金。第五条争议解决5.1本合同履行过程中，如发生争议，应由双方协商解决；协商不成时，应提交当地人民法院进行诉讼解决。第六条其它事项6.1本合同未尽事宜，由双方协商决定并作出书面补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。6.2本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]，期满后自动终止。甲方（买方）签名：日期：[签订日期]乙方（卖方）签名：日期：[签订日期]（以下无正文）附注：1.请双方在签订合同前仔细