二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力检测试卷B卷附答案

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力检测试卷B卷附答案

单选题（共60题）1、（）是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。A.约定解除B.法定解除C.协商解除D.行使约定解除权的解除【答案】B2、（2021年第2批真题）招标人与投标人串通投标的情形是()。A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C.与招标人存在利害关系的法人投标D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】D3、（2021年真题第1批）总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位（）A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理【答案】A4、李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由（）。A.行为人张某承担责任B.李某承担责任C.孙某自行承担责任D.李某和行为人张某负连带责任【答案】D5、下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在【答案】A6、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B.工程竣工验收报告C.施工企业签署的工程质量保修书D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】A7、（2019年真题）施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】C8、（2021年真题第2批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年【答案】C9、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当截止于（）。A.11月1日B.8月1日C.7月1日D.6月1日【答案】C10、（2020年真题）《建设工程施工合同（示范文本）》由()三部分组成。A.合同总则、合同分则、合同附则B.合同总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、合同条款、合同附件D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款【答案】D11、关于违约责任及违约责任的免除的说法，不正确的有（）。A.当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约责任的法定承担方式有继续履行、赔偿损失、采取补救措施，停止违约行为、支付违约金、定金D.继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利【答案】C12、（2014年真题）涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。A.30%B.50%C.75%D.80%【答案】A13、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼【答案】D14、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉状C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【答案】B15、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6日B.2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31日【答案】D16、（2020年真题）关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前做出是否准予延续的决定【答案】C17、某2万平方米的建筑工程，总承包单位应当配备的专职安全生产管理人员应当不少于（）。A.1人B.2人C.3人D.5人【答案】B18、关于建筑工程一切险说法正确的是（）。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】C19、（2020年真题）招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】A20、（2020年真题）根据《历史文化名故名镇名村保护条例》，在历史文化名城名镇、名村保护范围内可以进行的活动是()。A.开山采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的道路C.在核心保护范围内举办大型群众性活动D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂【答案】C21、现浇水池浇筑完成后应加遮盖洒水养护，保持湿润不少于（）d。A.7B.14C.21D.28【答案】B22、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1小时B.2小时C.12小时D.24小时【答案】D23、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.用工单位应当与被派遣劳动者订立2年以上固定期限劳动合同B.劳务派遣使劳动者的聘用与使用分离C.被派遣劳动者在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，用工单位应当依法申请工伤认定【答案】B24、（2021年第1批真题）下列责任属于承担行政处罚的是()。A.拘役B.罚金C.停止损害D.责令停产停业【答案】D25、关于工程承包活动相关连带责任，下列说法正确的是()。A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任D.负有连带义务的每个承包人，都负有清偿部分债务的义务【答案】C26、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.建设用地使用权登记信息公示D.建设用地使用权登记信息公示结束【答案】B27、（2019年真题）某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日【答案】C28、（2020年真题）关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.应当对工程项目落实带班制度负责D.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%【答案】C29、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元。甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元定金，乙方收取定金后拒不履行合同。则以下表述正确的是()。A.甲方可以要求乙方返还10万元B.甲方可以要求乙方返还16万元C.甲方可以要求乙方返还20万元D.甲方可以要求乙方返还32万元【答案】C30、（2021年真题第1批）根据《建筑施工企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的【答案】D31、（2014年真题）工程项目质量安全第一责任人是()。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【答案】D32、当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】B33、关于建设工程分包，下列表述错误的是()A.建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包B.专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务发包企业完成的活动D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【答案】D34、制定团体标准，应当遵循的原则不包含（）。A.开放B.公平C.公正D.透明【答案】C35、关于中标和签订合同的说法，正确的是()。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确实C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】C36、（2016年真题）根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。A.九级至十级B.七级至八级C.五级至六级D.一级至四级【答案】D37、监理单位重新检查已按规定隐蔽的部位，检查结果合格，说法正确的是（）。A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润【答案】D38、（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是()。A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】C39、关于民事代理的说法，正确的是（）。A.民事法律行为均可以代理B.代理人的代理权限不受限制C.代理人是以自己的名义实施民事法律行为D.代理行为的法律后果属于被代理人【答案】D40、张某与李某于2010年2月15日签订了一份租赁合同，张某交付了2万元定金，并约定在2010年3月1日签订合同。张某按照约定的时间找到李某，但李某在2010年2月25日已经将房屋租给王某。则以下表述正确的是()。A.张某只能要求李某返回2万元定金B.张某无权要求返还定金C.李某应当双倍返回张某的定金共4万元D.张某可以要求李某和王某共同承担违约责任【答案】C41、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.涉及人体健康、人身财产安全的标准，应当制定强制性标准，并免费向社会公开标准文本B.工程建设地方标准属于强制性标准欣欣助考C.工程质量监督机构应当对工程建设勘察、设计、施工和监理阶段强制性标准执行情况进行监督检查D.团体标准是政府主导制定的标准【答案】A42、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档B.竣工验收备案必须提交《住宅使用说明书》C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】A43、建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入B.设置安全生产管理机构并配备兼职安全生产管理人员C.依法为施工现场全部作业人员办理意外伤害保险并交纳保险费D.特种作业人员经有关业务主管部门教育培训并考核合格【答案】A44、根据《工作保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。A.九级至十级B.七级至八级C.五级到六级D.一级到四级【答案】D45、必须经总监理工程师签字的工作是()A.开工前的放线定位B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收【答案】D46、某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为（）。A.3.5dB.4.0dC.4.5dD.5.0d【答案】D47、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】B48、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样由取样人员作出标识、封志，由见证人员签字并对其代表性和真实性负责B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位【答案】D49、行政法规的制定主体是（）。

A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院【答案】C50、（2015年真题）根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理【答案】B51、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（）。A.参加试运行人员须经培训考试合格B.单机试车后再进行设备机组试运行C.全厂联机运行时间为12hD.试运行之前，所有单项工程验收合格【答案】C52、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为连带责任保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。A.只能丙公司代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿【答案】B53、以下有关计算软件的法律保护的说法中，不正确的是（）。

A.一般情况下，软件著作权属于软件开发者B.接受他人委托开发的软件，当双方无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托人享有C.为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬D.自然人开发的软件，其保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日【答案】B54、建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经()审批后，由土地主管部门划拨土地。A.县级以上人民政府B.设区的市级以上人民政府C.省级人民政府D.国务院【答案】A55、（2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁【答案】B56、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，正确的有（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】C57、（2021年第2批真题）关于工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】A58、（2015年真题）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法，正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【答案】D59、关于工程建设强制性国家标准的内容，说法正确的是（）A.标准可以由行业主管部门发布B.标准文本应当免费向社会公开C.对标准解释的效力低于标准本身D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年【答案】B60、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是()A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润【答案】D多选题（共45题）1、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁必须转移所有权B.租赁期限超过20年的，超过部分无效C.租赁期限6个月以上的，可以采用书面形式D.租赁物在租赁期间所有权发生变动的，租赁合同应当重新签订E.租赁期限届满承租人继续使用租赁物，出租人未提出异议的，属于不定期租赁【答案】B2、关于共同投标协议，下列说法错误的有（）。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【答案】CD3、（2018年真题）根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，下列情形中，属于违法分包的有（）。A.将工程分包给不具有相应资质条件的单位B.将钢结构工程分包的C.未经建设单位同意，将工程分包的D.分包单位将分包工程再分包的E.分包单位将劳务作业分包的【答案】ACD4、根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有（）。A.确定工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.向施工企业提供准确的地下管线资料C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.依法办理有关批准手续【答案】ABC5、建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程（）。A.同时审批B.同时设计C.同时竣工D.同时投入使用E.同时施工【答案】BD6、合法有效的仲裁协议应当包括的内容有（）。A.仲裁协议签订地B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定管辖的法院E.选定的仲裁委员会【答案】BC7、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》,关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】CD8、关于行政复议的特点，说法正确的是（）。A.行政复议解决行政纠纷，也可以解决其他民事争议B.当事人对行政机关的行政复议决定不服时,不可以再提起行政诉讼C.行政复议以书面审查为主,以调解为原则D.行政复议决定作出后，即具有法律效力E.提出行政复议的，必须要是认为合法权益被行政机关行使职权侵犯的公民、法人和其他组织【答案】D9、根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括（）。A.约定的仲裁协议无效B.仲裁事项超出约定的仲裁范围C.裁决所根据的证据是伪造的D.原作出仲裁裁决的仲裁机构被撤销E.申请执行人死亡【答案】ABC10、注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A.不履行注册建造师的义务B.同时在两个企业受聘并执业C.对本人执业活动进行解释和辩护D.超出执业范围执业E.允许他人以自己的名义从事执业活动【答案】ABD11、发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.施工现场安装摄像设备全程监控D.施工现场安排大量人员E.不履行合同约定的协助义务的【答案】AB12、无盖混凝土水池满水试验程序中应有（）。A.水位观测B.水温测定C.蒸发量测定D.水质检验E.资料整理【答案】AC13、甲、乙二人签订房屋买卖合同，其中甲为买方，乙为卖方，双方约定房屋价款为35万元，在合同签订后的一个月内办理房屋产权过户登记手续。可是该合同签订后的第十天，乙又将该房屋以40万元的价格卖给了丙，并且双方马上到房管部门办理了房屋产权过户登记。根据以上情况，下列说法正确的是()A.甲、乙签订的房屋买卖合同有效B.乙、丙签订的房屋买卖合同无效C.甲方取得该房屋的所有权D.丙方取得该房屋的所有权E.甲方可以要求乙方承担违约责任【答案】AD14、关于买卖合同的说法中，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人己经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】AB15、下列施工合同中，属于无效合同或者应按无效合同处理的有（）。A.承包商超越资质等级许可的业务范围签订的建设工程施工合同B.丙承包商作为某工程的分包人但又将其承包工程的劳务作业任务分包给了丁劳务分包公司并与其签订劳务分包合同C.承包商超越资质等级与建设单位签订了施工合同但在该项目竣工后取得了相应的资质D.某建设工程招标因投标人串通抬高报价而被宣布无效，但发包人与其中一家建筑企业签订了施工合同E.招标人与中标人签订了合同后另行订立的降低合同价格的协议【答案】ACD16、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用【答案】CD17、甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（）。A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务【答案】ACD18、下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（）。A.审查安全技术措施或专项施工方案B.编制安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场的安全生产负总责D.对施工安全事故隐患提出整改要求E.出现安全事故，负责成立事故调查组【答案】AD19、下列文件资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工企业资质等级证书及营业执照副本D.可行性研究报告E.工程勘察设计文件【答案】BC20、下列关于两阶段招标说法，正确的是()。A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标B.第一阶段提出不带价格的技术方案C.第二阶段提交投标保证金D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金【答案】BCD21、施工单位作业人员享有的主要安全生产权利有（）。A.建议权B.检举权C.收益权D.紧急避险权E.获得工伤保险赔偿权【答案】ABD22、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件包括()A.规划、环保等部门出具的许可文件或者准许使用文件B.建筑工程施工许可证C.工程竣工验收报告D.施工企业签署的工程质量保修书E.工程竣工验收备案表【答案】CD23、无效合同、可撤销合同的确认应由（）裁定。A.人民法院B.当事人双方C.主管部门D.仲裁机构E.检察机构【答案】AD24、下列情形中，可以引起诉讼时效中断的有（）。A.权利人申请仲裁B.不可抗力C.义务人同意履行义务D.权利人向义务人提出履行请求E.权利人被义务人或者其他人控制【答案】ACD25、公民、法人或者其他组织就下列行政协议提起行政诉讼的，人民法院应当依法受理的有（）。A.政府特许经营协议B.行政指导行为C.土地、房屋等征收征用补偿协议D.矿业权等国有自然资源使用权出让协议E.政府投资的保障性住房的租赁、买卖等协议【答案】ACD26、下列哪些行为属于民事代理行为（）。A.甲代乙买一台彩色电视机B.甲代丙抄写了一份重要的购销合同C.甲代丁向法院出示了一份丁的证言D.甲代戊继承其父亲的遗产E.甲还钱给乙【答案】ABC27、某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体现在（）。A.写字楼业主关心的是承揽人的工作过程B.写字楼业主主要关心装修的工作成果C.装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成D.装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成E.装饰公司在完成工作期间，要接受定作人管理【答案】BD28、致使承包单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。A.发包人不履行协助义务且催告后仍不履行B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准且拒绝更换C.发包人坚决要求压缩工期D.总监理工程师要求更换项目经理E.发包人要求延长保修责任期限【答案】AB29、某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有（）。A.该工地的负责人B.负责塔吊安全的管理人C.塔吊的销售人员D.该建筑公司的负责人E.工地上的施工人员【答案】ABD30、保证担保的当事人包括（）。A.保证人B.债权人C.债务人D.公证人E.鉴定人【答案】ABC31、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括（）。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】ABCD32、下列有关建设单位的安全责任，表述正确的有（）。A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失，施工单位可以就此向建设单位要求赔偿B.建设单位可以压缩合同约定的工期C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.建设单位装修改变建筑承重结构，委托具有资质的勘察单位进行方案制定E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案【答案】AC33、以下建设工程中,不需要申请施工许可证的有()。A.投资额30万元以上的建筑工程B.建筑面积300平方米以上的建筑工程C.实行开工报告审批制度的建筑工程D.农民自建低层住宅工程E.抢险救灾工程【答案】CD34、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议应当是书面协议B.仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对该争议的管辖权【答案】AD35、根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。A.外墙防渗漏B.设备安装C.给排水管道D.防水