建设工程保证金协议书

PAGEPAGE1建设工程保证金协议书本建设工程保证金协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鉴于甲方委托乙方进行建设工程施工，为确保工程质量和乙方履行合同义务，甲乙双方经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：____________________1.6工程施工期限：____________________第二条保证金2.1乙方同意在签订本协议后______个工作日内，向甲方支付人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元作为工程质量保证金（以下简称“保证金”）。2.2保证金用于保证乙方在工程施工过程中遵守合同约定，确保工程质量，履行合同义务。如乙方未能履行合同义务，甲方有权扣除相应金额的保证金作为违约金。2.3保证金不计利息，乙方在工程竣工验收合格并结清工程款项后，甲方将无息退还保证金。第三条保证金扣除3.1如乙方在工程施工过程中出现以下违约行为，甲方有权扣除相应金额的保证金：（1）工程质量不符合合同约定的质量标准；（2）未能按合同约定的施工期限完成工程；（3）其他违反合同约定的行为。3.2甲方扣除保证金后，乙方应在接到通知后______个工作日内补足扣除部分的保证金。第四条保证金退还4.1工程竣工验收合格并结清工程款项后，甲方应在______个工作日内无息退还保证金。4.2乙方同意在工程竣工验收合格并结清工程款项后，甲方有权保留______元的保证金作为工程质量保修金，直至工程保修期满。第五条其他约定5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本协议自双方签字盖章之日起生效，至保证金退还完毕之日终止。5.3本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.4双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____________________2024带目录带附件详细版-建设工程保证金协议书目录一、定义与术语二、工程概况三、保证金四、保证金扣除五、保证金退还六、其他约定七、争议解决八、附则附件一：工程质量标准附件二：施工期限及进度安排附件三：保证金扣款标准正文一、定义与术语1.1“甲方”指甲方（委托方）。1.2“乙方”指甲方（承包方）。1.3“工程”指甲方委托乙方进行的建设工程。1.4“保证金”指甲方为保证乙方履行合同义务而向甲方支付的款项。二、工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程内容：____________________2.4工程规模：____________________2.5工程质量标准：参照附件一。2.6工程施工期限及进度安排：参照附件二。三、保证金3.1乙方同意在签订本协议后______个工作日内，向甲方支付人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元作为工程质量保证金（以下简称“保证金”）。3.2保证金用于保证乙方在工程施工过程中遵守合同约定，确保工程质量，履行合同义务。如乙方未能履行合同义务，甲方有权扣除相应金额的保证金作为违约金。3.3保证金不计利息，乙方在工程竣工验收合格并结清工程款项后，甲方将无息退还保证金。四、保证金扣除4.1如乙方在工程施工过程中出现以下违约行为，甲方有权扣除相应金额的保证金：（1）工程质量不符合合同约定的质量标准；（2）未能按合同约定的施工期限完成工程；（3）其他违反合同约定的行为。4.2甲方扣除保证金后，乙方应在接到通知后______个工作日内补足扣除部分的保证金。五、保证金退还5.1工程竣工验收合格并结清工程款项后，甲方应在______个工作日内无息退还保证金。5.2乙方同意在工程竣工验收合格并结清工程款项后，甲方有权保留______元的保证金作为工程质量保修金，直至工程保修期满。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字盖章之日起生效，至保证金退还完毕之日终止。6.3本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.4双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、附则8.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。8.2本协议的修改、补充须经双方协商一致，并采用书面形式。8.3本协议附件一、附件二、附件三均为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____________________附件一：工程质量标准附件二：施工期限及进度安排附件三：保证金扣款标准附件列表：1.附件一：工程质量标准2.附件二：施工期限及进度安排3.附件三：保证金扣款标准法律名词及解释：1.保证金：指为保证合同履行而由一方当事人预先支付给对方的一定金额的钱，用于保证履行合同义务。2.违约金：指当事人违反合同约定而应支付给守约方的金钱赔偿。3.竣工验收：指工程完工后，由甲方或其委托的第三方对工程质量、规格、数量等进行检查、验收的活动。4.质量保修金：指甲方在工程竣工验收合格并结清工程款项后，保留部分保证金作为工程质量保修金，直至工程保修期满。5.争议解决：指甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商或法律途径解决的过程。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.保证金支付时间：乙方应在签订本协议后规定的工作日内支付保证金，以确保工程的顺利进行。2.保证金扣除标准：明确乙方违约行为及相应的保证金扣除标准，以避免争议。3.保证金退还时间：甲方应在工程竣工验收合格并结清工程款项后的规定工作日内退还保证金，避免延迟退还导致乙方损失。4.质量保修金保留：甲方应合理确定质量保修金金额，并明确保修期限，以确保工程质量问题得到及时解决。5.争议解决方式：双方应优先通过友好协商解决争议，如协商不成，可通过法律途径解决，确保双方的权益得到保障。解决办法：1.对于保证金支付时间问题，甲乙双方应明确约定支付时间，并在合同中注明。如乙方未按约定时间支付，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金。2.为避免保证金扣除争议，甲乙双方应详细列出违约行为及相应扣除标准，并在合同中明确规定。如发生违约行为，甲方应按照约定扣除相应金额的保证金，并通知乙方。3.为确保保证金及时退还，甲方应在工程竣工验收合格并结清工程款项后的规定工作日内退还保证金。如甲方延迟退还，乙方有权要求甲方支付逾期退还违约金。4.对于质量保修金保留问题，甲乙双方应明确保修期限，并在合同中注明。在保修期限内，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时解决。保修期满后，甲方应及时退还质量保修金。5.为解决争议，甲乙双方应优先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉