建筑供电设施施工合同

PAGEPAGE1建筑供电设施施工合同甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建筑供电设施施工项目的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程范围：建筑供电设施的施工、安装、调试及验收等。1.4工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、施工内容2.1乙方负责建筑供电设施的施工，包括但不限于以下内容：（1）供电线路的敷设；（2）配电室的设备安装；（3）电缆、电线及插座的安装；（4）照明系统的安装；（5）其他与建筑供电设施相关的施工内容。三、甲方责任3.1提供施工所需的图纸、技术资料及施工方案，并对施工过程中的技术问题提供指导；3.2提供施工所需的场地、水、电等条件，确保乙方顺利施工；3.3按照约定支付乙方施工款项；3.4配合乙方进行施工验收，并办理相关手续。四、乙方责任4.1严格按照甲方提供的图纸、技术资料及施工方案进行施工，确保施工质量；4.2严格按照约定的工程期限完成施工任务；4.3严格按照相关法律法规及施工规范进行施工，确保施工安全；4.4配合甲方进行施工验收，并办理相关手续。五、施工款项5.1工程总造价为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元；5.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；（2）施工过程中，甲方根据工程进度支付乙方工程总造价的50%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待工程保修期满后支付。六、工程变更6.1若甲方在施工过程中提出变更要求，乙方应按照变更后的要求进行施工；6.2工程变更导致的费用增减，由甲乙双方另行协商确定。七、工程验收7.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料及验收报告；7.2甲方应在收到验收报告后15日内组织验收；7.3验收合格后，甲乙双方签署验收证书。八、工程保修8.1乙方对施工质量负责，自工程验收合格之日起，对建筑供电设施进行保修；8.2保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算；8.3保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题导致的设施损坏。九、违约责任9.1若甲方未按约定支付施工款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金；9.2若乙方未按约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价的万分之五作为违约金。十、争议解决10.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；10.2若协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-建筑供电设施施工合同目录一、合同背景与目的二、定义与术语三、工程范围与要求四、工程期限与进度五、工程费用与支付六、甲方责任与义务七、乙方责任与义务八、变更与调整九、质量保证与验收十、违约责任与解决十一、争议解决十二、合同终止与解除十三、保密条款十四、适用法律与司法管辖十五、附件一、合同背景与目的本合同是由甲方（委托方）与乙方（承包方）签订，旨在明确双方在建筑供电设施施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。二、定义与术语本合同中所使用的术语和定义如下：1.建筑供电设施：指建筑内的供电线路、配电室、电缆、电线、插座、照明系统等供电相关设施。2.工程期限：指从合同签订之日起至工程验收合格之日止的时间段。三、工程范围与要求乙方应按照甲方提供的图纸、技术资料及施工方案进行建筑供电设施的施工，包括但不限于供电线路的敷设、配电室的设备安装、电缆、电线及插座的安装、照明系统的安装等。四、工程期限与进度乙方应在合同约定的工程期限内完成施工任务，并按照约定的进度计划进行施工。五、工程费用与支付甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程费用。工程总造价为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。六、甲方责任与义务甲方应提供施工所需的图纸、技术资料及施工方案，并对施工过程中的技术问题提供指导。同时，甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件，确保乙方顺利施工。七、乙方责任与义务乙方应严格按照甲方提供的图纸、技术资料及施工方案进行施工，并确保施工质量。乙方还应按照约定的工程期限完成施工任务，并确保施工安全。八、变更与调整若甲方在施工过程中提出变更要求，乙方应按照变更后的要求进行施工。工程变更导致的费用增减，由甲乙双方另行协商确定。九、质量保证与验收乙方对施工质量负责，自工程验收合格之日起，对建筑供电设施进行保修。保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。十、违约责任与解决若甲方未按约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。若乙方未按约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价的万分之五作为违约金。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。若协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。十二、合同终止与解除本合同在双方履行完毕各自的义务后自动终止。若双方协商一致，可提前解除合同。十三、保密条款甲乙双方应对合同内容及在履行合同过程中获得的对方商业秘密保密，未经对方同意不得向第三方泄露。十四、适用法律与司法管辖本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律，并由工程所在地的人民法院管辖。十五、附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、施工方案等。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：____年__月__日附件：1.施工图纸2.技术资料3.施工方案4.工程进度计划5.工程验收标准6.质量保证书请注意，以上合同文档范例仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整和修改。在签订合同前，请务必咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。附件列表：1.施工图纸2.技术资料3.施工方案4.工程进度计划5.工程验收标准6.质量保证书违约行为罗列及认定：1.甲方未按约定支付工程款项：若甲方未按约定的付款方式和时间向乙方支付工程款项，经乙方催告后仍未支付，视为甲方违约。2.乙方未按约定完成施工任务：若乙方未按约定的工程期限和进度完成施工任务，经甲方催告后仍未完成，视为乙方违约。法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指委托方，即建筑供电设施施工项目的委托人。3.乙方：指承包方，即承担建筑供电设施施工项目的承包商。4.违约金：指当事人违反合同约定，按照约定或法律规定向守约方支付的一定金额的赔偿金。5.争议解决：指当事人对合同履行过程中发生的争议进行协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工程变更：在施工过程中，可能会出现甲方要求变更工程范围或要求的情况，此时应及时协商确定变更后的费用和工期。2.质量问题：乙方在施工过程中应严格按照相关法律法规和施工规范进行施工，确保施工质量符合要求。3.工程验收：工程完成后，甲乙双方应共同进行工程验收，确保工程符合约定的验收标准。4.支付款项：甲方应按照约定的付款方式和时间向乙方支付工程款项，乙方也应按照约定的工程进度进行施工。解决方法：1.对于工程变更，甲乙双方应及时协商确定变更后的费用和工期，并签订书面协议作为合同的补充。2.对于质量问题，乙方应立即进行整改，确保施工质量符合要求。如质量问题严重影响工程安全和使用功能，甲方有权要求乙方重新施工或采取其他措施。3.对于工程验收，甲乙双方应共同进行工程验收，并签署验收证书。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改直至合格。4.对于支付款项，甲方