2024年300mw机组锅炉A修合同

2024年300mw机组锅炉A修合同-PAGE2024年300mw机组锅炉A修合同-PAGE300mw机组锅炉A修合同合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2合同主体本合同由甲方与乙方共同签署，自双方签字（或盖章）之日起生效。第二章：合同范围2.1工程范围本合同工程范围为300MW机组锅炉A修工程，包括但不限于锅炉本体、辅助设备、热力系统、电气系统、控制系统等的检查、维修、更换、调试等工作。2.2材料及设备乙方应按照甲方要求，提供满足工程需要的材料、设备、备品备件等，并确保其质量符合国家及行业相关标准。2.3工期乙方应在本合同约定的工期内完成工程，并确保工程质量。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三章：合同价格3.1合同价格本合同价格为固定总价，包括乙方为完成本合同工程所发生的全部费用、税金、利润等。3.2价格调整如发生法律法规、政策、市场价格等因素变化，导致乙方成本增加或减少，双方应协商调整合同价格。第四章：支付条款4.1预付款甲方应在合同签署后十日内向乙方支付预付款，预付款金额为合同价格的10%。4.2进度款乙方完成工程进度达到约定比例时，甲方应按照实际完成比例支付进度款。进度款累计支付至合同价格的90%。4.3竣工款乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付竣工款，即合同价格的剩余10%。第五章：质量保证5.1质量标准乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。5.2验收工程完工后，乙方应向甲方提交相关验收资料，甲方应在收到资料后十五日内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收证书。5.3质量保修乙方应按照国家及行业相关标准，对工程提供质量保修服务。保修期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应负责免费修复。第六章：工程变更6.1变更程序在工程实施过程中，如因甲方原因需要对工程范围、设计、施工方案等进行变更，应提前通知乙方。乙方应根据变更内容，及时调整施工方案，并报告甲方。如变更导致合同价格、工期等发生变化，双方应协商签订补充协议。6.2变更费用因变更导致的费用增加或减少，应根据实际发生情况，双方协商确定。如双方无法达成一致，可按照合同约定的争议解决方式解决。6.3变更工期因变更导致的工期调整，应根据实际施工情况，双方协商确定。如双方无法达成一致，可按照合同约定的争议解决方式解决。第七章：违约责任7.1甲方违约如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金。如甲方逾期付款超过九十日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。7.2乙方违约如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。如乙方逾期竣工超过九十日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。7.3违约金双方应按照合同约定，承担违约责任。违约金应按照合同价格的百分之五计算。第八章：争议解决8.1协商解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。8.2仲裁如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.3诉讼在诉讼过程中，双方应遵守诉讼规则，服从法院判决。第九章：保密条款9.1保密义务双方在合同履行过程中，如获知对方的商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密，不得泄露给任何第三方。9.2保密期限保密义务自合同签署之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。9.3违反保密义务的责任如一方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第十章：合同解除10.1合同解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方明确表示不再履行合同；（4）一方破产、解散、被吊销营业执照等导致无法履行合同。10.2合同解除后的处理合同解除后，双方应根据已履行合同的情况，协商确定已付款项的退还、已施工部分的结算等事宜。10.3合同解除的责任如合同解除系因一方违约导致，违约方应承担因此给对方造成的损失。第十一章：知识产权11.1权属归属合同项下的一切技术资料、图纸、文件等知识产权均归甲方所有。未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式使用、复制、传播或泄露上述资料。11.2知识产权保护乙方在履行合同过程中，如发现其自身或他方的知识产权可能受到侵犯，应立即通知甲方，并协助甲方采取必要的保护措施。11.3知识产权侵权如因履行合同导致第三方的知识产权受到侵犯，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。第十二章：保险12.1保险责任乙方应按照国家及行业相关标准，为施工人员办理工伤保险。同时，乙方应购买工程一切险，确保施工过程中可能发生的意外事故得到妥善处理。12.2保险期限保险的有效期限应自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。12.3保险索赔在保险期限内，如发生保险事故，乙方应及时向保险公司报案，并协助保险公司进行理赔。乙方应将保险公司支付的理赔款项专项用于修复受损工程。第十三章：不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。13.2不可抗力影响如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商延长工期、调整合同价格等，并免除受不可抗力影响一方的违约责任。13.3不可抗力通知遭遇不可抗力的一方，应在获悉不可抗力事件后及时通知对方，并采取必要措施减轻不可抗力带来的损失。第十四章：合同的转让与分包14.1合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。14.2分包乙方不得将合同项下的全部或部分工程分包给第三方。如乙方需将部分工程分包，应事先征得甲方书面同意，并确保分包方具备相应的资质和能力。14.3分包责任乙方应对分包方的施工质量、工期等承担责任。如分包方违约，乙方应承担相应的违约责任。第十五章：合同期限与终止15.1合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同项下全部权利、义务履行完毕之日止。15.2合同终止（1）合同履行完毕；（