2024四川省建设工程施工合同书

2024年四川省建设工程施工合同书-PAGE2024年四川省建设工程施工合同书-PAGE四川省建设工程施工合同书合同编号：__________四川省建设工程施工合同书第一章：合同双方1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系电话：__________1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系电话：__________第二章：合同标的2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程范围：__________2.4工程内容：__________2.5工程规模：__________2.6工程质量：__________第三章：合同价格3.1合同总价：__________3.2价格调整：__________3.3预付款：__________3.4进度款：__________3.5验收款：__________3.6质保金：__________第四章：合同履行4.1工程开工：__________4.2工程竣工：__________4.3工期延误：__________4.4工程变更：__________4.5工程暂停：__________4.6工程复工：__________第五章：合同解除与终止5.1合同解除：__________5.2合同终止：__________5.3解除或终止后的处理：__________5.4违约责任：__________5.5争议解决：__________第六章：材料与设备6.1材料供应6.1.1乙方应按照甲方提供的材料清单和技术规范，自行采购工程所需的全部材料。6.1.2乙方采购的材料必须符合国家有关标准和规定，并应提供相应的质量证明和检测报告。6.1.3甲方有权对乙方采购的材料进行质量检查，如发现不符合要求，乙方应立即予以更换。6.2设备供应6.2.1乙方应自行配备施工所需的全部设备，并确保设备的安全、正常运行。6.2.2乙方提供的设备必须符合国家有关标准和规定，并应提供相应的合格证明。6.2.3甲方有权对乙方提供的设备进行安全检查，如发现不符合要求，乙方应立即予以更换。第七章：工程进度7.1工期计划7.1.1乙方应根据合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审批。7.1.2乙方应按照经甲方审批的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。7.1.3乙方应定期向甲方报告工程进度情况，并接受甲方的监督和检查。7.2工期延误7.2.1如因乙方原因导致工期延误，乙方应立即采取措施予以纠正，并承担由此产生的一切费用和损失。7.2.2如因甲方原因导致工期延误，甲方应立即采取措施予以纠正，并承担由此产生的一切费用和损失。第八章：工程质量8.1工程质量标准8.1.1乙方应按照国家有关标准和规定，以及甲方的要求，确保工程质量符合约定。8.1.2乙方应建立完善的质量管理体系，加强质量管理，确保工程质量。8.1.3甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现不符合要求，乙方应立即予以整改。8.2工程验收8.2.1工程完成后，乙方应向甲方提出验收申请，并提供相关资料和验收报告。8.2.2甲方应在收到验收申请后及时组织验收，并出具验收合格证明。8.2.3如验收不合格，乙方应立即整改，并承担由此产生的一切费用和损失。第九章：安全生产9.1安全生产责任9.1.1乙方应建立完善的安全生产责任制度，加强安全管理，确保施工安全。9.1.2乙方应制定安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。9.1.3甲方有权对施工现场进行安全检查，如发现不符合要求，乙方应立即予以整改。9.2安全事故处理9.2.1如发生安全事故，乙方应立即采取措施予以处理，并报告甲方。9.2.2乙方应配合甲方对安全事故进行调查和处理，并提供相关资料。9.2.3乙方应承担因安全事故产生的一切费用和损失。第十章：知识产权10.1知识产权归属10.1.1乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有。10.1.2甲方在施工过程中产生的知识产权归甲方所有。10.2知识产权保护10.2.1乙方应尊重甲方的知识产权，不得擅自使用、传播甲方的知识产权。10.2.2甲方应尊重乙方的知识产权，不得擅自使用、传播乙方的知识产权。10.3知识产权侵权10.3.1如发生知识产权侵权，侵权方应承担侵权责任，并赔偿对方的一切损失。10.3.2如因第三方侵权，导致甲方或乙方的知识产权受到侵害，双方应共同维护权益，并追究侵权方的法律责任。第十一章：环境保护11.1环境保护责任11.1.1乙方应遵守国家和地方的环境保护法律法规，采取有效措施保护施工现场环境。11.1.2乙方应制定环境保护方案，并报甲方审批，甲方应在合理期限内审批同意。11.1.3乙方应定期对施工现场进行环境监测，确保施工活动对环境的影响控制在规定范围内。11.2环境污染处理11.2.1如发生环境污染，乙方应立即采取措施予以处理，并报告甲方和有关环保部门。11.2.2乙方应配合甲方和有关环保部门对环境污染进行调查和处理，并提供相关资料。11.2.3乙方应承担因环境污染产生的一切费用和损失。第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、动乱、政府行为等。12.2不可抗力处理12.2.1如发生不可抗力事件，受影响方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。12.2.2双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响，并根据情况进行调整。12.2.3因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第十三章：违约责任13.1违约行为13.1.1任何一方违反合同约定的义务，均视为违约行为。13.1.2违约行为包括但不限于未按期履行、不履行或履行不符合约定等。13.2违约责任13.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。13.2.2如违约行为导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担合同总价一定比例的赔偿金。13.3违约救济13.3.1守约方有权要求违约方立即停止违约行为，并采取补救措施。13.3.2守约方有权要求违约方在规定期限内纠正违约行为，并继续履行合同。第十四章：争议解决14.1协商解决14.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。14.1.2协商解决争议应遵循公平、合理、诚信原则，并尽量减少双方损失。14.2仲裁解决14.2.1如协商无法解决争议，双方同意将争议提交至__________仲裁委员会进行仲裁。14.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。14.3诉讼解决14.3.1如协商无法解决争议，且双方未达成仲裁协议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.3.2诉讼过程中，双方应积极应诉，并遵守法院的判决或裁定。第十五章：合同生效与变更15.1合同生效15.1.1合同自双方签字或盖章之日起生效。15.1.2合同生